TRACOS BUSINESS SRL
Nr. Reg. Com. J40/15863/2007EUID ROONRC.J40/15863/2007Infiintata 23.08.2007
Adresa:Str. Columbelor nr. 5, ap. 2, Sector 3, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Lipsă raport de expertiză
Amână cauza în vederea administrării probei cu expertiză contabilă încuviinţatză ca probă la acest termen de judecată.
În vederea introducerii în cauză a numitei S.C.RAPID INSTAL S.R.L., în calitate de pârâtă, amână judecarea cauzei la data de 18.03.2026.
Având în vedere Hotărârile nr.3 din 26 august 2025 şi nr.4 din 21 octombrie 2025, adoptate de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Vâlcea, amâna judecata prezentei cauze la data de 17.12.2025.
Ia act de renunţarea reclamantului ORAŞUL HOREZU la judecata cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâta RAPID INSTAL SRL. În temeiul art. 438-439 Cod procedură civilă, ia act şi consfinţeşte tranzacţia intervenită între reclamantul-pârât ORAŞUL HOREZU şi pârâtele-reclamante G TRADE SRL şi TRACOS BUSINESS SRL, potrivit înscrisului cu dată certă nr.5 din data de 09.09.2024, intitulat „TRANZACŢIE”, având următorul conţinut: „ TRANZACŢIE încheiată între noi, părţile: 1. UAT ORAŞUL HOREZU, Judeţul Vâlcea cu sediul în Horezu, str. 1 Decembrie, nr.7, CUI 2541479, email: primaria@orasul-horezu.ro, tel:0250/860190 reprezentată legal prin Primar Sărdărescu Nicolae, în calitate de reclamant ŞI 2. SC G TRADE SRL, cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Morilor, nr.81, înmatriculată în Registrul comerţului J38/174/2015, CIF 34297560 şi titulară a contului IBAN R080TREZ6715069XXX012774SC, reprezentată convenţional prin avocat Rusu Gabi, în baza împuternicirii avocaţiale ataşate prezentei tranzacţii, în calitate de pârât, 3. SC TRACOS BUSINESS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Columbelor, nr.5, apartament 2, sector 3,înmatriculată în Registrul comerţului nr. J40/15863/2007, CIF 22303056, cont bancar R053RZBR0000060009562669, reprezentată legal prin Administrator Trăşculescu Ion Bogdan, în calitate de pârât, părţi în dosarul nr.656/90/2024, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, având ca obiect pretenţii, cu termen de judecată la data de 12 septembrie 2024, în vederea stingerii acestui litigiu, a intervenit prezenta tranzacţie care are următorul cuprins: 1. Reclamantul U.A.T. Oraşul Horezu, înţelege să pretindă de la pârâta SC G TRADE SRL plata sumei de 14.915.17 lei, ce reprezintă penalităţi de întârziere calculate pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor rezultate din contractul de lucrări rir.7042/08.04.2020 încheiat între noi părţile; - suma de 14.915,17 lei reprezentând penalităţi de întârziere pretinse pârâtei SC G TRADE SRL se va stinge prin compensaţie din valoarea soldului de 126.627,54 lei: -reclamantul, U.A.T. Oraşul Horezu, înţelege să nu emită niciun document constatator negativ pârâtelor SC G TRADE SRL şi SC TRACOS BUSINESS SRL privitor la îndeplinirea tuturor obligaţiilor aferente contractului de lucrări nr. 7042/08.04.2020, astfel cum a fost completat prin acte adiţionale încheiate în derularea contractului. 2.Pârâta SC G TRADE SRL, înţelege să renunţe la pretenţiile faţă de reclamantul Oraşul Horezu privitoare la plata sumei de 74.055.11 lei, reprezentând penalităţi de întârziere solicitate prin cererea reconvenţională ; -pârâta SC G TRADE SRL, se obligă faţă de reclamantul Oraşul Horezu, să stingă prin compensaţie suma de 47.401,71 lei, TVA inclus, din valoarea soldului de 126.627,54 lei, sumă ce a rezultat în urma efectuării operaţiunilor de reverificare a situaţiilor de lucrări privitoare la ajustarea preţurilor în urma aplicării dispoziţiilor OUG nr. 64/2022, potrivit instrucţiunilor emise de ADR Sud Vest Oltenia; 3. Pârâta SC TRACOS BUSINESS SRL, înţelege să plătească reclamantului Oraşul Horezu, suma de 6920.19 lei TVA inclus, sumă ce a fost stabilită în urma operaţiunilor de reverificare a situaţiilor de lucrări privitoare la ajustarea preţurilor în urma aplicării dispoziţiilor OUG nr.64/2022, potrivit instrucţiunilor emise de ADR Sud Vest Oltenia; -pârâta SC TRACOS BUSINESS SRL, înţelege să renunţe la pretenţiile faţă de reclamantul Oraşul Horezu privitoare la plata sumei de 42.032.54 lei, reprezentând penalităţi de întârziere solicitate prin cererea reconvenţională; În acest mod, cu privire la obligaţiile stipulate mai sus, înţelegem să stingem definitiv orice litigiu dintre noi, şi vă solicităm că în baza art.438-439 Cod pr.civ. să pronunţaţi o hotărâre care să consfinţească învoiala noastră. Prezenta tranzacţie s-a încheiat prin voinţa noastră liberă, neviciată, în 4 exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar, iar originalul va fi depus la dosarul cauzei, toate fiind semnate de noi, astăzi 09.09.2024, urmând ca notarul să emită o încheiere de dată certă în acest sens.” Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12 septembrie 2024.
