TERMO SANITAL COMPANY SRL
Nr. Reg. Com. J22/330/1999EUID ROONRC.J22/330/1999Infiintata 06.05.1999
Adresa:PRIMĂVERII nr. 23, bl. D3, ap. 1, Iași, 700172
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
bloc D3, scara C, parter, apartament I
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite sesizarea de îndreptare a erorii materiale formulată din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei ?i dispozitivului sentinţei civile nr. 1554/06.02.2025 pronunţată în dosarul în dosarul nr. 822/245/2023 al Judecătoriei Iaşi, că în sensul că în loc de „Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Delgaz Grid S.A., în contradictoriu cu pârâtul Termo Sanital Company S.R.L. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5.721,39 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 391,06 lei. Respinge ca inadmisibilă cererea reconven?ională formulată de pârât.” se va consemna „Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Delgaz Grid S.A., în contradictoriu cu pârâtul Termo Sanital Company S.R.L. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5.721,39 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 391,06 lei. Admite excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale şi respinge ca inadmisibilă cererea reconven?ională formulată de pârât.”, cum este corect. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronun?ată astăzi, 30.07.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Respinge cererea de îndreptare eroare materială formulată de reclamanta DELGAZ GRID SA în contradictoriu cu pârâta TERMO SANITAL COMPANY SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Cererea de apel se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 05.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin. 2 C. proc. civ.
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.06.2024. În temeiul prevederilor art. 402 Cod de procedură Civilă, raportate la cele ale art. 396 alin. (2) Cod de procedură Civilă, pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 31.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod de procedură Civilă.
Amână pronunţarea în cauză la data de 31.05.2024. În temeiul prevederilor art. 402 Cod de procedură Civilă, raportate la cele ale art. 396 alin. (2) Cod de procedură Civilă, pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27 mai 2024.
Respinge ca neîntemeiat apelul declarat de apelanta SC TERMO SANITAL COMPANY SRL împotriva sentinţei civile nr. 2199 din 17.02.2025 pronunţată de Judecătoria Iaşi, pe care o păstrează. Respinge cererea apelantei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Respinge cererea intimatei de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată azi, 18 decembrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă.
Amână pronunţarea la data de 18.12.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 2500 de lei cu titlu de contravaloare amenda contraven?ională, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DELGAZ GRID S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. TERMO SANITAL COMPANY, Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 15.212,25 lei cu titlu de clauză penală/penalităţi contractuale conform contractului nr. 4600027298/V44/1931 ?i contractului nr. 4600026553/V44/1931. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 865,61 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru redusă proporţional cu pretenţiile admise. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată azi, 17.02.2025, urmând a fi pusă soluţia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.01.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.01.2025.
Amână pronunţarea la data de 15.01.2025, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 30.12.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.12.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.12.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.11.2024.
Amână cauza şi acorda termen la data de 15.11.2024, ora 9 pentru a se reface procedura de citare.
În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod Procedură Civilă suspendă judecata apelurilor formulate de Delgaz Grid SA şi Termo Sanital Company SRL împotriva sentinţei civile nr. 186/26.11.2024, pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 17548/245/2023, cauză ce vizează penalităţi de întârziere aferente aceluiaşi contract pentru o perioadă anterioară celei din prezentul dosar. Cu recurs pe toată durata suspendării, cale de atac care se depune la Curtea de Apel Iaşi. Pronunţată astăzi, 14.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
În temeiul art. 400 Cod Procedură Civilă repune pe rol judecarea apelurilor formulate de apelantul-intimat Delgaz Grid SA ?i intimatul-apelant Termo Sanital Company SRL. Se va pune în discu?ia contradictorie a păr?ilor suspendarea cauzei până la solu?ionarea definitivă a dosarului cu nr. 17548/245/2023 care vizează penalită?i de întârziere solicitate de reclamanta Delgaz Gris SA în baza aceluia?i contract dar pentru o perioadă anterioară. Stabile?te termen de judecată la data de 14 mai 2026 orra 10,00, pentru când vor fi citate păr?ile., Pronun?ată astăzi, 09.04.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Amana pronuntarea la data de 09.04.2026 pentru când solutia va fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei
Amana pronuntarea la data de 26.03.2026 pentru a se depune concluzii scrise, pentru când soluţia va fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei
Acordă un nou termen de judecată la data de 12.03.2026, ora 9,00 pentru a se depune, în scris, de către reprezentantul intimatei-apelante Termo Sanital Company SRL, precizări cu privire la teza probatorie şi cu duplicat pentru comunicare
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DELGAZ GRID S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. TERMO SANITAL COMPANY. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 541.284,00 lei, reprezentând penalităţi de întârziere conform contract nr. 4600022679/V31/1931/06.08.2020, astfel cum au fost reduse. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 9568,8 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru si cheltuieli deplasare. Ia act cu privire la faptul că pârâta nu solicita cheltuieli de judecata. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată azi, 26.11.2024, urmând a fi pusă soluţia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.11.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.11.2024.
