RO-VITHUR SRL
Nr. Reg. Com. J2008001717022EUID ROONRC.J2008001717022Infiintata 17.04.2008
- J32/713/2008SIBIUdin 17.04.2008
- J2008001717022ARADdin 29.09.2008in vigoare
Adresa:ȚIPAR, Țipar, jud. Arad, 317302
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 70% |
| firmă | 30% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Amână judecarea prezentei cauze la data de 09.09.2026, ora 11:30.
Amână judecarea prezentei cauze la data de 03.06.2026, ora 10:00.
Amana judecarea prezentei cauze la data de 08.04.2026, ora 11:30.
Respinge propunerea formulată din oficiu privind suspendarea judecă?ii în prezentul litigiu, raportat la dosarul civil nr. 1457/108/2020, aflat pe rolul Tribunalului Arad, ca neîntemeiată. Amână judecarea cauzei pentru data de 09.02.2026, ora 12:00, pentru când se vor cita părţile în vederea continuării judecăţii. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 11.12.2025.
Amână pronuntarea prezentei cauze la data de 11.12.2025.
Amână judecarea cauzei la data de 03.12.2025, ora 12:00.
Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Arad, Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal litigii de muncă şi asigurări sociale, invocată de pârâţi. Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată, formulate de reclamanta RO Vithur S.R.L., contra pârâţilor Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zărand prin Primar şi Primarul Comunei Zărand, având ca obiect obligaţie de a face, respectiv avizare planuri de încadrare în tarla pentru titluri de proprietate şi eliberare adeverinţă în favoarea Judecătoriei Chişineu Criş. Fără cheltuieli de judecată. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 18.06.2025.
Ia act şi consfinţeşte tranzacţia intervenită între reclamantul RO-VITHUR SRL şi pârâtul CHIT LASOU SRL, având următorul conţinut: „TRANZACŢIE Încheiată între: Societatea RO-VITHUR S.R.L., cu sediul în *****, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad sub nr. *****, avand CUI *****, atribut fiscal RO, reprezentată de dl. Ruse Alexandru-Dan, în calitate de administrator, Şi Societatea CHIT LASOU S.R.L., cu sediul în *****, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Timiş sub nr. *****, având CUI *****, atribut fiscal RO, reprezentată de Ciprian Luca Dumitru, în calitate de administrator, Având în vedere faptul că: Între subscrisele societăţi, părţi semnatare ale prezentei tranzacţii, se află pe rolul Judecătoriei Timişoara dosarul cu nr. 8267/325/2023, cu termen de judecată la data de 01.02.2024, care are ca obiect reziliere contract şi pretenţii, dosar în cadrul căruia societatea reclamantă RO-VITHUR S.R.L. a solicitat: - Rezilierea contractului de execuţie nr. 46/02.05.2022, ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale de către pârâtă (societatea subscrisă CHIT LASOU S.R.L.); - obligarea pârâtei la restituirea sumei de 43.619,88 lei, reprezentând diferenţă de avans pe care subscrisa RO-VITHUR S.R.L. (reclamanta în dosarul mai sus rubricat) a achitat-o şi care ar fi trebuit stornată procentual din următoarele două facturi care trebuiau emise la finalizarea lucrărilor aferente, lucrări care au rămas neefectuate; - obligarea pârâtei la plata penalităţilor în cuantum de 14.974,46 euro echivalentul a 73.659,36 lei, calculate conform dispoziţiilor contractuale prevăzute la art. 14 din contractul de execuţie nr. 46/02.05.2022 de la data expirării duratei contractuale, până la data de 