GENERAL EURO CO BM SRL

Nr. Reg. Com. J1991001301245EUID ROONRC.J1991001301245Infiintata 13.07.1991

Adresa:B-dul TRAIAN nr. 5, ap. 52, Baia Mare, jud. Maramureș

In functiune

ONRC · 22.08.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 01.11.1993

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativNu

conform SEAP · 01.09.2026

Cifra de afaceri (2025)

2.051.226 RON -20.6%

Profit / Pierdere

72.143 RON -18.6%

Nr. mediu salariati

10 +11.1%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara si bani publici

2008–2026

Informatii firma

Vizibil după autentificare

ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 3(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)

Coduri CAEN secundare

1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcțiiCAEN Rev. 3
1625 — Fabricarea de uși și ferestre din lemnCAEN Rev. 3
1627 — Finisarea articolelor din lemnCAEN Rev. 3

Vezi inca 64 de coduri CAEN secundare →

2361 — Fabricarea produselor din beton pentru construcțiiCAEN Rev. 3
2363 — Fabricarea betonuluiCAEN Rev. 3
2364 — Fabricarea mortaruluiCAEN Rev. 3
2366 — Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsosCAEN Rev. 3
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metaliceCAEN Rev. 3
2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metalCAEN Rev. 3
2599 — Fabricarea altor articole din metal n.c.a.CAEN Rev. 3
3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.CAEN Rev. 3
3319 — Repararea și întreținerea altor echipamenteCAEN Rev. 3
3320 — Instalarea mașinilor și echipamentelor industrialeCAEN Rev. 3
3811 — Colectarea deșeurilor nepericuloaseCAEN Rev. 3
3822 — Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)CAEN Rev. 3
3823 — Alte activități de tratare a deșeurilorCAEN Rev. 3
3831 — Incinerarea deșeurilor fără producție de energieCAEN Rev. 3
3833 — Alte activități de eliminare a deșeurilorCAEN Rev. 3
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 3
4212 — Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.CAEN Rev. 3
4213 — Construcția de poduri și tuneluriCAEN Rev. 3
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluideCAEN Rev. 3
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 3
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilorCAEN Rev. 3
4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 3
4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 3
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 3
4323 — Lucrări de izolațiiCAEN Rev. 3
4324 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4331 — Lucrări de ipsoserieCAEN Rev. 3
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherieCAEN Rev. 3
4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 3
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 3
4335 — Alte lucrări de finisareCAEN Rev. 3
4341 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 3
4342 — Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiriCAEN Rev. 3
4350 — Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilCAEN Rev. 3
4360 — Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcțiiCAEN Rev. 3
4391 — Activități de zidărieCAEN Rev. 3
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 3
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverseCAEN Rev. 3
4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitareCAEN Rev. 3
4684 — Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzireCAEN Rev. 3
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializatCAEN Rev. 3
4792 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializatCAEN Rev. 3
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.CAEN Rev. 3
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 3
5224 — ManipulăriCAEN Rev. 3
5231 — Activități de intermediere pentru transportul de marfăCAEN Rev. 3
5232 — Activități de intermediere pentru transportul de pasageriCAEN Rev. 3
5540 — Intermedieri pentru servicii de cazareCAEN Rev. 3
6392 — Alte activități de servicii informaționale n.c. aCAEN Rev. 3
7411 — Activități de design industrial și vestimentarCAEN Rev. 3
7412 — Design grafic și activități de comunicare vizualăCAEN Rev. 3
7413 — Activități de design de interiorCAEN Rev. 3
7414 — Alte activități de design specializatCAEN Rev. 3
7499 — Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.CAEN Rev. 3
7751 — Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilorCAEN Rev. 3
8009 — Alte activități de protecție n.c.a.CAEN Rev. 3
8122 — Activități specializate de curățenieCAEN Rev. 3
8240 — Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.CAEN Rev. 3
8299 — Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.CAEN Rev. 3
9130 — Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul culturalCAEN Rev. 3
9540 — Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelorCAEN Rev. 3
9640 — Activități de intermediere pentru servicii personaleCAEN Rev. 3
9699 — Alte servicii personale n.c.a.CAEN Rev. 3

