DEPOPA INVEST SRL
Nr. Reg. Com. J05/1692/2007EUID ROONRC.J05/1692/2007Infiintata 29.06.2007
Adresa:Str. ALUMINEI nr. 51, bl. A6, ap. 20, Oradea, jud. Bihor
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Admite apelul principal declarat de apelanta-reclamantă DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu intimatele-pârâte CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi DEPOPA INVEST S.R.L., împotriva Sentinţei nr. 862/CA din 23.12.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor, pe care o schimbă în parte, în sensul că: Admite în parte cererea reconvenţională formulată şi precizată de pârâta-reclamantă reconvenţională CONSTRUCŢII BIHOR S.A. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR. Obligă reclamanta-pârâtă reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR să plătească pârâte-reclamantă reconvenţională CONSTRUCŢII BIHOR S.A. suma de 67756,24 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Respinge ca nefondat apelul incident formulat de apelanta pârâta CONSTRUCŢII BIHOR S.A. în contradictoriu cu intimata reclamantă DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR. Obligă intimatele pârâte CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi DEPOPA INVEST S.R.L. în solidar la plata către apelanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR a sumei de 3400 lei cheltuieli de judecată parţiale în apel. DEFINITIVĂ. Pronunţată azi, 07 mai 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
În vederea deliberării şi pentru a da părţilor posibilitatea să depună la dosar concluzii scrise, amână pronunţarea pentru data de 07.05.2026, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Pentru ca apelanta Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor să facă dovada achitării diferenţei de onorariu pentru efectuarea expertizei, în cuantum de 800 lei, amână judecarea cauzei pentru data de 27.04.2026, ora 13:00, sala 61, complet Apel achiziţii 4.
În vederea completării raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 30.03.2026, ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiziţii 4.
În vederea completării raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 02.03.2026, ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiziţii 4.
În vederea completării raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 19.01.2026, ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiziţii 4.
În complet de divergenţă, cu majoritate, respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu intimatele SC CONSTRUCŢII BIHOR SA şi SC DEPOPA INVEST SRL, împotriva Încheierilor de şedinţă din data de 22.06.2016 şi din 18.09.2024, pronunţate de Tribunalul Bihor, în dosarul nr.1177/111/2016. Cu unanimitate, în complet de apel, repune cauza pe rol în ce priveşte apelul principal declarat de apelanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR şi apelul incident declarat de apelanta SC CONSTRUCŢII BIHOR SA, împotriva Sentinţei nr.862/CA/23.12.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor. Fixează termen de judecată pentru data de 24.11.2025, ora 13:00, sala 61, pentru când se vor cita părţile. Definitivă în ce priveşte soluţia asupra apelului declarat împotriva Încheierilor de şedinţă din 22.06.2016 şi din 18.09.2024. Pronunţată azi 30.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu opinie separată în sensul admiterii apelului împotriva Încheierilor de şedinţă din 22.06.2016 şi 18.09.2024, a admiterii excepţiei tardivitiăţii depunerii întâmpinării şi a cererii reconvenţionale, constatarea decăderii pârâtului din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică şi respingerea ca tardivă a cererii reconvenţionale.
În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 30.10.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Oradea nr. 2/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, amână judecarea cauzei pentru data de 27.10.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel Achiziţii 4.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Oradea nr. 2/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest în raport de modificările care se intenţionează a fi adoptate în privinţa regimului de pensionare a magistraţilor, amână judecarea cauzei pentru data de 13.10.2025 ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiţii 4.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Oradea nr. 2/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, amână judecarea cauzei pentru data de 29.09.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel Achiziţii 4.
Având în vedere că majoritatea pentru luarea hotărârii nu a putut fi realizată, fiind necesară judecarea cauzei în complet de divergenţă, în temeiul art. 399 alin.(1) Cod procedură civilă, repune cauza pe rol şi fixează termen pentru judecarea divergenţei pentru data de 15.09.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel achiziţii 4, pentru când se citează părţile.
Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, amână pronunţarea pentru data de 23.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Având nevoie de timp pentru a delibera, dar şi pentru a da părţilor posibilitatea să depună la dosar concluzii scrise, amână pronunţarea pentru data de 19.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
În vederea comunicării înscrisurilor depuse la dosar la acest termen de judecată, cu intimata SC DEPOPA INVEST SRL, pentru a-şi exprima punctul de vedere faţă de aceste înscrisuri, amână judecarea cauzei pentru data de 16.06.2025, ora 13:00, sala 61, complet Apel-achiziţii 4.
Pentru a da posibilitatea intimatei să studieze răspunsul la întâmpinare şi întâmpinarea la apelul incident, amână judecarea cauzei pentru data de 02.06.2025, ora 13:00, complet Apel achiziţii 4.
Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi excepţia inadmisibilită?ii acţiunii, excep?ii invocate de pârâta S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A., în contradictoriu cu reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea reclamantei de repunere în termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune. Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu pârâtele S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi S.C. DEPOPA INVEST S.R.L., şi, în consecinţă: Obligă pârâtele, în solidar, să restituie reclamantei suma de 20.585,65 lei, reprezentând diferen?a dintre contravaloarea lucrărilor achitate de reclamantă în temeiul Contractului de lucrări nr. 1241/26.07.2012 ?i a Actului adi?ional nr. 1/06.12.2012 la acesta ?i contravaloarea lucrărilor la care ar fi fost îndreptă?ite pârâtele. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, în contradictoriu cu pârâtele S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi S.C. DEPOPA INVEST S.R.L. Obligă în solidar pârâtele S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. şi S.C. DEPOPA INVEST S.R.L. să plătească reclamantei suma de 2.102 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Admite cererea reconvenţională formulată ?i precizată de pârâta – reclamanta reconvenţională S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A., în contradictoriu cu reclamanta – pârâta reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, şi, în consecinţă: Obligă reclamanta – pârâta reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR să plătească pârâtei – reclamantei reconvenţionale S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. suma de 81.507,46 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere. Obligă reclamanta – pârâta reconvenţională DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR să plătească pârâtei – reclamantei reconvenţionale S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. suma de 3.729 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă pârâta S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. să plătească în contul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Bihor, pe seama expertului judiciar Negrean Teodor, suma de 2.195 lei cu titlu de onorariu parţial de expertiză încuviinţat de instanţă. Fără alte cheltuieli de judecată în prezenta cauză. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Cererea ?i motivele de apel se depun la Tribunalul Bihor, Sec?ia a III-a Contencios Administrativ ?i Fiscal. Pronunţată prin punrea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 23 decembrie 2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 23.12.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 13.12.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 06.12.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 29.11.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 22.11.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 15.11.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 08.11.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 01.11.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 25.10.2024
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 18.10.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 10.10.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 02.10.2024.
În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 25.09.2024.
pentru ca părtile să se pronunte cu privire la completarea raportului de expertiză
pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor formulate de părti la raportul de expertiză efectuat în cauză
pentru continuarea administrării probatiunii
pentru ca expertul să completeze raportul de expertiză
pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor formulate la raportul de expertiză
pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor formulate la raportul de expertiză
pentru ca expertul să răspundă obiectiunilor la raportul de expertiză formulate de părti
Pentru ca părtile să se pronunte asupra raportului de expertiză efectuat în cauză si depus la dosar la data de 14.02.2023.
Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată de la data de 18.01.2023, ora 9, completul CAF 7, la data de 15.02.2023, ora 9,00, sala 60, pentru când vor fi citate părţile. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, data de 15.12.2022.
Pentru lipsă raport de expertiză.
Pentru lipsă raport de expertiză.
Pentru lipsă raport de expertiză
Pentru lipsă raport de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru lipsă raport de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză.
Pentru administrarea probelor propuse.
Pentru completarea raportului de expertiză.
Pentru completarea raportului de expertiză.
Pentru completarea raportului de expertiză.
Pentru lipsa răspunsului la obiectiunile formulate.
În baza art. 63 alin. 11) din Anexa I, Cap. VII, din Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze.
Pentru lipsa răspunsului la obiectiunile formulate.
Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate.
Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile formulate.
Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile la raportul de expertiză.
