IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Nr. Reg. Com. J2019002190233EUID ROONRC.J2019002190233Infiintata 19.08.2002

J40/7815/2002BUCURESTIdin 19.08.2002
J2019002190233ILFOVdin 16.05.2019in vigoare

Adresa:BIRUINȚEI nr. 31, bl. 1, ap. 2, Popești Leordeni, jud. Ilfov, 077160

In functiune

ONRC · 08.07.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 19.08.2002

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativNu

conform SEAP · 01.09.2026

Cifra de afaceri (2025)

8.525.613 RON -7.9%

Profit / Pierdere

2.319.673 RON +35.6%

Nr. mediu salariati

18 0%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara si bani publici

2008–2026

Informatii firma

Vizibil după autentificare

ONRC · 08.07.2026ANAF · 01.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 2(evidența ANAF, văzut la 15.08.2026)

Coduri CAEN secundare

0240 — Activități de servicii anexe silviculturiiCAEN Rev. 2
1610 — Tăierea și rindeluirea lemnuluiCAEN Rev. 2
1621 — Fabricarea de furnire și a panourilor de lemnCAEN Rev. 2

Vezi inca 110 coduri CAEN secundare →

1622 — Fabricarea parchetului asamblat în panouriCAEN Rev. 2
1629 — Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletiteCAEN Rev. 2
3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.CAEN Rev. 2
3319 — Repararea altor echipamenteCAEN Rev. 2
3811 — Colectarea deșeurilor nepericuloaseCAEN Rev. 2
3812 — Colectarea deșeurilor periculoaseCAEN Rev. 2
3821 — Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseCAEN Rev. 2
3822 — Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoaseCAEN Rev. 2
3831 — Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelorCAEN Rev. 2
3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortateCAEN Rev. 2
3900 — Activități și servicii de decontaminareCAEN Rev. 2
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliarăCAEN Rev. 2
4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 2
4211 — Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 2
4212 — Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subteraneCAEN Rev. 2
4213 — Construcția de poduri și tuneluriCAEN Rev. 2
4221 — Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluideCAEN Rev. 2
4222 — Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiiCAEN Rev. 2
4299 — Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 2
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilorCAEN Rev. 2
4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 2
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcțiiCAEN Rev. 2
4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 2
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 2
4329 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 2
4331 — Lucrări de ipsoserieCAEN Rev. 2
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherieCAEN Rev. 2
4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 2
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 2
4339 — Alte lucrări de finisareCAEN Rev. 2
4391 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 2
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 2
4520 — Întreținerea și repararea autovehiculelorCAEN Rev. 2
4531 — Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehiculeCAEN Rev. 2
4532 — Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehiculeCAEN Rev. 2
4612 — Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrieCAEN Rev. 2
4613 — Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcțiiCAEN Rev. 2
4614 — Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioaneCAEN Rev. 2
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverseCAEN Rev. 2
4641 — Comerț cu ridicata al produselor textileCAEN Rev. 2
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminteiCAEN Rev. 2
4643 — Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelorCAEN Rev. 2
4645 — Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerieCAEN Rev. 2
4647 — Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminatCAEN Rev. 2
4648 — Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilorCAEN Rev. 2
4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodărescCAEN Rev. 2
4651 — Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- uluiCAEN Rev. 2
4652 — Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicațiiCAEN Rev. 2
4673 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitareCAEN Rev. 2
4677 — Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilorCAEN Rev. 2
4690 — Comerț cu ridicata nespecializatCAEN Rev. 2
4711 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 2
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializateCAEN Rev. 2
4761 — Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializateCAEN Rev. 2
4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializateCAEN Rev. 2
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializateCAEN Rev. 2
4772 — Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializateCAEN Rev. 2
4775 — Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializateCAEN Rev. 2
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 2
5210 — DepozităriCAEN Rev. 2
5221 — Activități de servicii anexe pentru transporturi terestreCAEN Rev. 2
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similareCAEN Rev. 2
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă duratăCAEN Rev. 2
5590 — Alte servicii de cazareCAEN Rev. 2
5610 — RestauranteCAEN Rev. 2
5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimenteCAEN Rev. 2
5629 — Alte servicii de alimentație n.c.a.CAEN Rev. 2
5811 — Activități de editare a cărțilorCAEN Rev. 2
5812 — Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similareCAEN Rev. 2
5813 — Activități de editare a ziarelorCAEN Rev. 2
5814 — Activități de editare a revistelor și periodicelorCAEN Rev. 2
5819 — Alte activități de editareCAEN Rev. 2
5920 — Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicalăCAEN Rev. 2
6311 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexeCAEN Rev. 2
6312 — Activități ale portalurilor webCAEN Rev. 2
6399 — Alte activități de servicii informaționale n.c.a.CAEN Rev. 2
6420 — Activități ale holdingurilorCAEN Rev. 2
6810 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare propriiCAEN Rev. 2
6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateCAEN Rev. 2
6831 — Agenții imobiliareCAEN Rev. 2
6832 — Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contractCAEN Rev. 2
7010 — Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizateCAEN Rev. 2
7021 — Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicăriiCAEN Rev. 2
7022 — Activități de consultanță pentru afaceri și managementCAEN Rev. 2
7111 — Activități de arhitecturăCAEN Rev. 2
7120 — Activități de testări și analize tehniceCAEN Rev. 2
7311 — Activități ale agențiilor de publicitateCAEN Rev. 2
7312 — Servicii de reprezentare mediaCAEN Rev. 2
7320 — Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publiceCAEN Rev. 2
7410 — Activități de design specializatCAEN Rev. 2
7420 — Activități fotograficeCAEN Rev. 2
7490 — Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.CAEN Rev. 2
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoareCAEN Rev. 2
7712 — Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere greleCAEN Rev. 2
7722 — Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)CAEN Rev. 2
7729 — Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.CAEN Rev. 2
7740 — Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)CAEN Rev. 2
7810 — Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncăCAEN Rev. 2
7820 — Activități de contractare, pe baze temporare, a personaluluiCAEN Rev. 2
7830 — Servicii de furnizare și management a forței de muncăCAEN Rev. 2
8110 — Activități de servicii suport combinateCAEN Rev. 2
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilorCAEN Rev. 2
8122 — Activități specializate de curățenieCAEN Rev. 2
8129 — Alte activități de curățenieCAEN Rev. 2
8130 — Activități de întreținere peisagisticăCAEN Rev. 2
8220 — Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)CAEN Rev. 2
8230 — Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselorCAEN Rev. 2
8291 — Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a credituluiCAEN Rev. 2
8299 — Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.CAEN Rev. 2
8560 — Activități de servicii suport pentru învățământCAEN Rev. 2