Sediu

Sediu principal

B-dul TRAIAN 5, Ap. 52, 0, Municipiul Baia Mare, Maramureș, 4800vezi adresa →

Sedii secundare si puncte de lucru

Str. Aeroportului 17, Recea, MaramureşMonitorul Oficial
- Monitorul Oficial: deschis 30.04.2012, un act din 09.04.2025 inchide un punct de lucru, fara sa-l numeasca

Sucursale UE

—

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

1 persoanaMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026

(2 firme)

asociat 04.12.2009 · ultima mențiune în acte 09.04.2025administrator 09.04.2025

Arata firmele →

radiatadin 2003

B-dul TRAIAN 5, Ap. 52, 0, Municipiul Baia Mare, Maramureș, 4800sediu actual
vezi adresa →
Perioada: 13.07.1991 – prezent
27 alte firme la aceasta adresa (27 la aceasta adresa) →↑ 27 alte firme la aceasta adresa (27 la aceasta adresa)
- AGENŢIA IMOBILIARĂ ZONA SRL
- CHUPAKABRA SRL
- ERIN SERVICES SRL
- ILIES G.D.&CO SRL
- AI.VIL IMPEX SRLradiata
- CRISTIANZO SRLradiata
- DEBALME COM SRLradiata
- DORINA SRLradiata
- DYNAMIS PROJECT4 HOUSE SRLradiata
- ERANYI COM SRLradiata
- FAVIS & CO SRLradiata
- FIVE BLUE SRLradiata
- HASMASANA IMPEX SRLradiata
- LARISA SRLradiata
- LID CONSTRUCT SRLradiata
- LUCELLA PREST SRLradiata
- MAXUS SRLradiata
- MODA SCARLAT SNCradiata
- OLIVIA SRLradiata
- PETRESCU MARCIS-OTTI SNCradiata
- RENATA & OVIDIU SRLradiata
- S.C. ESTINVEST S.A. FOCŞANI SUCURSALA BAIA MAREradiata
- SERVINSTAL SRLradiata
- SKULTUN PROD-COM SRLradiata
- TELEXMAR COM SRLradiata
- TERRA MITICA SRLradiata
- ZONA METROPOLITANĂ SRLradiata

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital
persoanăadministrator	50%
persoană	50%
2 deținători în act	100%

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

11 acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (2)

in firma (MO IV)cota 50%
asociat 04.12.2009 · ultima mențiune în acte 09.04.2025administrator 09.04.2025
in firma (MO IV)cota 50%
asociat 04.12.2009 · ultima mențiune în acte 09.04.2025

Acte publicate

22.07.2025NotificareMO IV nr. 3376/2025(97/8.572.983)
22.07.2025HotărâreMO IV nr. 3376/2025(96/8.572.982)
- Inchidere punct de lucru
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
(asociat) · (asociat, administrator)
11.02.2015HotărâreMO IV nr. 763/2015(24/3.792.493)
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
(asociat, 50%) · (asociat, 50%)
11.02.2015NotificareMO IV nr. 763/2015(20/3.792.494)
25.11.2013RezoluţieMO IV nr. 6461/2013(30/3.209.490)