06.03.2023, precum şi penalităţile de întârziere calculate în continuare, până la data plăţii efective; - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, părţile au convenit următoarele: Art. 1 Părţile înţeleg să stingă litigiul intervenit între ele, cu referire specială la dosarul nr. 8267/325/2023, în următoarele condiţii: 1.1 societatea CHIT LASOU S.R.L., prin reprezentant, declară că va finaliza lucrarea care face obiectul contractului de execuţie lucrări mai sus rubricat, aşa cum rezultă din anexa 1 la contract, respectiv Oferta de preţ – deviz de lucrări, constând în: - Structura metalică – poziţia 8 - Pane metalice acoperiş şi grinzi de perete – poziţia 9 - Panouri sandwich de acoperiş grosime 10 cm – poziţia 10 - Panouri sandwich de perete grosime 8 cm – poziţia 11 - Jgheaburi, burlane, flashinguri– poziţia 12 - Tâmplărie PVC – poziţia 13 - Uşi secţionale – poziţia 14 - Dislocare utilaje – poziţia 15. 1.2 Termenul de începere al lucrărilor rămase de executat este data de 01.03.2024, iar termenul până la care societatea CHIT LASOU S.R.L. se obligă să finalizeze toate lucrările asumate este de 6 săptămâni de la începerea lucrărilor, respectiv până cel târziu la data de 15.04.2024. 1.3 Societatea CHIT LASOU S.R.L. declară că suportă achitarea în integralitate a taxei de timbru în cuantum de 11.963,96 LEI din patrimoniul propriu, urmând să o vireze în termen de 3 zile de la încheierea prezentei tranzacţii în contul societăţii RO – VITHUR SRL ****** deschis la Raiffeisen Bank . 1.4 În privinţa penalităţilor care se cuvin societăţii RO-VITHUR S.R.L., aceasta declară că renunţă la ele, condiţionat de respectarea întregului conţinut al tranzacţiei şi la termenele expres convenite de părţile semnatare. 1.5 Având în vedere faptul că pardoseala şi soclul au fost finalizate de RO-VITHUR S.R.L., părţile semnatare sunt de acord ca garanţia privind execuţia acestor lucrări să incumbe societăţii RO – VITHUR SRL, fiind cea care a executat lucrările. 1.6 Societatea CHIT – LASOU SRL va răspunde pentru garanţia privind execuţia restului de lucrare exceptând pardoseala şi soclul de mai sus. 1.7 Societatea RO – VIHTUR SRL nu a pus la dispoziţia executantului documente din care să rezulte conformitatea fundaţiei realizate anterior cu normele tehnice aplicabile, iar continuarea construirii obiectivului se realizează pe răspunderea clientului, cu menţinerea garanţiei oferite de executant. Art. 2 Părţile semnatare iau la cunoştinţă şi acceptă faptul că din preţul total al contractului urmează să se scadă: - Finalizarea pardoselii şi a soclului (operaţiune realizată de societatea RO- VITHUR S.R.L. ) în cuantum de 9.736,30 EURO plus TVA, părţile stabilind că noul preţ total al contractului este în sumă de 89.019,32 Euro plus TVA. Din preţul total al contractului în cuantum de 89.019,32 Euro plus TVA părţile declară că până la acest moment a fost achitat: - avansul achitat şi rămas nestornat, adică suma de 8.813,34 EURO plus TVA, şi - tranşa în cuantum de 40.000 Euro plus T.V.A. astfel că la data finalizării lucrării de către CHIT LASOU S.R.L. urmează să se achite de către RO-VITHUR S.R.L. suma de 40.205,98 EURO plus TVA Art. 3 În condiţiile prevăzute de prezenta tranzacţie şi sub condiţia rezolutorie a îndeplinirii întocmai a lucrărilor şi a termenelor prevăzute în prezenta tranzacţie de către CHIT LASOU S.R.L., subscrisele societăţi declarăm în mod expres faptul că renunţăm la judecata şi la