Amana pronuntarea la data de 04.11.2024 pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Respinge ca neutile solutionării prezentei cauze proba cu expertiza solicitata de pârât. Pronunţată azi, 01 octombrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 din Codul de procedură civilă.
Amână pronun?area la data de 01.10.2024 cu privire la utilitatea efectuării expertizei contabile. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.10.2024 ora 09:00.
Admite excepţia de necompetenţă funcţională a completului direct specializat în achiziţii publice şi, în consecinţă, declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea unui complet direct de drept civil specializat din cadrul Secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi. Conform prevederilor art. 110 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului superior al Magistraturii nr. 3243/2022, înaintează cauza la compartimentul Registratură al Tribunalului Iaşi, în vederea repartizării aleatorii a cauzei la un complet direct de drept civil specializat din cadrul Secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 27.05.2024, în conditiile art. 396 C.p.civ. prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de către grefa instantei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.05.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.05.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.609.385 RON | 109.033 RON | 4.510.015 RON | 2.695 RON | 4.004.429 RON | -507.041 RON | 13 |
| 2024 | 3.740.106 RON | 1.181.730 RON | 1.991.298 RON | 2.695 RON | 4.350.573 RON | 2.277.988 RON | 15 |
| 2023 | 2.462.804 RON | 378.042 RON | 1.846.363 RON | 39.210 RON | 3.915.801 RON | 2.108.700 RON | 20 |
| 2022 | 3.360.802 RON | 998.194 RON | 1.929.766 RON | 75.374 RON | 3.585.017 RON | 1.730.658 RON | 21 |
| 2021 | 2.311.297 RON | 288.329 RON | 818.071 RON | 344.099 RON | 3.956.963 RON | 3.482.991 RON | 21 |
| 2020 | 2.590.481 RON | 723.908 RON | 1.008.801 RON | 506.006 RON | 3.697.457 RON | 3.194.662 RON | 23 |
| 2019 | 1.934.498 RON | 111.926 RON | 739.028 RON | 716.272 RON | 2.493.510 RON | 2.470.754 RON | 22 |
| 2018 | 1.166.493 RON | 1.827.354 RON | 948.576 RON | 839.043 RON | 2.468.361 RON | 2.358.828 RON | 21 |
| 2017 | 1.203.588 RON | 269.100 RON | 1.638.982 RON | 653.595 RON | 1.516.861 RON | 531.474 RON | 14 |
| 2016 | 913.323 RON | 43.779 RON | 2.744.545 RON | 528.213 RON | 1.651.334 RON | 331.207 RON | 12 |
| 2015 | 766.705 RON | 25.122 RON | 2.671.272 RON | 525.655 RON | 1.536.829 RON | 287.417 RON | 4 |
| 2014 | 947.786 RON | 15.852 RON | 2.557.957 RON | 511.531 RON | 1.461.162 RON | 310.941 RON | 1 |
| 2013 | 1.216.240 RON | 12.519 RON | 2.688.165 RON | 475.323 RON | 1.611.727 RON | 295.090 RON | 0 |
| 2012 | 1.598.925 RON | 14.301 RON | 2.994.255 RON | 599.353 RON | 2.013.888 RON | 515.191 RON | — |
| 2011 | 1.452.762 RON | 4.255 RON | 3.576.822 RON | 621.584 RON | 2.559.922 RON | 500.889 RON | 11 |
| 2009 | 698.277 RON | 29.247 RON | 1.650.047 RON | 680.419 RON | 1.368.996 RON | 471.876 RON | 11 |
| 2008 | 1.642.014 RON | 70.404 RON | 1.609.668 RON | 727.008 RON | 1.247.309 RON | 442.629 RON | 16 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.609.385 RON | 3.740.106 RON | 2.462.804 RON | 3.360.802 RON | 2.311.297 RON | 2.590.481 RON | 1.934.498 RON | 1.166.493 RON | 1.203.588 RON | 913.323 RON | 766.705 RON | 947.786 RON | 1.216.240 RON | 1.598.925 RON | 1.452.762 RON | 698.277 RON | 1.642.014 RON |
| Venituri totale | 1.615.719 RON | 4.009.743 RON | 2.482.897 RON | 3.595.457 RON | 2.320.973 RON | 2.719.562 RON | 1.972.881 RON | 3.510.464 RON | 2.471.067 RON | 902.303 RON | 809.619 RON | 999.267 RON | 1.267.058 RON | 1.660.163 RON | 1.532.022 RON | 805.232 RON | 1.728.141 RON |
| Cheltuieli totale | 1.483.986 RON | 2.771.052 RON | 2.080.026 RON | 2.561.308 RON | 2.009.434 RON | 1.969.535 RON | 1.841.226 RON | 1.647.995 RON | 2.181.270 RON | 850.086 RON | 778.114 RON | 980.395 RON | 1.252.029 RON | 1.641.662 RON | 1.522.267 RON | 769.885 RON | 1.641.837 RON |