vezi toate cele 11 acte, pe ani

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

9 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

17.03.20263837/182/2026Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria Baia MareFondCivil
Parti (3)
- SVEA ECONOMI CYPRUS LIMITEDCreditor
- CONEA GABRIELADebitor
- GENERAL EURO CO BM SRLTerţ poprit
Termene si solutii (1)
1. 10.12.2026 8:30termen
31.12.202519015/182/2025Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria Baia MareFondCivilRespinge cererea (10.06.2026)
Parti (3)
- INVESTCAPITAL LTDCreditor
- GENERAL EURO CO BM SRLTerţ poprit
- CONEA GABRIELADebitor
Termene si solutii (3)
1. 10.06.2026 08:30Respinge cererea_Hotarare
  Respinge cererea de validare a popririi formulată de creditoarea INVESTCAPITAL LTD, cu sediul în ..., înregistrată la Registrul Companiilor Malta Financial Services Authority, sub nr. ..., cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la sediul Managerului de Active, KRUK Romania SRL, în ..., în contradictoriu cu debitorul poprit, CONEA GABRIELA, cu domiciliul în ..., CNP ... şi terţul poprit GENERAL EURO CO BM SRL, cu sediul în ..., CUI ..., ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiate, cererile de amendare a terţului poprit, respectiv de obligare a terţului poprit la suportarea cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată, la data de 10 iunie 2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
2. 25.05.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 10.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.
3. 08.05.2026 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.05.2026.
06.11.202515829/182/2025Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria Baia MareFondCivilAdmite in parte cererea (18.02.2026)
Parti (4)
- BEJ MĂRGINEANU VIOREL VICTOR DANIELPetent
- GENERAL EURO CO BM SRLTerţ poprit
- LOCAL CAPITAL IFN SACreditor
- CONEA GABRIELADebitor
Termene si solutii (2)
1. 18.02.2026 08:30Admite in parte cererea_Hotarare
  Admite în parte cererea de validare a popririi formulată de petentul B.E.J. Mărgineanu Viorel Victor Daniel, cu sediul în ..., în favoarea creditoarei Local Capital IFN S.A., având CIF ..., cu sediul în ..., şi sediul procesual în ..., în contradictoriu cu terţul poprit General Euro CO BM S.R.L., având CUI ..., cu sediul în ..., ?i cu debitoarea Conea Gabriela, având CNP ..., cu ultimul domiciliu cunoscut în .... Validează poprirea înfiin?ată prin adresa de înfiin?are a popririi din data de 06.10.2025 emisă de către B.E.J. Mărgineanu Viorel Victor Daniel, în dosarul execu?ional nr. 3121/2025, destinată ter?ului poprit General Euro Co BM S.R.L. Obligă ter?ul poprit să plătească creditoarei Local Capital IFN S.A. sumele scadente datorate debitoarei Conea Gabriela, angajată a ter?ului poprit, de la data comunicării adresei de înfiin?are a popririi, respectiv 08.10.2025, ?i până la data pronun?ării hotărârii în cadrul acestui dosar precum ?i a celor pe care ter?ul poprit le va datora în viitor debitoarei, la momentul scaden?ei lor, în limitele prevăzute de art. 729 Cod. proc.civ., până la concuren?a sumei de 4.662,42 lei, compusă din 3.780,43 lei reprezentând debit neachitat şi 881,99 lei reprezentând cheltuieli de executare, sumă ce urmează a se actualiza până la data încetării urmării. Respinge cererea de amendare a terţului poprit, ca neîntemeiată. Obligă terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 18.02.2026.
2. 03.02.2026 9:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 18.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.02.2026.
16.10.202514809/182/2025Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria Baia MareFondCivilAdmite in parte cererea (08.04.2026)
Parti (4)
- BEJ POP ALEXANDRU IOANPetent
- GENERAL EURO CO BM SRLTerţ poprit
- CONEA GABRIELADebitor
- MOZIPO IFN SACreditor
Termene si solutii (2)
1. 08.04.2026 08:30Admite in parte cererea_Hotarare
  Admite în parte cererea de validare a popririi formulată de petentul B.E.J. Pop Alexandru Ioan, cu sediul în ..., în favoarea creditoarei Mozipo IFN S.A., având CUI ..., cu sediul în ..., în contradictoriu cu terţul poprit General Euro CO BM S.R.L., având CUI ..., cu sediul în ..., ?i cu debitoarea Conea Gabriela, având CNP ..., cu ultimul domiciliu cunoscut în .... Validează poprirea înfiin?ată prin adresa de înfiin?are a popririi din data de 23.09.2025 emisă de către B.E.J. Pop Alexandru Ioan, în dosarul execu?ional nr. ..., destinată ter?ului poprit General Euro Co BM S.R.L. Obligă ter?ul poprit să plătească creditoarei Mozipo IFN S.A. sumele scadente datorate debitoarei Conea Gabriela, angajată a ter?ului poprit, de la data comunicării adresei de înfiin?are a popririi, respectiv 30.09.2025, ?i până la data pronun?ării hotărârii în cadrul acestui dosar precum ?i a celor pe care ter?ul poprit le va datora în viitor debitoarei, la momentul scaden?ei lor, în limitele prevăzute de art. 729 Cod. proc.civ., până la concuren?a sumei de 3.388,25 lei, compusă din 2.455,01 lei reprezentând debit neachitat şi 933,24 lei reprezentând cheltuieli de executare, sumă ce urmează a se actualiza până la data încetării urmării. Respinge cererea de amendare a terţului poprit, ca neîntemeiată. Obligă terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.
2. 24.03.2026 8:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 08.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.03.2026.
02.07.20251353/100/2025Reclamantdetalii ▸inchide ▾
Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
Tribunalul MaramuresFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (23.07.2026)
Parti (2)
- SC GENERAL EURO CO BM SRLReclamant
- DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞPârât
Termene si solutii (7)
1. 23.07.2026 09:00Admite cererea_Hotarare
  Admite ac?iunea formulată de reclamanta S.C G. E. CO BM SRL, ......, în contradictoriu cu pârâta D. g. de A. s. ?i P. C. M., cu sediul în ...... Obligă pârâta la plata sumei de 265.338.22 lei reprezentând contravaloarea ajustării pre?ului contractual, conform clauzei art. 21 din contractul de achizi?ie publică de lucrări nr. 139/14.06.2022, cu penalită?i de întârziere de 0,10 % pe zi de întârziere, calculate de la data scaden?ei fiecărei obliga?ii de plată par?iale ?i până la data plă?ii efective a debitului. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 11.851,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Maramure?. Pronun?ată azi, 23.07.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.
2. 09.07.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 23.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
3. 25.06.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 09.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
4. 11.06.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 25.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei .
5. 27.05.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 11.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei
6. 10.12.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 27.05.2026.
7. 17.09.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână judecarea cauzei la data de 10.12.2025 având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş nr. 3 din 26.08.2025, prin care s-a stabilit amânarea soluţionării cauzelor pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 27.08.2025, cu excepţia cauzelor urgente menţionate în anexa la hotărâre