orice fel de pretenţie pe care subscrisele le-ar putea avea una împotriva celeilalte în ceea ce priveşte pretenţiile vizate de dosarul 8267/325/2023. Art. 4 Sub condiţia rezolutorie a îndeplinirii conforme a obligaţiilor din tranzacţie de către societatea CHIT LASOU SRL, subscrisa RO-VITHUR S.R.L. declar în mod expres faptul că renunţ la judecata astfel cum a fost precizata si modificata, care face obiectul dosarului cu nr. 8267/325/2023 aflat pe rolul Judecatoriei Timişoara precum si la calea de atac împotriva hotărârii prin care se ia act de renunţarea la judecata Art. 5 Sub condiţia rezolutorie a îndeplinirii conforme a obligaţiilor din tranzacţie de către societatea CHIT LASOU SRL, subscrisa RO-VITHUR S.R.L. declar ca renunţ în mod expres la dreptul de a solicita obligarea societăţii CHIT LASOU S.R.L. la plata daunelor legate de pretenţiile solicitate în dosarul 8267/325/2023, astfel cum au fost detaliate în prezenta tranzacţie. Art. 6 Ca urmare a concesiilor reciproce efectuate şi a soluţionării pe cale amiabilă a conflictului între părţi, părţile stabilesc de comun acord şi în cunoştinţă de cauză semnarea prezentei tranzacţii. Art. 7 Subscrisele părţi contractante declarăm prin semnarea acestui înscris că renunţăm la cheltuielile de judecată avansate în dosar nr 8267/325/2023 aflat pe rolul Judecătoriei Timişoara constând din onorariu de avocat, suportându-le fiecare individual. Art. 8 Subscrisele părţi semnatare, declarăm că am înţeles şi suntem de acord cu faptul că această tranzacţie este indisolubil legată şi afectată de condiţia rezolutorie a îndeplinirii întocmai a lucrărilor la termenele prevăzute în cuprinsul acesteia, în caz contrar, potrivit art. 2273 din Codul de procedură civilă, aceasta rămânând fără efect, situaţie în care societatea RO-VITHUR S.R.L. are dreptul să recupereze toate sumele datorate de către societatea CHIT LASOU S.R.L. pentru lucrările neexecutate, cât şi penalităţile datorate de la data expirării duratei contractuale şi anume de la data de 31.07.2022 până la achitarea efectivă a acestora, precum şi cheltuielile de judecată. În cazul nerespectării de către CHIT LASOU SRL a obligaţiilor prevăzute în tranzacţie societatea RO – VITHUR SRL va transmite o notificare de îndeplinire a condiţiei rezolutorii de mai sus, tranzacţia urmând a fi desfiinţată în integralitate cu consecinţele mai sus prevăzute, nefiind necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi în acest sens. Art. 9 Societatea CHIT LASOU SRL se obligă în mod expres ca în cazul nerespectării prezentei tranzacţii să achite către societatea RO – VITHUR SRL toate sumele datorate de către societatea CHIT LASOU S.R.L. pentru lucrările neexecutate, cât şi penalităţile datorate de la data expirării duratei contractuale şi anume de la data de 31.07.2022 până la achitarea efectivă precum şi cheltuielile de judecată. Art. 10 Societatea RO-VITHUR SRL se obligă în mod expres ca în cazul neachitării diferenţei de preţ în cuantum de 40.205,98 EURO plus TVA la finalizarea lucrării să achite penalităţi de întârziere datorate de la data expirării duratei contractuale şi anume de la data de 31.07.2022 până la achitarea efectivă precum şi cheltuielile de judecată. Art. 11 Subscrisele declarăm că înţelegem să stingem în acest mod orice litigii trecute şi prezente şi declarăm expres că nu mai avem nici un fel de pretenţii reciproce în legătură cu pretenţiile care fac obiectul dosarului 