Sediu

Sediu principal

BIRUINȚEI 31, Bl. 1, Et. 1, Ap. 2, Oraș Popești Leordeni, Ilfov, 77160vezi adresa →

Sedii secundare si puncte de lucru

Bld. Basarabia 250, Bl. TRUP LA4, Et. 4, Bucuresti, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, 30352Monitorul OficialANAF
- Monitorul Oficial: deschis 02.07.2012
- ANAF: vazut in evidenta fiscala intre 2018 si 2020, radiat 20.03.2020
bl. Trup LA4, etaj 4, sectorul 3
Şoseaua Pantelimon 300, Bucureşti, BucureştiMonitorul Oficial
- Monitorul Oficial: deschis 21.01.2008, inchis 02.07.2012
etaj 7, camerele 18 și 19, sectorul 2 · et. 6 · etaj 2, sector 2

Sucursale UE

—

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

1 persoanaMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 01.09.2026

(5 firme)

asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 02.03.2020administrator 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 23.12.2011

Arata firmele →

activadin 2022
activadin 2021
activadin 2021
activadin 2020

Aleea Dobrina 12, BUCUREȘTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, 22252
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2018 – 31.12.2018
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 6 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
- Aleea Dobrina 12, Sector 2, București — 16 firme
- DOBRINA 12, Sector 2, București — 10 firme
- Aleea DOBRINA 12, Sector 2, București — 3 firme
- Str. AL. DOBRINA 12, Sector 2, București — 1 firma
- Str. Aleea Dobrina 12, Sector 2, București — 1 firma
- Str. Dobrina 12, Sector 2, București — 1 firma
32 de alte firme gasite dupa strada si numar →↑ 32 de alte firme gasite dupa strada si numar
- MESAGER AGENTY SRLRadiata
- ADROD IMPEX SRLRadiata
- AGA 69 COMIMPEX SRLRadiata
- AIAX COMEX SRLRadiata
- ARIES TRADE GROUP SRLRadiata
- ATLANTIC '93 IMPEX SRLRadiata
- BUSTAN IMPEX SRLRadiata
- COLOR LIMIT ART SRLRadiata
- EMA BUSINESS SRLRadiata
- FLUX CREDIT SRLIntrerupere temporara de activitate
- IKAROS INTERNATIONAL IMPEX SRLRadiata
- IRONIC '97 PROD COM SRLRadiata
- LUCKY TRANS 95 SRLRadiata
- MIHDOL TRADE SRLRadiata
- NAZLIDANA IMPEX SRLRadiata
- STRETE HANNEMARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂRadiata
- TONIA ALLIANCE SERVICE SRLIntrerupere temporara de activitate
- CONFORM TRUST SRLRadiata
- MULTIMEX IMPEX SRLIn functiune
- AMCARO CONSTRUCT S.R.L.In functiune
- BADEA C. LUCIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂIn functiune
- BRANZETURI ARDELEAN SRLRadiata
- DREAM HOME CREATOR SRL-DRadiata
- ELY-MA FUTURE DELIVERY S.R.L.In functiune
- MERLYN WIZ. SERVICE SRLRadiata
- MIDDLE CLICK S.R.L.In dizolvare
- MORNINGSTAR FILMS S.R.L.In functiune
- NEXT OFFICE AMG SRLRadiata
- MARA SPECIALE DESIGN SRLIn functiune
- BOGATI JAMIL PROD SNCRadiata
- FINANCE AMBIENT SRLIn functiune
- TRANS EXPERT 98 SRLRadiata
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Aleea GRĂDINII 8A, Dobroești, ILFOV, 77085
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2019 – 31.12.2019
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
BIRUINȚEI 31, Bl. 1, Et. 1, Ap. 2, Oraș Popești Leordeni, Ilfov, 77160sediu actual
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2020 – prezent
10 alte firme la aceasta adresa (10 la aceasta adresa) →↑ 10 alte firme la aceasta adresa (10 la aceasta adresa)

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital
persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act	100%
1 deținător în act	100%

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

14 acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (1)

in firma (MO IV)cota 100%
asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 02.03.2020administrator 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 23.12.2011