sau vezi toate cele 9 dosare pe pagina lor, paginat

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

BPI · 31.08.2026

Nu am gasit nicio publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma GENERAL EURO CO BM SRL.

Istoric

ONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

1 adresa identificata

B-dul TRAIAN 5, Ap. 52, 0, Municipiul Baia Mare, Maramureș, 4800sediu actualONRC
vezi adresa →
Perioada: 13.07.1991 – prezent

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

un singur cod

2008 – 20254120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 2

Indicatori financiari

2008–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	2.051.226 RON	72.143 RON	2.662.238 RON	469.865 RON	3.462.722 RON	1.439.927 RON	10
2024	2.582.687 RON	88.618 RON	2.017.513 RON	522.326 RON	2.507.407 RON	1.387.872 RON	9
2023	2.345.402 RON	61.535 RON	2.547.006 RON	573.716 RON	3.615.215 RON	2.014.577 RON	7
2022	3.722.920 RON	99.279 RON	2.800.362 RON	654.035 RON	3.726.717 RON	1.953.042 RON	12
2021	3.202.433 RON	52.868 RON	3.874.034 RON	630.315 RON	4.724.830 RON	1.853.763 RON	12
2020	3.045.653 RON	74.718 RON	2.785.205 RON	383.931 RON	3.825.037 RON	1.800.894 RON	15
2019	2.970.375 RON	66.638 RON	2.455.880 RON	400.892 RON	3.398.192 RON	1.726.176 RON	19
2018	2.025.750 RON	32.405 RON	2.548.965 RON	649.565 RON	3.202.674 RON	1.659.538 RON	15
2017	3.227.794 RON	53.319 RON	2.113.840 RON	775.409 RON	2.345.711 RON	1.363.544 RON	13
2016	1.937.677 RON	34.624 RON	1.659.605 RON	778.428 RON	1.809.928 RON	1.310.225 RON	14
2015	5.871.296 RON	76.221 RON	1.261.866 RON	784.952 RON	2.096.619 RON	2.005.531 RON	18
2014	2.827.797 RON	37.830 RON	1.256.432 RON	821.065 RON	2.202.533 RON	1.957.048 RON	21
2013	1.413.566 RON	16.602 RON	1.477.439 RON	970.597 RON	2.196.330 RON	1.919.218 RON	27
2012	2.587.641 RON	29.901 RON	1.320.297 RON	979.456 RON	1.848.962 RON	1.902.616 RON	23
2011	2.792.146 RON	19.543 RON	986.983 RON	780.585 RON	1.701.543 RON	1.857.160 RON	34
2010	2.229.566 RON	23.348 RON	1.149.910 RON	884.284 RON	1.678.237 RON	1.837.617 RON	40
2009	5.770.629 RON	318.921 RON	1.264.254 RON	995.427 RON	2.083.096 RON	1.814.269 RON	55
2008	4.494.399 RON	302.144 RON	1.405.333 RON	1.195.621 RON	1.497.362 RON	1.287.650 RON	40