| Profit brut | 131.733 RON | 1.238.691 RON | 402.871 RON | 1.034.149 RON | 311.539 RON | 750.027 RON | 131.655 RON | 1.862.469 RON | 289.797 RON | 52.217 RON | 31.505 RON | 18.872 RON | 15.029 RON | 18.501 RON | 9.755 RON | 35.347 RON | 86.304 RON |
| Profit net | 109.033 RON | 1.181.730 RON | 378.042 RON | 998.194 RON | 288.329 RON | 723.908 RON | 111.926 RON | 1.827.354 RON | 269.100 RON | 43.779 RON | 25.122 RON | 15.852 RON | 12.519 RON | 14.301 RON | 4.255 RON | 29.247 RON | 70.404 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.695 RON | 2.695 RON | 39.210 RON | 75.374 RON | 344.099 RON | 506.006 RON | 716.272 RON | 839.043 RON | 653.595 RON | 528.213 RON | 525.655 RON | 511.531 RON | 475.323 RON | 599.353 RON | 621.584 RON | 680.419 RON | 727.008 RON |
| Active circulante | 4.004.429 RON | 4.350.573 RON | 3.915.801 RON | 3.585.017 RON | 3.956.963 RON | 3.697.457 RON | 2.493.510 RON | 2.468.361 RON | 1.516.861 RON | 1.651.334 RON | 1.536.829 RON | 1.461.162 RON | 1.611.727 RON | 2.013.888 RON | 2.559.922 RON | 1.368.996 RON | 1.247.309 RON |
| Stocuri | 91.957 RON | 300.262 RON | 1.686.949 RON | 1.471.419 RON | 1.134.670 RON | 1.038.639 RON | 914.507 RON | 907.140 RON | 699.725 RON | 971.994 RON | 920.341 RON | 919.673 RON | 1.049.822 RON | 1.200.912 RON | 1.302.919 RON | 347.230 RON | 233.366 RON |
| Creante | 3.842.100 RON | 3.841.445 RON | 2.142.359 RON | 2.064.443 RON | 2.727.733 RON | 2.507.800 RON | 1.504.357 RON | 1.442.133 RON | 728.643 RON | 588.661 RON | 529.078 RON | 516.824 RON | 504.959 RON | 767.608 RON | 1.184.200 RON | 777.518 RON | 792.371 RON |
| Casa si conturi la banci | 70.372 RON | 208.866 RON | 86.493 RON | 49.155 RON | 94.560 RON | 151.018 RON | 74.646 RON | 119.088 RON | 88.493 RON | 90.679 RON | 87.410 RON | 24.665 RON | 56.946 RON | 45.368 RON | 72.803 RON | 244.248 RON | 221.572 RON |
| Cheltuieli in avans | 52 RON | 52 RON | 52 RON | 33 RON | — | — | — | — | — | 896.205 RON | 896.205 RON | 896.205 RON | 896.205 RON | 896.205 RON | 896.205 RON | 72.508 RON | 77.980 RON |
| Datorii totale | 4.510.015 RON | 1.991.298 RON | 1.846.363 RON | 1.929.766 RON | 818.071 RON | 1.008.801 RON | 739.028 RON | 948.576 RON | 1.638.982 RON | 2.744.545 RON | 2.671.272 RON | 2.557.957 RON | 2.688.165 RON | 2.994.255 RON | 3.576.822 RON | 1.650.047 RON | 1.609.668 RON |
| Venituri in avans | 4.202 RON | 84.034 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -507.041 RON | 2.277.988 RON | 2.108.700 RON | 1.730.658 RON | 3.482.991 RON | 3.194.662 RON | 2.470.754 RON | 2.358.828 RON | 531.474 RON | 331.207 RON | 287.417 RON | 310.941 RON | 295.090 RON | 515.191 RON | 500.889 RON | 471.876 RON | 442.629 RON |
| Capital subscris varsat | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | 520 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | 13 | 15 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | — | 11 | 11 | 16 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
37 de contracte atribuite, in valoare de 20.699.786 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 1.279.813 lei.
Achizitii directe
33 de contracte
1.279.780 lei
Licitatii publice
2 contracte
19.210.011 lei
Achizitii offline
2 contracte
209.995 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 17:57).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
TERMOINSTAL MOLDOVA S.R.L.CUI 49713260 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTII UNU SACUI 1955979 | 3 | ofertant · l-a avut subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
BDP CONSTRUCT SRLCUI 33764349 | 2 | ofertant · l-a avut subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
IFSEC SRLCUI 26087400 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
EURAS SRLCUI 6661206 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
CONEST SACUI 1959695 | 2 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
IMECO SRLCUI 1958096 | 2 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
CONCEPT INSTAL EXPERT SRLCUI 36514738 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.