Acte publicate

16.04.2020NotificareMO IV nr. 1431/2020(32/6.060.670)
16.04.2020DecizieMO IV nr. 1431/2020(31/6.060.669)
- Inchidere punct de lucru
- Schimbare sediu social
(asociat unic)
27.06.2019NotificareMO IV nr. 2626/2019(24/5.704.956)
27.06.2019DecizieMO IV nr. 2626/2019(23/5.704.955)
- Schimbare sediu social
(asociat unic)
13.09.2018NotificareMO IV nr. 3529/2018(31/5.371.665)

vezi toate cele 14 acte, pe ani

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

4 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

10.09.202416460/1748/2024Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria CornetuFondCivilRespinge cererea (12.03.2026)
Parti (3)
- IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.Terţ poprit
- DUMITRASCU FLORIANDebitor
- SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITEDCreditor
Termene si solutii (1)
1. 12.03.2026 09:00Respinge cererea_Hotarare
  Respinge cererea de validare poprire ca rămasă fără obiect. Respinge cererea de amendare a terţului poprit ca neîntemeiată Obligă terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Judecătoria Cornetu. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 12.03.2026.
23.01.20232053/3/2023Pârâtdetalii ▸inchide ▾
pretenţii
Curtea de Apel BucurestiFond → ApelCivilDispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă (09.07.2026)
Parti (24)
- STATUL ROMAN REPREZ. LEGAL PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ( ANAF )Reclamant
- Chivărsuţă Viorel - decedatPârât
- Leana IulianaPârât
- Oţălaş ŞtefanPârât
- Brebenel MarianaPârât
- SC DUMI CONSTRUCT GRUPO SRLPârât
- SC ROCON 1 SRLPârât
- SC ROMPLAST DISTRIBUTION CLF SRLPârât
- SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRLPârât
- Chirvăsuţă Lucica - moştenitoarePârât
- Chirvăsuţă Viorel - moştenitorPârât
- Barbu Adriana - moştenitoarePârât
- STATUL ROMAN REPREZ. LEGAL PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA (ANAF)Apelant Reclamant
- Chivărsuţă Viorel ***** decedatIntimat Pârât
- Leana IulianaIntimat Pârât
- Oţălaş ŞtefanIntimat Pârât
- Brebenel MarianaIntimat Pârât
- SC DUMI CONSTRUCT GRUPO SRLIntimat Pârât
- SC ROCON 1 SRLIntimat Pârât
- SC ROMPLAST DISTRIBUTION CLF SRLIntimat Pârât
- SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRLIntimat Pârât
- Chirvăsuţă Lucica - moştenitoareIntimat Pârât
- Chirvăsuţă Viorel - moştenitorIntimat Pârât
- Barbu Adriana - moştenitoareIntimat Pârât
Parcursul dosarului (2 etape · 14 termene)
1. ApelCurtea de Apel BucurestiDispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă (09.07.2026)5 termene ▸ ▾
  09.07.2026 09:00Dispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă_Hotarare
  Admite apelul. Anulează sentinţa civilă apelată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei, care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a. Pronunţată azi, 09.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. AMD/FCI
  25.06.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Faţă de imposibilitatea constituirii completului de judecată, amână pronunţarea la data de 09.07.2026. AMD/AIC
  11.06.2026 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 25.06.2026. AMD/FCI
  05.03.2026 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
  lipsă procedură
  16.10.2025 11:00SuspendatRezolutie
  În baza Hotărârii nr.2/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, suspendă soluţionarea cauzei.
2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (20.03.2025)9 termene ▸ ▾
  20.03.2025 08:30Respinge cerereaHotarare
  Admite excep?ia inadmisibilită?ii invocată prin întâmpinare de pârâ?ii Otala? ?tefan ?i Iken Construct Management SRL. Respinge cererea, ca inadmisibilă. Obligă reclamanta la plata către pârâtul Chirvăsu?ă Viorel a sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat, redus conform art. 451 alin. 2 C.proc.civ.. Obligă reclamanta la plata către pârâta ROMPLAST DISTRIBUTION CLF SRL a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucure?ti. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei, azi 20.03.2025.
  19.03.2025 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 20.03.2025.
  04.03.2025 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 19.03.2025
  17.01.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 04.03.2025, ora 10:30, pentru lipsă procedură
  05.11.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru a se comunica înscrisurile depuse la dosar
  02.04.2024 11:30412 NCPC/243 CPCincheiereSuspendare
  În baza art. 412 pct. 1 C. proc. civ., suspendă judecarea cauzei până la introducerea în cauză a mo?tenitorilor pârâtului Chivărsu?ă Viorel. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.04.2024
  09.01.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti din 14.12.2023, privind adoptarea unei forme de protest amână cauza la data de 02.04.2024, ora 11:30
  03.10.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 09.01.2024, ora 12:00, pentru îndeplinirea unor obligaţii