8267/325/2023, astfel cum au fost enunţate incipient în prezenta tranzacţie Subsemnatele părţi, declarăm că am citit în întregime prezentul act, i-am înţeles conţinutul şi consecinţele juridice, reprezintă voinţa noastră liberă şi neviciată, precum şi condiţiile stabilite şi negociate de noi părţile, de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos. Subsemnatele părţi contractante, declarăm pe propria răspundere, că datele de identificare mai sus menţionate sunt corecte şi nu s-a dispus nicio măsură de natură să ne restrângă capacitatea sau dreptul nostru de a încheia prezenta convenţie. În drept, prezenta tranzacţie se întemeiază pe dispoziţiile art. 2.267 – art.2278 din Codul de procedură civilă. Prezenta tranzacţie a fost semnată în Timişoara, azi _______, în 3 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţa de judecată. RO-VITHUR S.R.L. prin reprezentant legal Ruse Alexandru-Dan Digitally signed by Alexandru- Dan Ruse Date: 2024.01.28 14:15:18 +02'00' CHIT LASOU S.R.L.prin reprezentant legal Ciprian Luca Dumitru Semnat digital de CIPRIAN LUCA-DUMITRU Data: 2024.01.26 15:03:40 +02'00'” Cu drept de recurs, pentru motive procedurale, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.02.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 14.02.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.02.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.058.018 RON | 957.710 RON | 17.552.855 RON | 24.036.596 RON | 14.509.199 RON | 21.509.159 RON | 17 |
| 2024 | 17.453.394 RON | 2.041.348 RON | 5.395.091 RON | 22.001.176 RON | 13.929.838 RON | 31.118.028 RON | 17 |
| 2023 | 15.463.416 RON | 2.393.789 RON | 9.008.639 RON | 19.140.837 RON | 18.527.302 RON | 29.076.680 RON | 17 |
| 2022 | 20.035.738 RON | 6.294.540 RON | 8.008.409 RON | 19.403.228 RON | 14.892.084 RON | 26.682.890 RON | 15 |
| 2021 | 16.266.109 RON | 5.836.940 RON | 10.818.273 RON | 17.777.066 RON | 13.300.547 RON | 20.388.350 RON | 14 |
| 2020 | 11.957.555 RON | 2.959.804 RON | 9.095.990 RON | 12.234.430 RON | 12.108.201 RON | 15.527.410 RON | 14 |
| 2019 | 7.626.241 RON | 383.511 RON | 8.940.099 RON | 11.565.334 RON | 9.827.866 RON | 12.567.606 RON | 14 |
| 2018 | 8.829.898 RON | 1.780.833 RON | 5.899.917 RON | 10.127.925 RON | 7.751.982 RON | 12.184.096 RON | 14 |
| 2017 | 8.197.120 RON | 1.981.138 RON | 6.307.476 RON | 8.976.156 RON | 7.427.377 RON | 10.403.262 RON | 12 |
| 2016 | 7.027.391 RON | 1.809.019 RON | 5.525.861 RON | 6.450.860 RON | 7.234.653 RON | 8.422.125 RON | 12 |
| 2015 | 5.621.386 RON | 193.882 RON | 5.613.810 RON | 6.842.726 RON | 5.277.016 RON | 6.613.106 RON | 11 |
| 2014 | 7.303.038 RON | 493.192 RON | 5.305.495 RON | 6.698.851 RON | 5.025.868 RON | 6.419.224 RON | 9 |
| 2013 | 4.415.237 RON | -959.368 RON | 5.676.287 RON | 6.253.105 RON | 5.349.214 RON | 5.926.032 RON | 9 |
| 2012 | 6.441.540 RON | -764.546 RON | 3.265.114 RON | 5.196.365 RON | 4.954.149 RON | 6.885.400 RON | 9 |
| 2011 | 1.190.562 RON | -553.485 RON | 12.563.830 RON | 4.127.838 RON | 5.370.484 RON | -3.064.644 RON | 7 |
| 2010 | 3.181.479 RON | -847.116 RON | 10.247.615 RON | 3.397.851 RON | 4.336.955 RON | -2.511.159 RON | 5 |
| 2009 | 1.426.835 RON | -954.629 RON | 9.879.936 RON | 3.428.782 RON | 4.785.462 RON | -1.664.042 RON | 3 |