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Cifra de afaceri	2.051.226 RON	2.582.687 RON	2.345.402 RON	3.722.920 RON	3.202.433 RON	3.045.653 RON	2.970.375 RON	2.025.750 RON	3.227.794 RON	1.937.677 RON	5.871.296 RON	2.827.797 RON	1.413.566 RON	2.587.641 RON	2.792.146 RON	2.229.566 RON	5.770.629 RON	4.494.399 RON
Venituri totale	2.010.374 RON	2.897.625 RON	2.369.970 RON	3.294.359 RON	3.720.755 RON	3.141.894 RON	3.113.070 RON	2.968.473 RON	3.812.175 RON	2.054.461 RON	5.170.369 RON	2.573.892 RON	1.900.358 RON	2.652.867 RON	3.634.678 RON	2.271.206 RON	5.866.748 RON	4.506.742 RON
Cheltuieli totale	1.923.242 RON	2.789.195 RON	2.289.955 RON	3.179.558 RON	3.658.234 RON	3.056.060 RON	3.035.661 RON	2.927.218 RON	3.750.176 RON	2.010.392 RON	5.079.624 RON	2.525.955 RON	1.877.065 RON	2.617.767 RON	3.600.123 RON	2.236.818 RON	5.482.904 RON	4.137.918 RON
Profit brut	87.132 RON	108.430 RON	80.015 RON	114.801 RON	62.521 RON	85.834 RON	77.409 RON	41.255 RON	61.999 RON	44.069 RON	90.745 RON	47.937 RON	23.293 RON	35.100 RON	34.555 RON	34.388 RON	383.844 RON	368.824 RON
Profit net	72.143 RON	88.618 RON	61.535 RON	99.279 RON	52.868 RON	74.718 RON	66.638 RON	32.405 RON	53.319 RON	34.624 RON	76.221 RON	37.830 RON	16.602 RON	29.901 RON	19.543 RON	23.348 RON	318.921 RON	302.144 RON
Active fixe (imobilizate)	469.865 RON	522.326 RON	573.716 RON	654.035 RON	630.315 RON	383.931 RON	400.892 RON	649.565 RON	775.409 RON	778.428 RON	784.952 RON	821.065 RON	970.597 RON	979.456 RON	780.585 RON	884.284 RON	995.427 RON	1.195.621 RON
Active circulante	3.462.722 RON	2.507.407 RON	3.615.215 RON	3.726.717 RON	4.724.830 RON	3.825.037 RON	3.398.192 RON	3.202.674 RON	2.345.711 RON	1.809.928 RON	2.096.619 RON	2.202.533 RON	2.196.330 RON	1.848.962 RON	1.701.543 RON	1.678.237 RON	2.083.096 RON	1.497.362 RON
Stocuri	1.375.610 RON	1.426.732 RON	1.687.954 RON	1.662.915 RON	2.390.096 RON	1.972.176 RON	1.996.789 RON	1.728.698 RON	932.847 RON	528.925 RON	250.580 RON	956.188 RON	1.475.068 RON	1.244.666 RON	895.235 RON	680.549 RON	591.966 RON	238.935 RON
Creante	1.962.139 RON	919.513 RON	1.495.565 RON	1.789.040 RON	2.249.040 RON	1.773.040 RON	1.308.515 RON	1.383.260 RON	1.198.833 RON	746.300 RON	1.157.971 RON	723.640 RON	552.930 RON	383.524 RON	680.597 RON	833.227 RON	847.580 RON	908.841 RON
Casa si conturi la banci	124.973 RON	161.162 RON	431.696 RON	274.762 RON	85.694 RON	79.821 RON	92.888 RON	90.716 RON	214.031 RON	534.703 RON	688.068 RON	522.705 RON	168.332 RON	220.772 RON	125.711 RON	164.461 RON	643.550 RON	349.586 RON
Cheltuieli in avans	357.232 RON	375.652 RON	372.652 RON	372.652 RON	372.652 RON	377.131 RON	447.972 RON	381.474 RON	381.474 RON	381.474 RON	385.826 RON	391.495 RON	394.495 RON	394.495 RON	362.015 RON	425.006 RON	—	—
Datorii totale	2.662.238 RON	2.017.513 RON	2.547.006 RON	2.800.362 RON	3.874.034 RON	2.785.205 RON	2.455.880 RON	2.548.965 RON	2.113.840 RON	1.659.605 RON	1.261.866 RON	1.256.432 RON	1.477.439 RON	1.320.297 RON	986.983 RON	1.149.910 RON	1.264.254 RON	1.405.333 RON
Venituri in avans	187.654 RON	—	—	—	—	—	65.000 RON	25.210 RON	25.210 RON	—	—	201.613 RON	164.765 RON	—	—	—	—	—
Capitaluri proprii	1.439.927 RON	1.387.872 RON	2.014.577 RON	1.953.042 RON	1.853.763 RON	1.800.894 RON	1.726.176 RON	1.659.538 RON	1.363.544 RON	1.310.225 RON	2.005.531 RON	1.957.048 RON	1.919.218 RON	1.902.616 RON	1.857.160 RON	1.837.617 RON	1.814.269 RON	1.287.650 RON
Capital subscris varsat	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	400.000 RON	200.000 RON
Nr. mediu salariati	10	9	7	12	12	15	19	15	13	14	18	21	27	23	34	40	55	40

