DANNYS-M.D. SRL
Nr. Reg. Com. J2002000878359EUID ROONRC.J2002000878359Infiintata 06.06.2002
Adresa:EPISCOP DR. IOAN BĂLAN nr. 24, ap. 3, Lugoj, jud. Timiș, 305500
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
cod construcţie C14 - tronsonul A
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea formulată de petentul BEJ Berlo Cristian Ovidiu. Încuviinţează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 291/2024, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentin?a civilă nr. 3553/09.07.2024, pronun?ată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. 4575/252/2023, pentru recuperarea creanţei în valoare de 3.610 lei, împotriva debitorului Aratis Consulting & Management S.R.L., la cererea creditorului Dannys-M.D. S.R.L., prin toate modalităţile prevăzute de lege. Prezenta încuviinţare a executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 12.12.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Admite cererea formulată de reclamanta S.C. DANNYS-M.D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. ARATIS CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.000 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate. Obligă pârâta la plata dobânzii legale între profesionişti, aferentă sumei de 3.000 lei, calculată începând cu data de 06.06.2022 până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 610 lei. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Lugoj. Pronunţată azi, 09.07.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Respinge capătul principal de cerere, ca rămas fără obiect. Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Dannys-M.D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Ideal Anastasya S.R.L.. Obligă pârâta la plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la nivelul sumei de 60.690 lei, începând cu data de 04.07.2022 (conform art. 5 alin. (3) din contract – prima zi de la trecerea unei săptămâni după cele 60 de zile de la emiterea facturii seria DANNYS nr. 0004833 din data de 28.04.2022) şi până la data de 06.02.2024, inclusiv. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5.915,98 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 14.02.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 14.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.01.2025.
Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 29.01.2025, ora 09:00, sala 331.
Pentru ca reclamanta să depună dovada achitării debitului, precum si factura la plata căreia a solicitat să fie obligată pârâtă, amână judecarea cauzei la data de 16.10.2024, ora 10:00, sala 331.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de validare a popririi formulată de BEJ Soame? Cosmin Robert, privind creditoarea SVEA Ekonomy Cyprus Limited, în contradictoriu cu debitorul Carpa Mihai Valentin şi terţul poprit Dannys MD SRL. Respinge ca neîntemeiată cererea creditorului de obligare a ter?ului poprit la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Caransebeş. Pronunţată azi, 07.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area la data de 07.12.2023
Amână pronun?area la data de 24.11.2023
Amână cauza la data de 15.11.2023, ora 10:00 pentru depunere înscrisuri
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.664.593 RON | 748.503 RON | 1.474.683 RON | 900.335 RON | 2.583.207 RON | 2.008.859 RON | 15 |
| 2024 | 3.740.622 RON | 559.934 RON | 735.107 RON | 763.783 RON | 1.319.680 RON | 1.348.356 RON | 16 |
| 2023 | 3.272.622 RON | 836.040 RON | 597.345 RON | 440.308 RON | 1.560.759 RON | 1.403.722 RON | 14 |
| 2022 | 2.478.834 RON | 702.442 RON | 599.066 RON | 432.813 RON | 868.935 RON | 702.682 RON | 15 |
| 2021 | 2.351.117 RON | 597.395 RON | 1.190.484 RON | 249.714 RON | 1.538.405 RON | 597.635 RON | 14 |
| 2020 | 1.803.014 RON | 296.081 RON | 400.832 RON | 74.839 RON | 1.381.949 RON | 1.055.956 RON | 12 |
| 2019 | 1.215.441 RON | 202.627 RON | 287.901 RON | 74.839 RON | 972.937 RON | 759.875 RON | 11 |
| 2018 | 1.462.297 RON | 557.008 RON | 657.619 RON | 74.839 RON | 1.140.028 RON | 557.248 RON | 9 |
| 2017 | 1.016.349 RON | 312.246 RON | 627.837 RON | 58.508 RON | 881.815 RON | 312.486 RON | 9 |
| 2016 | 1.266.278 RON | 414.544 RON | 265.417 RON | 85.844 RON | 594.357 RON | 414.784 RON | 10 |
| 2015 | 1.186.548 RON | 344.569 RON | 313.514 RON | 74.839 RON | 894.288 RON | 655.613 RON | 10 |
| 2014 | 892.393 RON | 175.929 RON | 446.457 RON | 74.839 RON | 679.790 RON | 311.043 RON | 11 |