Pentru a se răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză.-
Pentru administrarea probelor propuse.
Pentru lipsă răspuns la adresa instanţei.
Pentru ca domnul expert Negrean Teodor să depună înscrisuri.
Pentru studierea raportului de expertiză.
Pentru administrarea probelor propuse.
Pentru administrarea probelor propuse.
Pentru administrarea probelor propuse.
Pentru ca expertul în construcţii să dea lămuriri instanţei.
Pentru studierea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Pentru comunicarea cu expertul a obiecţiunilor la raportul de expertiză.
Pentru studierea raportului de expertiză.
Pentru lipsa raportului de expertiză tehnică în construcţii.
Pentru administrare probe.
Pentru administrare probe.
Pentru lipsă de apărare.
Pentru studierea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Pentru administrare probe.
Pentru timbrarea cererii reconvenţionale.
Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.456 RON | 60.674 RON | 145.686 RON | 157.677 RON | 307.213 RON | 327.094 RON | 2 |
| 2024 | 355.324 RON | 164.073 RON | 34.212 RON | 16.489 RON | 320.201 RON | 303.087 RON | 1 |
| 2023 | 133.406 RON | -406 RON | 21.745 RON | 24.247 RON | 165.912 RON | 169.014 RON | 1 |
| 2022 | 187.779 RON | 236 RON | 109.392 RON | 28.317 RON | 250.495 RON | 169.420 RON | 2 |
| 2021 | 176.809 RON | 1.523 RON | 63.952 RON | 33.454 RON | 199.682 RON | 169.184 RON | 2 |
| 2020 | 81.622 RON | -51.722 RON | 16.037 RON | 28.947 RON | 154.561 RON | 167.662 RON | 2 |
| 2019 | 108.842 RON | -60.089 RON | 14.545 RON | 41.320 RON | 192.373 RON | 219.382 RON | 2 |
| 2018 | 500.592 RON | 276.676 RON | 38.799 RON | 62.454 RON | 255.816 RON | 279.471 RON | 2 |
| 2017 | 258.428 RON | 97.823 RON | 26.156 RON | 77.711 RON | 61.361 RON | 113.611 RON | 2 |
| 2016 | 221.782 RON | 56.355 RON | 23.638 RON | 12.086 RON | 26.134 RON | 15.788 RON | 2 |
| 2015 | 61.041 RON | 13.254 RON | 20.444 RON | 12.491 RON | 121.600 RON | 115.032 RON | 2 |
| 2014 | 27.755 RON | -23.083 RON | 19.067 RON | 86.730 RON | 32.801 RON | 101.778 RON | 2 |
| 2013 | 37.127 RON | -38.223 RON | 14.856 RON | 103.614 RON | 48.761 RON | 138.215 RON | 3 |
| 2012 | 210.522 RON | 92.528 RON | 47.934 RON | 109.574 RON | 150.512 RON | 212.152 RON | 3 |
| 2011 | 307.699 RON | 121.330 RON | 50.955 RON | 113.965 RON | 139.946 RON | 202.956 RON | 2 |
| 2010 | 237.027 RON | 36.863 RON | 47.456 RON | 92.020 RON | 113.224 RON | 157.788 RON | 2 |
| 2009 | 125.480 RON | 18.993 RON | 43.519 RON | 101.963 RON | 62.480 RON | 120.924 RON | 2 |
| 2008 | 154.860 RON | 16.044 RON | 91.797 RON | 112.470 RON | 81.258 RON | 101.931 RON | 3 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251.456 RON | 355.324 RON | 133.406 RON | 187.779 RON | 176.809 RON | 81.622 RON | 108.842 RON | 500.592 RON | 258.428 RON | 221.782 RON | 61.041 RON | 27.755 RON | 37.127 RON | 210.522 RON | 307.699 RON | 237.027 RON | 125.480 RON | 154.860 RON |
| Venituri totale | 262.571 RON | 362.792 RON | 135.588 RON | 189.148 RON | 176.823 RON | 81.633 RON | 108.970 RON | 500.621 RON | 270.431 RON | 221.784 RON | 154.081 RON | 27.755 RON | 37.914 RON | 211.746 RON | 309.812 RON | 237.307 RON | 125.542 RON | 154.888 RON |
| Cheltuieli totale | 199.666 RON | 193.188 RON | 134.665 RON | 186.878 RON | 173.847 RON | 132.563 RON | 167.982 RON | 218.939 RON | 169.904 RON | 163.211 RON | 136.204 RON | 50.006 RON | 75.000 RON | 112.865 RON | 182.917 RON | 186.341 RON | 100.911 RON | 134.888 RON |