  06.06.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 03.10.2023, ora 12:00, pentru administrarea probelor
Cai de atac (2)
- Apel — declarata de STATUL ROMAN REPREZ. LEGAL PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ( ANAF ), (12.05.2025)
- Apel — declarata de STATUL ROMAN REPREZ. LEGAL PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA (ANAF), (12.05.2025)
31.10.20221361/119/2022Pârâtdetalii ▸inchide ▾
pretenţii
Tribunalul CovasnaFondLitigii cu profesioniştiiIa act de renunţare la judecată (15.02.2024)
Parti (5)
- ASOCIEREA OMS ROMÂNIA-OMS KORNYEZETVEDELMI KFT, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVDUAL DE INSOLVENŢĂ HÎNGANU HORAŢIUReclamant
- GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. - SFÂNTU GHEORGHEPârât
- S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRLPârât
- SC OMS ROMÂNIA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ HÎNGANU HORAŢIUIntervenient
- OMS KÖRNYEZETVEDELMI KFTIntervenient
Termene si solutii (10)
1. 15.02.2024 09:00Ia act de renunţare la judecatăHotarare
  În temeiul art. 406 C. proc. civ. ia act de renunţarea la judecată a cererii formulată de către reclamanta – pârâtă ASOCIEREA OMS ROMÂNIA – OMS KORNYEZETVEDEMLI KFT prin liderul asocierii SC OMS România SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu în contradictoriu cu pârâta SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL. Admite cererea formulată de către reclamanta – pârâtă ASOCIEREA OMS ROMÂNIA – OMS KORNYEZETVEDEMLI KFT prin liderul asocierii SC OMS România SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu în contradictoriu cu pârâta – reclamantă SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA şi terţii chemaţi în judecată OMS KORNYEZETVEDELMI KFT şi SC OMS ROMÂNIA SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu Admite cererea reconvenţională formulată de către pârâta - reclamantă SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA în contradictoriu cu reclamanta – pârâtă ASOCIEREA OMS ROMÂNIA – OMS KORNYEZETVEDEMLI KFT şi terţii chemaţi în judecată OMS KORNYEZETVEDELMI KFT şi SC OMS ROMÂNIA SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu. Ia act şi consfinţeşte învoiala părţilor conform înscrisului intitulat „TRANZACŢIE” cu următorul conţinut: „Tranzacţie încheiată la data de 10 ianuarie 2024, între subscrisele: Gospodărie Comunală SA, în calitate de Beneficiar în contractul nr. 7778/30.07.2012; şi Asocierea SC OMS România SRL - OMS Krornyezetvedelmi Kft prin SC OMS Romania SRL5, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu. SC OMS România SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horatiu. OMS Kornyezetvedelmi Kft în calitate şi denumite în comun „Antreprenor"/„Executant" în contractul nr. 7778/30.07.2012 având ca obiect „Reabilitare şi extindere reţele de apă canal, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate si conducte de refulare — Aglomerarea Întorsura Buzăului" (în continuare Contractul), încheiat cu Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar; În cuprinsul prezentei tranzacţii Beneficiarul şi Antreprenorul sunt denumite în comun "Părţile" în temeiul art. 2267 C. civ. părţile de comun acord, am hotărât încheierea prezentului contract de tranzacţie prin care am convenit stingerea următoarelor litigii: a) litigiului ce face obiectul dosarului nr. 1361/119/2022, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, având ca obiect: - pretenţii formulate de antreprenorul asocierea SC OMS Romania SRL - OMS Kornyezetvedelmi Kft privind obligarea beneficiarului Gospodărie Comunală SA la: (i) plata sumei de 1.842.264,07 lei reprezentând lucrări; (ii) eliberarea înscrisurilor în vederea restituirii garanţiei de bună execuţie în cuantum de 490.070,18 lei şi (iii) restituirea sumei de 922.420,922 lei reţinută de beneficiarul Gospodărie Comunală SA, în temeiul art. 8.6. din Contract; - cererea de introducere forţată în cauză a membrilor asocierii si cerere reconvenţională, cereri formulate de beneficiarul Gospodărie Comunală SA privind obligarea antreprenorului asocierea SC OMS Romania SRL - OMS Kornyezetvedelmi Kft, SC OMS Romania SRL şi OMS Kornyezetvedelmi Kft la plata sumei de 4.255.703,90 lei reprezentând contravaloarea remedierii lucrărilor executate necorespunzător în sumă de 672.693,79 lei; respectiv penalităţi, pierderi, daune, inclusiv sume neeligibile la finanţare nerambursabilă şi costuri suplimentare ale Beneficiarului în sumă de 1.952.907,78 lei; respectiv reţinerile în sumă de 1.630.102,33 lei fără TVA - care trebuiau restituite Antreprenorului doar după emiterea PV la terminarea tuturor lucrărilor; b) litigiului ce face obiectul dosarului nr. 340/119/2020, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, având ca obiect (i) anularea în parte a adreselor Inginerului nr. 1145427/27.09.2019 (pct. 2 şi 3) şi nr. CL2/1181/17/OUT/19.08,2019; (ii) pretenţii