Achizitii publice

SEAP/SICAP · 2008–2026SICAP / e-licitatie.ro · 01.09.2026

54 de contracte atribuite, in valoare de 15.636.929 lei

In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.

Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 1.861.967 lei.

Achizitii directe
31 de contracte
1.861.936 lei
Licitatii publice
10 contracte
12.774.102 lei
Achizitii offline
13 contracte
1.000.891 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 20:00).

Ultimele contracte

Achizitie directaachizitie lucrari de constructii sistem de irigatii
17.07.2026Orasul Baia Sprie14.605 RON
Achizitie directa (offline)Executie lucrări de adaptarea a locuinţei sociale, situată la adresa Baia Mare, str. Melodiei nr. 2, ap.8,
16.01.2026DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE30.525 RON
Contract atribuitContract executie lucrari Reparatii spatii cu destinatie vestiare si birouri la incinta DEER, str. Mihai Eminescu – municipiul Baia Mare, judetul Maramures
13.11.2025DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.698.002 RON
Contract atribuitContract de execuție lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiţii: “Creșterea performanței energetice a unităților de învătământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu Program Prelungit Floare de Colt ", Str. Bucovinei, nr. 7, Baia Mare, Maramureș
15.06.2025MUNICIPIUL BAIA MARE591.663 RON
Achizitie directa (offline)Achizitie articole noi, instalatii sanitare, conform contract de lucrari nr. 139/14.06.2022
30.09.2024DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES14.421 RON

Vezi toate contractele (54) →

Firme partenere

harta parteneri + legaturi licitatii

21 firme · 40 anunturi analizate

Parteneri de asociere (4)

Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.

Firma	Licitatii comune	Impreuna	Castigate	Concurenti
2 GMG CONSTRUCT SRLCUI 20713580	5	4	0	Da	vezi ↗
KUBO INVESTMENTS SRLCUI 27996794	6	2	0	Da	vezi ↗
ZAANA STUDIO S.R.L.CUI 49816819	2	2	0	—	vezi ↗
DC CLOUDPROJECT S.R.L.anterior: WEEKED KID SRLCUI 31242942	2	2	2	—	vezi ↗

Subcontractare si terti sustinatori (17)

Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.

Firma	Licitatii comune	Rol in oferta	Proceduri	Concurenti
PROINSTAL SRLCUI 9858467	11	terț și subcontractant	10	Da	vezi ↗
ELECTRIK SERVICE CONSTRUCT SRLCUI 22365911	9	subcontractant	9	—	vezi ↗
RADVIOR-COM SRLCUI 12238228	4	subcontractant	4	—	vezi ↗
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SACUI 2196150	7	terț și subcontractant	4	Da	vezi ↗
ALL WATT INVEST S.R.L.anterior: SIRONKA ELECTRIC COMPANY S.R.L.CUI 50560403	3	subcontractant	3	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 17 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.

„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.