În vederea garatării dreptului la apărare, încuviinţează cererea de amânare, faţă de imposibilitatea reprezentării reclamantei la acest termen.
faţă de cererea de amânare formulată de reprezentanta reclamantei pentru încheierea unei tranzacţii
pentru îndeplinirea procedurii de citare cu pârâta Rapid Instal
pentru lămurirea stadiului procesual
pentru comunicarea cererii de chemare în garanţie
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.500 RON | 21.380 RON | 329.814 RON | 0 RON | 503.429 RON | 173.615 RON | 1 |
| 2024 | 236.311 RON | 91.884 RON | 340.717 RON | — | 492.953 RON | 152.236 RON | 2 |
| 2023 | 343.215 RON | 218.095 RON | 421.574 RON | 673 RON | 481.253 RON | 60.352 RON | 2 |
| 2022 | 439.484 RON | -212.593 RON | 481.684 RON | 2.690 RON | 321.251 RON | -157.743 RON | 2 |
| 2021 | 1.068.381 RON | 21.143 RON | 689.074 RON | 4.708 RON | 739.216 RON | 54.850 RON | 2 |
| 2020 | 232.790 RON | 26.507 RON | 159.032 RON | — | 192.739 RON | 33.707 RON | 3 |
| 2019 | 152.407 RON | 25.355 RON | 18.999 RON | — | 51.554 RON | 32.555 RON | 2 |
| 2018 | 162.060 RON | 99.762 RON | 25.211 RON | — | 57.361 RON | 32.150 RON | 2 |
| 2017 | 82.944 RON | 33.353 RON | 160.673 RON | — | 90.061 RON | -70.612 RON | 2 |
| 2016 | 24.890 RON | -23.204 RON | 152.574 RON | — | 48.609 RON | -103.965 RON | 2 |
| 2015 | 23.395 RON | -29.091 RON | 123.101 RON | — | 42.340 RON | -80.761 RON | 2 |
| 2014 | 23.639 RON | -41.396 RON | 102.435 RON | — | 50.233 RON | -52.202 RON | 3 |
| 2013 | 11.212 RON | -50.554 RON | 52.711 RON | 734 RON | 41.171 RON | -10.806 RON | 3 |
| 2012 | 63.585 RON | 14.896 RON | 18.128 RON | 1.468 RON | 56.409 RON | 39.749 RON | 1 |
| 2011 | 84.780 RON | 21.253 RON | 13.438 RON | 2.202 RON | 36.089 RON | 24.853 RON | 1 |
| 2010 | 83.940 RON | 39.524 RON | 14.403 RON | 2.936 RON | 54.591 RON | 43.124 RON | 1 |
| 2009 | 2.198.487 RON | 1.814.287 RON | 737.842 RON | 3.669 RON | 2.552.060 RON | 1.817.887 RON | 1 |
| 2008 | 766.149 RON | 607.358 RON | 96.214 RON | 384.774 RON | 322.398 RON | 610.958 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102.500 RON | 236.311 RON | 343.215 RON | 439.484 RON | 1.068.381 RON | 232.790 RON | 152.407 RON | 162.060 RON | 82.944 RON | 24.890 RON | 23.395 RON | 23.639 RON | 11.212 RON | 63.585 RON | 84.780 RON | 83.940 RON | 2.198.487 RON | 766.149 RON |
| Venituri totale | 102.500 RON | 236.324 RON | 343.254 RON | 447.049 RON | 1.068.554 RON | 232.897 RON | 152.421 RON | 162.060 RON | 82.944 RON | 24.890 RON | 24.044 RON | 23.649 RON | 11.215 RON | 63.610 RON | 84.814 RON | 84.129 RON | 2.198.599 RON | 766.398 RON |
| Cheltuieli totale | 80.249 RON | 142.559 RON | 121.796 RON | 655.171 RON | 1.038.557 RON | 204.123 RON | 125.542 RON | 60.677 RON | 49.591 RON | 48.094 RON | 53.135 RON | 64.725 RON | 61.703 RON | 43.032 RON | 54.411 RON | 35.164 RON | 37.552 RON | 43.353 RON |