în cuantum total de 1.203.837 lei, respectiv 237.358 lei costuri suplimentare — ajustare urmare a modificării salariului minim brut în domeniul construcţiilor şi 966.479 lei costuri suplimentare — actualizări urmare a creşterii valorilor materialelor de construcţii şi transport în perioada 2015 – 2019; precum şi pentru preîntâmpinarea oricăror alte litigii decurgând din executarea Contractului; Părţile convenind asupra următoarelor: 1. Din Certificatul Final de Plată şi Punctul de vedere aferent, înregistrate la emitentul Inginer — lken Construct Management SRL sub nr. DL – 1425/01.08.2022 (în comun în continuare denumit "CFP"), părţile acceptă de comun acord următoarele: a. Valoarea finală a Contractului este de 19.944.833,49 lei fără TVA; b. Valoarea reţinerilor totale la care este îndreptăţit Beneficiarul în temeiul art. 8.6. din Contract este de 1.994.488 lei fără TVA (10% din valoarea finală acceptată a Contractului), din care anterior s-a reţinut suma de 1.072.067,36 lei, fără TVA şi 922.420,64 lei fără TVA se vor reţine în temeiul CFP-ului, Antreprenorul declarând expres faptul că aceste sume sunt şi rămân datorate Beneficiarului, urmând ca restul de plată de 922.420,64 lei fără TVA să fie achitate de Antreprenor prin compensare cu sumele datorate de Beneficiar, Antreprenorului, în contul lucrărilor executate şi certificate de Inginer prin CFP, rămânând de plată conform celor de la pct. 2 de mai jos, suma de 919.843,08 lei (rest total de plată) la care se adaugă suma de restituit în cuantum de 1.630.102,33 lei reţinută în temeiul art. 1.4 Modul de decontare pentru reţele de apă şi canalizare, paragraful 2 din vol. 4., secţiunea 1 din Documentaţie de Atribuire (pct. 3 de mai jos), deci un total de plătit + de restituit de 2.549.945,41 lei; 2. Suplimentar, părţile convin asupra următoarelor: a. Aferent lucrărilor executate, documentate şi certificate de Inginer prin Certificatul Final de Plată – Anexa A, respectiv din suma de 1.842.264,07 lei fără TVA, va fi reţinută de Beneficiar în temeiul art. 8.6 din Contract suma de 922.420,64 lei fără TVA (ca diferenţă dintre suma totală stabilită de inginer de 1.994.488 lei fără TVA şi suma deja reţinută de 1.072.067,36 lei), reprezentând 10% din valoarea fără TVA a lucrărilor executate, documentate şi certificate de Inginer prin Certificatul Final de Plată – Anexa A, care de asemenea nu va fi restituită Antreprenorului şi va fi păstrată de Beneficiar, Antreprenorul declarând expres faptul că această sumă rămâne Beneficiarului. În acest sens părţile de comun acord stabilesc modificarea Certificatului Final de Plată în privinţa sumei totale rămase de plată şi datorată Antreprenorului în cadrul Contractului ca fiind în cuantum total de 919.843,08 lei fără TVA, calculată prin scăderea din suma de 1.842.264.07 lei fără TVA stabilită de Inginer ca fiind rest de plată, a sumei de 922.420.64 lei fără TVA, reprezentând 10% din valoarea fără TVA a lucrărilor executate, documentate şi certificate de Inginer prin Certificatul Final de Plată – Anexa A (conform art. 8.6 Contract). În concluzie părţile de comun acord stabilesc ca suma totală de plată (restul de plată datorat Antreprenorului) în cadrul Contractului, ca fiind în cuantum total de 919.843,08 lei fără TVA şi cu excepţia celor de la pct. (3) şi pct. (4) de mai jos Antreprenorul nemaiavând nici o pretenţie de plată/restituire sau orice alte asemenea de la Beneficiar. În acest sens asocierea Antreprenorului asocierea SC OMS România SRL - OMS Kornyezetvedelmi Kft, va remite Beneficiarului Gospodărie Comunală SA, factura fiscală aferentă restului de plată din Contract, în cuantum de 919.843,08 lei fără TVA, conform Certificatului Final de Plată şi Punctul de vedere aferent, înregistrate la emitentul Inginer – Iken Construct Management SRL sub nr. DL – 1425/01.08.2022 („CFP") şi prezentei tranzacţii, sumă care va fi achitată în termen de maximum 3 zile de la semnare. 3. Întrucât lucrările aferente Contractului s-au finalizat, Beneficiarul Gospodărie Comunală SA, va elibera (restitui) în termen de maximum 3 zile de la semnare Antreprenorului asocierea SC OMS Romania SRI - OMS Kornyezetvedelmi Kft, suma de 1.630.102,33 lei reţinută în temeiul art. 1.4 Modul de decontare pentru reţele de apă şi canalizare, paragraful 2 din vol. 4., secţiunea 1 din Documentaţie de Atribuire. 4. Beneficiarul Gospodărie Comunală SA va elibera Antreprenorului asocierea SC OMS Romania SRL – OMS Kornyezetvedelmi Kft înscrisurile necesare restituirii garanţiei de bună execuţie în cuantum de 490.070,18 lei, în termen de maxim 15 zile de la încheierea procesului – verbal la terminarea tuturor lucrărilor cu Beneficiarul final. În acest sens Beneficiarul Gospodărie Comunală SA va întreprinde toate demersurile necesare pe lângă Primăria Întorsura Buzăului (Beneficiarul final) în vedere constituirii şi convocării Comisiei de recepţie, Beneficiarul Gospodărie Comunală SA neavând obiecţiuni cu privire la acest proces – verbal. 