| Profit brut | 62.905 RON | 169.604 RON | 923 RON | 2.270 RON | 2.976 RON | 0 RON | 0 RON | 281.682 RON | 100.527 RON | 58.573 RON | 17.877 RON | 0 RON | 0 RON | 98.881 RON | 126.895 RON | 50.966 RON | 24.631 RON | 20.000 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50.930 RON | 59.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 22.251 RON | 37.086 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 60.674 RON | 164.073 RON | 0 RON | 236 RON | 1.523 RON | 0 RON | 0 RON | 276.676 RON | 97.823 RON | 56.355 RON | 13.254 RON | 0 RON | 0 RON | 92.528 RON | 121.330 RON | 36.863 RON | 18.993 RON | 16.044 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 406 RON | 0 RON | 0 RON | 51.722 RON | 60.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.083 RON | 38.223 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 157.677 RON | 16.489 RON | 24.247 RON | 28.317 RON | 33.454 RON | 28.947 RON | 41.320 RON | 62.454 RON | 77.711 RON | 12.086 RON | 12.491 RON | 86.730 RON | 103.614 RON | 109.574 RON | 113.965 RON | 92.020 RON | 101.963 RON | 112.470 RON |
| Active circulante | 307.213 RON | 320.201 RON | 165.912 RON | 250.495 RON | 199.682 RON | 154.561 RON | 192.373 RON | 255.816 RON | 61.361 RON | 26.134 RON | 121.600 RON | 32.801 RON | 48.761 RON | 150.512 RON | 139.946 RON | 113.224 RON | 62.480 RON | 81.258 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 RON | — | — |
| Creante | 166.409 RON | — | 26.517 RON | 176.018 RON | 146.546 RON | 147.776 RON | 147.134 RON | 115.672 RON | 61.797 RON | 13.267 RON | 13.312 RON | 31.745 RON | 28.924 RON | 110.921 RON | 89.848 RON | 28.443 RON | 26.549 RON | 18.010 RON |
| Casa si conturi la banci | 140.804 RON | 320.201 RON | 139.395 RON | 74.477 RON | 53.136 RON | 6.785 RON | 45.239 RON | 140.144 RON | -436 RON | 12.867 RON | 108.288 RON | 1.056 RON | 19.837 RON | 39.591 RON | 50.098 RON | 84.738 RON | 35.931 RON | 63.248 RON |
| Cheltuieli in avans | 7.890 RON | 609 RON | 600 RON | — | — | 191 RON | 234 RON | — | 695 RON | 1.206 RON | 1.385 RON | 1.314 RON | 696 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 145.686 RON | 34.212 RON | 21.745 RON | 109.392 RON | 63.952 RON | 16.037 RON | 14.545 RON | 38.799 RON | 26.156 RON | 23.638 RON | 20.444 RON | 19.067 RON | 14.856 RON | 47.934 RON | 50.955 RON | 47.456 RON | 43.519 RON | 91.797 RON |
| Capitaluri proprii | 327.094 RON | 303.087 RON | 169.014 RON | 169.420 RON | 169.184 RON | 167.662 RON | 219.382 RON | 279.471 RON | 113.611 RON | 15.788 RON | 115.032 RON | 101.778 RON | 138.215 RON | 212.152 RON | 202.956 RON | 157.788 RON | 120.924 RON | 101.931 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
24 de contracte atribuite, in valoare de 452.546 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 432.589 lei.
Achizitii directe
23 de contracte
432.566 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
1 contract
19.980 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.941 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.934.337 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.374 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.460 din cele 392.941 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.224.692 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 01.09.2026, 17:47).