| Profit brut | 22.251 RON | 93.765 RON | 221.458 RON | 0 RON | 29.997 RON | 28.774 RON | 26.879 RON | 101.383 RON | 33.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.578 RON | 30.403 RON | 48.965 RON | 2.161.047 RON | 723.045 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 208.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.204 RON | — | 41.076 RON | 50.488 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 21.380 RON | 91.884 RON | 218.095 RON | 0 RON | 21.143 RON | 26.507 RON | 25.355 RON | 99.762 RON | 33.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.896 RON | 21.253 RON | 39.524 RON | 1.814.287 RON | 607.358 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 212.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.204 RON | 29.091 RON | 41.396 RON | 50.554 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 673 RON | 2.690 RON | 4.708 RON | — | — | — | — | — | — | — | 734 RON | 1.468 RON | 2.202 RON | 2.936 RON | 3.669 RON | 384.774 RON |
| Active circulante | 503.429 RON | 492.953 RON | 481.253 RON | 321.251 RON | 739.216 RON | 192.739 RON | 51.554 RON | 57.361 RON | 90.061 RON | 48.609 RON | 42.340 RON | 50.233 RON | 41.171 RON | 56.409 RON | 36.089 RON | 54.591 RON | 2.552.060 RON | 322.398 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 290.016 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 443.491 RON | 445.172 RON | 319.364 RON | 306.637 RON | 375.948 RON | 72.490 RON | 1.030 RON | 36.329 RON | 42.663 RON | 41.734 RON | 37.592 RON | 49.907 RON | 37.253 RON | 36.833 RON | 16.153 RON | 32 RON | 2.511.069 RON | 28 RON |
| Casa si conturi la banci | 59.938 RON | 47.781 RON | 161.889 RON | 14.614 RON | 73.252 RON | 120.249 RON | 50.524 RON | 21.032 RON | 47.398 RON | 6.875 RON | 4.748 RON | 326 RON | 3.918 RON | 19.576 RON | 19.936 RON | 54.559 RON | 40.991 RON | 322.370 RON |
| Datorii totale | 329.814 RON | 340.717 RON | 421.574 RON | 481.684 RON | 689.074 RON | 159.032 RON | 18.999 RON | 25.211 RON | 160.673 RON | 152.574 RON | 123.101 RON | 102.435 RON | 52.711 RON | 18.128 RON | 13.438 RON | 14.403 RON | 737.842 RON | 96.214 RON |
| Capitaluri proprii | 173.615 RON | 152.236 RON | 60.352 RON | -157.743 RON | 54.850 RON | 33.707 RON | 32.555 RON | 32.150 RON | -70.612 RON | -103.965 RON | -80.761 RON | -52.202 RON | -10.806 RON | 39.749 RON | 24.853 RON | 43.124 RON | 1.817.887 RON | 610.958 RON |
| Capital subscris varsat | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | — | 3.000 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | 3.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
2 contracte atribuite, in valoare de 4.099.615 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Achizitii directe
0 contracte
0 lei
Licitatii publice
2 contracte
4.099.615 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.227.611 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 04:36).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
RAPID INSTAL SRLCUI 18425926 | 7 | 7 | 1 | — | vezi ↗ |
G-TRADE S.R.L.CUI 34297560 | 4 | 4 | 2 | — | vezi ↗ |
PAN INSTAL APA S.R.L.CUI 36470534 | 2 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
EUROPAN PROD SACUI 6833760 | 2 | 1 | 0 | Da | vezi ↗ |
INFRACAD DP S.R.L.CUI 41207594 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 7 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRLCUI 33619861 | 2 | ofertant · l-a avut terț | 2 | — | vezi ↗ |
AUSTING COM SRLCUI 7352870 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
TERAPONT SRLCUI 15478845 | 1 | terț susținător | 1 | — | vezi ↗ |
AQUA STRUCTURAL DESIGN SRLCUI 35622642 | 1 | terț susținător | 1 | — | vezi ↗ |
ELECTROVALCEA SRLCUI 5071860 | 1 | terț susținător | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.