5. Antreprenorului asocierea SC OMS Romania SRL – OMS Kornyezetvedelmi Kft este de acord să-şi reducă/limiteze pretenţiile la nivelul acceptat conform celor de la pct. 1 – 4 de mai sus, renunţând la pretenţiile accesorii, precum şi la celelalte pretenţii principale ce exced celor de la pct. 1 – 4 de mai sus şi care fac obiectul dosarului nr. 1361/119/2022 aflat pe rolul Tribunalului Covasna şi dosarului nr. 340/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna. 6. Beneficiarul Gospodărie Comunală SA este de acord să-şi reducă/limiteze pretenţiile la nivelul acceptat si conform celor de la pct. 1 – 4 de mai sus, renunţând la pretenţiile accesorii, precum la celelalte pretenţii principale ce exced celor de la pct. 1 – 4 de mai sus şi care fac obiectul dosarului nr. 1361/119/2022 aflat pe rolul Tribunalului Covasna şi dosarului nr. 340/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna. 7. Fiecare parte îşi va suporta propriile cheltuieli judiciare şi avocaţiale. 8. Cu excepţia celor menţionate mai sus, părţile declară stinse orice pretenţii reciproce derivând din Contractul nr. 7778/30.07.2012 având ca obiect „Reabilitare şi extindere reţele de apă canal, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate si conducte de refulare — Aglomerarea Întorsura Buzăului" şi/sau dosarul nr. 1361/119/2022 aflat pe rolul Tribunalului Covasna şi/sau dosarul nr. 340/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna. 9. Părţile se obligă ca, să solicite Tribunalului Covasna să la act de prezenta tranzacţie si să pronunţe hotărârea de expedient în dosarul nr. 1361/119/2022 şi în dosarul nr. 340/119/2020, care să consfinţească prezenta tranzacţie. Prezenta tranzacţie cuprinde 4 pagini şi a fost semnată în şase exemplare originale, câte trei exemplare pentru fiecare parte, astăzi 10 ianuarie 2024. Beneficiar, Gospodărie Comunală SA prin Director General Attila Kozsokar S.S. Indescifrabil. Antreprenor, Asocierea SC OMS România SRL – OMS Kornyezetvedelmi Kft prin SC OMS România SRL prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu S.S. Indescifrabil SC OMS România SRL prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu S.S. Indescifrabil OMS Kornyezetvedelmi Kft prin Vigh Emelmer şi Biro Zoltan S.S. Indescifrabil.” Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Covasna. Pronunţată la data 15.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
2. 08.02.2024 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 15.02.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.02.2024.
3. 11.01.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână judecarea cauzei la data de 08.02.2024 faţă de cererea de amânare formulată în cauză.
4. 09.11.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 11.01.2024.
5. 12.10.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen de judecată la data de 09.11.2023 ora 10.00 faţă de lipsa de procedură cu pârata SC IKen Construct Management SRL.
6. 30.03.2023 09:00413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare
  În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. suspendă judecarea cauzei privind pe reclamanta ASOCIEREA OMS ROMÂNIA – OMS KORNYEZETVEDEMLI KFT prin liderul asocierii SC OMS România SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu în contradictoriu cu pârâţii SC GOSPODĂRIA COMUNALĂ SA, SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL şi terţii chemaţi în judecată OMS KORNYEZETVEDELMI KFT şi SC OMS ROMÂNIA SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu, până la soluţionarea definitivă a cauzei care constituie obiectul dosarului nr. 337/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna. Cu recurs pe toată durata suspendării, care se depune la Tribunalul Covasna.
7. 23.03.2023 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea asupra suspendării cauzei conform art. 413 al. 1 pct. 1 C.pr.civ. pentru data de 30.03.2023
8. 16.02.2023 09:00Încheiereincheiereabtinere
  Respinge cererea de abţinere formulată de d-na judecător Bartha Kinga Agota în prezentul dosar. Definitivă.
9. 09.02.2023 10:00Încheiereincheieredesedinta
  Trimite cauza la Preşedintele Secţiei Civile în vederea repartizării dosarului unui complet competent pentru soluţionarea declaraţiei de abţinere formulată în cauză.
10. 24.11.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amânat pentru precizarea cererilor şi citarea în cauză, în calitate de terţi chemaţi în judecată, a OMS România prin lichidator judiciar şi OMS Kornyezetvedelmi KFT
20.12.2017634/46/2017/a1Contestatordetalii ▸inchide ▾
excepţie de neconstituţionalitate
Curtea de Apel PitestiContestaţie în anulare - RecursContencios administrativ şi fiscal
Parti (2)
- IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL CU SEDIUL ALES LA SCA LEROY ŞI ASOCIAŢIIContestator
- CNTEE TRANSELECTRICA SA - SUCURSALA DE TRANSPORT PITEŞTIIntimat