| 2013 | 1.093.593 RON | 194.044 RON | 419.921 RON | 109.820 RON | 632.811 RON | 329.158 RON | 11 |
| 2012 | 1.009.353 RON | 116.472 RON | 607.642 RON | 202.528 RON | 648.293 RON | 251.586 RON | 13 |
| 2011 | 867.986 RON | 76.684 RON | 413.336 RON | 233.286 RON | 379.748 RON | 211.798 RON | 13 |
| 2010 | 883.126 RON | 95.617 RON | 219.271 RON | 76.620 RON | 356.460 RON | 230.731 RON | 11 |
| 2009 | 694.649 RON | 29.262 RON | 125.769 RON | 158.809 RON | 202.542 RON | 239.376 RON | 12 |
| 2008 | 1.124.145 RON | 221.874 RON | 253.701 RON | 175.669 RON | 292.279 RON | 222.114 RON | 13 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.664.593 RON | 3.740.622 RON | 3.272.622 RON | 2.478.834 RON | 2.351.117 RON | 1.803.014 RON | 1.215.441 RON | 1.462.297 RON | 1.016.349 RON | 1.266.278 RON | 1.186.548 RON | 892.393 RON | 1.093.593 RON | 1.009.353 RON | 867.986 RON | 883.126 RON | 694.649 RON | 1.124.145 RON |
| Venituri totale | 3.676.841 RON | 3.741.505 RON | 3.272.650 RON | 2.479.132 RON | 2.351.157 RON | 1.803.648 RON | 1.215.553 RON | 1.463.221 RON | 1.016.392 RON | 1.266.794 RON | 1.186.837 RON | 892.448 RON | 1.093.609 RON | 1.009.409 RON | 869.649 RON | 930.849 RON | 694.705 RON | 1.124.190 RON |
| Cheltuieli totale | 2.783.674 RON | 3.043.912 RON | 2.374.024 RON | 1.751.902 RON | 1.730.250 RON | 1.489.531 RON | 1.000.770 RON | 891.581 RON | 694.617 RON | 772.407 RON | 776.358 RON | 682.089 RON | 858.936 RON | 866.859 RON | 773.137 RON | 810.073 RON | 658.124 RON | 860.045 RON |
| Profit brut | 893.167 RON | 697.593 RON | 898.626 RON | 727.230 RON | 620.907 RON | 314.117 RON | 214.783 RON | 571.640 RON | 321.775 RON | 494.387 RON | 410.479 RON | 210.359 RON | 234.673 RON | 142.550 RON | 96.512 RON | 120.776 RON | 36.581 RON | 264.145 RON |
| Profit net | 748.503 RON | 559.934 RON | 836.040 RON | 702.442 RON | 597.395 RON | 296.081 RON | 202.627 RON | 557.008 RON | 312.246 RON | 414.544 RON | 344.569 RON | 175.929 RON | 194.044 RON | 116.472 RON | 76.684 RON | 95.617 RON | 29.262 RON | 221.874 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 900.335 RON | 763.783 RON | 440.308 RON | 432.813 RON | 249.714 RON | 74.839 RON | 74.839 RON | 74.839 RON | 58.508 RON | 85.844 RON | 74.839 RON | 74.839 RON | 109.820 RON | 202.528 RON | 233.286 RON | 76.620 RON | 158.809 RON | 175.669 RON |
| Active circulante | 2.583.207 RON | 1.319.680 RON | 1.560.759 RON | 868.935 RON | 1.538.405 RON | 1.381.949 RON | 972.937 RON | 1.140.028 RON | 881.815 RON | 594.357 RON | 894.288 RON | 679.790 RON | 632.811 RON | 648.293 RON | 379.748 RON | 356.460 RON | 202.542 RON | 292.279 RON |
| Creante | 2.320.100 RON | 955.621 RON | 885.126 RON | 469.283 RON | 431.914 RON | 84.794 RON | 168.931 RON | 285.878 RON | 202.940 RON | 174.166 RON | 199.396 RON | 74.612 RON | 141.849 RON | 326.933 RON | 42.358 RON | 211.432 RON | 88.378 RON | 109.051 RON |
| Casa si conturi la banci | 263.107 RON | 364.059 RON | 675.633 RON | 399.652 RON | 1.106.491 RON | 1.297.155 RON | 804.006 RON | 854.150 RON | 678.875 RON | 420.191 RON | 694.892 RON | 605.178 RON | 490.962 RON | 321.360 RON | 337.390 RON | 145.028 RON | 114.164 RON | 183.228 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 2.871 RON | 6.448 RON | 8.407 RON | 12.100 RON | 16.922 RON | 3.794 RON | 7.867 RON |
| Datorii totale | 1.474.683 RON | 735.107 RON | 597.345 RON | 599.066 RON | 1.190.484 RON | 400.832 RON | 287.901 RON | 657.619 RON | 627.837 RON | 265.417 RON | 313.514 RON | 446.457 RON | 419.921 RON | 607.642 RON | 413.336 RON | 219.271 RON | 125.769 RON | 253.701 RON |
| Capitaluri proprii | 2.008.859 RON | 1.348.356 RON | 1.403.722 RON | 702.682 RON | 597.635 RON | 1.055.956 RON | 759.875 RON | 557.248 RON | 312.486 RON | 414.784 RON | 655.613 RON | 311.043 RON | 329.158 RON | 251.586 RON | 211.798 RON | 230.731 RON | 239.376 RON | 222.114 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
292 de contracte atribuite, in valoare de 8.764.113 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 7.785.766 lei.
Achizitii directe
257 de contracte
7.785.509 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
35 de contracte
978.604 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 09:30).
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
REGIUM QUALITY CONSTRUCT S.R.L.CUI 43213959 | 5 | ofertant · l-a avut subcontractant | 5 | — | vezi ↗ |
SUPER CONSTRUCT SRLCUI 4152460 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRLCUI 17867768 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.