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

BPI · 31.08.2026

Nu am gasit nicio publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Istoric

3 adreseONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

3 adrese identificate

Aleea Dobrina 12, BUCUREȘTI, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, 22252ANAF fiscal
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2018 – 31.12.2018
Aleea GRĂDINII 8A, Dobroești, ILFOV, 77085ANAF fiscal
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2019 – 31.12.2019
BIRUINȚEI 31, Bl. 1, Et. 1, Ap. 2, Oraș Popești Leordeni, Ilfov, 77160sediu actualONRC
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2020 – prezent

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

un singur cod

2008 – 20257112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 2

Indicatori financiari

2008–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	8.525.613 RON	2.319.673 RON	9.120.090 RON	307.224 RON	11.171.997 RON	2.320.873 RON	18
2024	9.257.343 RON	1.710.908 RON	9.327.498 RON	735.363 RON	10.350.894 RON	1.719.712 RON	18
2023	6.472.103 RON	1.220.079 RON	5.859.702 RON	847.511 RON	7.955.677 RON	2.904.425 RON	17
2022	4.800.959 RON	1.683.146 RON	5.679.246 RON	601.816 RON	6.800.596 RON	1.684.346 RON	20
2021	4.709.519 RON	2.130.632 RON	2.582.834 RON	436.320 RON	6.637.417 RON	4.451.749 RON	20
2020	4.720.047 RON	2.509.501 RON	3.033.269 RON	432.856 RON	4.961.253 RON	2.321.116 RON	19
2019	3.889.294 RON	1.629.113 RON	1.124.667 RON	493.248 RON	3.340.604 RON	2.669.247 RON	8
2018	3.197.999 RON	889.510 RON	2.399.657 RON	119.161 RON	3.359.618 RON	1.040.134 RON	22
2017	4.532.345 RON	287.401 RON	2.624.143 RON	275.766 RON	2.676.526 RON	288.601 RON	27
2016	3.504.864 RON	445.349 RON	2.741.557 RON	120.648 RON	3.131.055 RON	470.303 RON	28
2015	2.395.167 RON	44.508 RON	527.956 RON	366.456 RON	2.474.521 RON	2.273.376 RON	23
2014	2.475.350 RON	18.001 RON	537.471 RON	206.078 RON	2.608.287 RON	2.228.868 RON	21
2013	3.079.736 RON	498.219 RON	395.611 RON	207.172 RON	2.484.898 RON	2.252.533 RON	13
2012	2.324.449 RON	385.967 RON	407.246 RON	104.549 RON	2.528.056 RON	2.181.854 RON	22
2011	3.572.144 RON	932.252 RON	621.958 RON	180.186 RON	2.541.131 RON	2.025.526 RON	27
2010	2.935.693 RON	792.429 RON	1.015.660 RON	224.626 RON	2.242.111 RON	1.331.369 RON	21
2009	1.601.086 RON	102.154 RON	455.099 RON	292.147 RON	783.354 RON	538.940 RON	8
2008	2.427.190 RON	509.718 RON	964.720 RON	509.298 RON	1.011.976 RON	516.479 RON	6

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Cifra de afaceri	8.525.613 RON	9.257.343 RON	6.472.103 RON	4.800.959 RON	4.709.519 RON	4.720.047 RON	3.889.294 RON	3.197.999 RON	4.532.345 RON	3.504.864 RON	2.395.167 RON	2.475.350 RON	3.079.736 RON	2.324.449 RON	3.572.144 RON	2.935.693 RON	1.601.086 RON	2.427.190 RON
Venituri totale	8.933.745 RON	9.308.647 RON	6.485.626 RON	4.866.107 RON	4.746.938 RON	4.856.214 RON	3.905.138 RON	3.219.181 RON	4.545.518 RON	3.530.413 RON	2.449.238 RON	2.670.531 RON	3.254.033 RON	2.429.911 RON	3.947.594 RON	2.984.384 RON	1.635.496 RON	2.466.543 RON
Cheltuieli totale	6.224.841 RON	7.312.903 RON	5.083.157 RON	3.126.859 RON	2.584.217 RON	2.308.648 RON	2.238.718 RON	2.297.530 RON	4.206.125 RON	2.997.790 RON	2.394.087 RON	2.643.000 RON	2.649.366 RON	1.927.691 RON	2.767.983 RON	1.971.943 RON	1.500.189 RON	1.847.734 RON
Profit brut	2.708.904 RON	1.995.744 RON	1.402.469 RON	1.739.248 RON	2.162.721 RON	2.547.566 RON	1.666.420 RON	921.651 RON	339.393 RON	532.623 RON	55.151 RON	27.531 RON	604.667 RON	502.220 RON	1.179.611 RON	1.012.441 RON	135.307 RON	618.809 RON
Profit net	2.319.673 RON	1.710.908 RON	1.220.079 RON	1.683.146 RON	2.130.632 RON	2.509.501 RON	1.629.113 RON	889.510 RON	287.401 RON	445.349 RON	44.508 RON	18.001 RON	498.219 RON	385.967 RON	932.252 RON	792.429 RON	102.154 RON	509.718 RON
Active fixe (imobilizate)	307.224 RON	735.363 RON	847.511 RON	601.816 RON	436.320 RON	432.856 RON	493.248 RON	119.161 RON	275.766 RON	120.648 RON	366.456 RON	206.078 RON	207.172 RON	104.549 RON	180.186 RON	224.626 RON	292.147 RON	509.298 RON
Active circulante	11.171.997 RON	10.350.894 RON	7.955.677 RON	6.800.596 RON	6.637.417 RON	4.961.253 RON	3.340.604 RON	3.359.618 RON	2.676.526 RON	3.131.055 RON	2.474.521 RON	2.608.287 RON	2.484.898 RON	2.528.056 RON	2.541.131 RON	2.242.111 RON	783.354 RON	1.011.976 RON
Stocuri	134.065 RON	159 RON	160.039 RON	232.135 RON	112.135 RON	63.918 RON	48.967 RON	40.382 RON	40.451 RON	38.662 RON	59.894 RON	—	—	—	—	—	14.758 RON	—
Creante	6.218.506 RON	5.035.355 RON	3.835.038 RON	3.191.623 RON	4.172.397 RON	3.399.377 RON	1.892.812 RON	2.376.798 RON	1.531.640 RON	2.504.053 RON	2.083.455 RON	1.998.100 RON	732.030 RON	746.065 RON	646.923 RON	2.036.225 RON	356.017 RON	508.765 RON
Casa si conturi la banci	3.194.741 RON	2.845.063 RON	2.386.207 RON	2.368.717 RON	1.432.198 RON	1.090.135 RON	1.138.279 RON	896.042 RON	1.104.435 RON	588.340 RON	331.172 RON	610.187 RON	119.964 RON	53.447 RON	370.234 RON	205.886 RON	412.579 RON	503.211 RON
Cheltuieli in avans	14.756 RON	13.967 RON	13.953 RON	14.194 RON	13.860 RON	13.290 RON	13.076 RON	14.026 RON	13.466 RON	13.171 RON	13.369 RON	4.988 RON	9.088 RON	9.509 RON	5.869 RON	—	38.246 RON	79.634 RON
Datorii totale	9.120.090 RON	9.327.498 RON	5.859.702 RON	5.679.246 RON	2.582.834 RON	3.033.269 RON	1.124.667 RON	2.399.657 RON	2.624.143 RON	2.741.557 RON	527.956 RON	537.471 RON	395.611 RON	407.246 RON	621.958 RON	1.015.660 RON	455.099 RON	964.720 RON
Provizioane	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	53.014 RON	79.702 RON	119.708 RON	119.708 RON	119.709 RON
Capitaluri proprii	2.320.873 RON	1.719.712 RON	2.904.425 RON	1.684.346 RON	4.451.749 RON	2.321.116 RON	2.669.247 RON	1.040.134 RON	288.601 RON	470.303 RON	2.273.376 RON	2.228.868 RON	2.252.533 RON	2.181.854 RON	2.025.526 RON	1.331.369 RON	538.940 RON	516.479 RON
Capital subscris varsat	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON	1.000 RON
Nr. mediu salariati	18	18	17	20	20	19	8	22	27	28	23	21	13	22	27	21	8	6

Achizitii publice

SEAP/SICAP · 2008–2026SICAP / e-licitatie.ro · 31.08.2026

115 contracte atribuite, in valoare de 306.185.727 lei

In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.

Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 256.458 lei.

Achizitii directe
9 contracte
256.449 lei
Licitatii publice
83 de contracte
305.369.211 lei
Achizitii offline
23 de contracte
560.067 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.941 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.934.337 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 392.941 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.224.692 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 01.09.2026, 23:40).

Ultimele contracte

Acord-cadruAcorduri cadru - Servicii de topografie, cadastru, GIS, evaluarea proprietăților imobiliare, obținerea certificatelor de performanta energetica si obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare desfășurării activității petroliere, inclusiv proiectare pentru execuție lucrări la amplasamente
25.10.2023OMV PETROM S.A189.812.683 RON
Acord-cadruLot 3 -Servicii de supervizare a lucrarilor executate pe Amplasamentele OMV Petrom, de tip sonda si facilitate, situate in judetele: Arges, Olt, Valcea, Dolj, Gorj si Mehedinti
24.08.2023OMV PETROM S.Amax. 17.460.750 RON
Contract subsecventContract subsecvent nr. 8
13.06.2023OMV PETROM S.A374.952 RON
Contract subsecventContract subsecvent nr. 7
18.04.2023OMV PETROM S.A49.840 RON
Contract subsecventContract Subsecvent nr. 6
02.01.2023OMV PETROM S.A333.880 RON

Vezi toate contractele (115) →

Firme partenere

harta parteneri + legaturi licitatii

53 firme · 31 anunturi analizate

Parteneri de asociere (6)

Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.

Firma	Licitatii comune	Impreuna	Castigate	Concurenti
CONSULTANTA CONSTRUCTII IORDAN SRLCUI 17858875	1	1	0	—	vezi ↗
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRLCUI 6174812	3	1	1	Da	vezi ↗
BASELI DRUM CONSULT S.R.L.CUI 36977708	7	1	0	—	vezi ↗
ZSN CARDINAL S.R.L.CUI 40357437	1	1	0	—	vezi ↗
COMPROIECT 92 SACUI 1344169	1	1	0	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 6 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.

Subcontractare si terti sustinatori (47)

Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.

Firma	Licitatii comune	Rol in oferta	Proceduri	Concurenti
BASELI DRUM CONSULT S.R.L.CUI 36977708	7	ofertant · l-a avut terț	6	—	vezi ↗
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRLanterior: LABORATOARELE TONNIE - S.R.L.CUI 1364018	5	subcontractant	3	—	vezi ↗
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTICUI 18107639	5	subcontractant	3	—	vezi ↗
ALFRID SRLCUI 2518220	4	subcontractant	2	—	vezi ↗
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRLCUI 6174812	3	ofertant · l-a avut subcontractant	1	Da	vezi ↗
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTICUI 18107639	5	co-terț și subcontractant	2	—	vezi ↗
ALFRID SRLCUI 2518220	4	co-terț și subcontractant	2	—	vezi ↗
PREMIUM SACUI 9921050	1	co-terț și subcontractant	1	—	vezi ↗
CONSTEHNO AL SRLCUI 11578922	2	co-subcontractant	1	—	vezi ↗
GEO CLAS SRLCUI 12920992	1	co-subcontractant	1	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 47 de subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.

„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.