| 2008 | 232.126 RON | -713.138 RON | 4.756.294 RON | 2.551.868 RON | 1.510.350 RON | -709.413 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14.058.018 RON | 17.453.394 RON | 15.463.416 RON | 20.035.738 RON | 16.266.109 RON | 11.957.555 RON | 7.626.241 RON | 8.829.898 RON | 8.197.120 RON | 7.027.391 RON | 5.621.386 RON | 7.303.038 RON | 4.415.237 RON | 6.441.540 RON | 1.190.562 RON | 3.181.479 RON | 1.426.835 RON | 232.126 RON |
| Venituri totale | 22.842.813 RON | 21.766.502 RON | 23.828.450 RON | 26.961.602 RON | 21.485.846 RON | 15.348.141 RON | 11.173.717 RON | 10.704.137 RON | 11.264.768 RON | 9.978.066 RON | 7.700.895 RON | 8.503.092 RON | 7.628.723 RON | 6.928.018 RON | 4.430.962 RON | 2.586.268 RON | 2.508.546 RON | 928.087 RON |
| Cheltuieli totale | 21.876.324 RON | 19.723.016 RON | 21.164.053 RON | 20.156.056 RON | 15.332.807 RON | 12.058.416 RON | 10.784.643 RON | 8.777.376 RON | 9.283.630 RON | 8.169.047 RON | 7.507.013 RON | 8.009.900 RON | 8.588.091 RON | 7.692.564 RON | 4.984.447 RON | 3.426.934 RON | 3.458.842 RON | 1.641.225 RON |
| Profit brut | 966.489 RON | 2.043.486 RON | 2.664.397 RON | 6.805.546 RON | 6.153.039 RON | 3.289.725 RON | 389.074 RON | 1.926.761 RON | 1.981.138 RON | 1.809.019 RON | 193.882 RON | 493.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 959.368 RON | 764.546 RON | 553.485 RON | 840.666 RON | 950.296 RON | 713.138 RON |
| Profit net | 957.710 RON | 2.041.348 RON | 2.393.789 RON | 6.294.540 RON | 5.836.940 RON | 2.959.804 RON | 383.511 RON | 1.780.833 RON | 1.981.138 RON | 1.809.019 RON | 193.882 RON | 493.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 959.368 RON | 764.546 RON | 553.485 RON | 847.116 RON | 954.629 RON | 713.138 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 24.036.596 RON | 22.001.176 RON | 19.140.837 RON | 19.403.228 RON | 17.777.066 RON | 12.234.430 RON | 11.565.334 RON | 10.127.925 RON | 8.976.156 RON | 6.450.860 RON | 6.842.726 RON | 6.698.851 RON | 6.253.105 RON | 5.196.365 RON | 4.127.838 RON | 3.397.851 RON | 3.428.782 RON | 2.551.868 RON |
| Active circulante | 14.509.199 RON | 13.929.838 RON | 18.527.302 RON | 14.892.084 RON | 13.300.547 RON | 12.108.201 RON | 9.827.866 RON | 7.751.982 RON | 7.427.377 RON | 7.234.653 RON | 5.277.016 RON | 5.025.868 RON | 5.349.214 RON | 4.954.149 RON | 5.370.484 RON | 4.336.955 RON | 4.785.462 RON | 1.510.350 RON |
| Stocuri | 10.519.125 RON | 8.402.991 RON | 12.093.297 RON | 8.766.122 RON | 7.686.631 RON | 6.266.688 RON | 5.831.196 RON | 4.404.213 RON | 4.629.158 RON | 3.606.128 RON | 3.033.563 RON | 3.005.722 RON | 4.149.824 RON | 2.643.190 RON | 3.450.322 RON | 1.178.875 RON | 1.663.574 RON | 649.798 RON |
| Creante | 3.727.336 RON | 1.810.961 RON | 1.980.690 RON | 3.220.971 RON | 782.587 RON | 3.242.641 RON | 3.253.443 RON | 2.993.234 RON | 1.779.709 RON | 1.714.473 RON | 1.522.683 RON | 1.396.175 RON | 1.089.664 RON | 2.086.198 RON | 1.723.718 RON | 2.928.960 RON | 2.992.592 RON | 445.899 RON |
| Casa si conturi la banci | 262.738 RON | 3.715.886 RON | 4.453.315 RON | 2.904.991 RON | 4.831.329 RON | 2.598.872 RON | 743.227 RON | 350.095 RON | 1.014.074 RON | 1.907.254 RON | 707.210 RON | 623.971 RON | 109.726 RON | 224.761 RON | 196.444 RON | 229.120 RON | 129.296 RON | 414.653 RON |
| Cheltuieli in avans | 516.219 RON | 582.105 RON | 417.180 RON | 395.987 RON | 129.010 RON | 280.769 RON | 114.505 RON | 204.106 RON | 307.205 RON | 262.473 RON | 107.174 RON | — | — | — | 864 RON | 1.650 RON | 1.650 RON | 1.650 RON |
| Datorii totale | 17.552.855 RON | 5.395.091 RON | 9.008.639 RON | 8.008.409 RON | 10.818.273 RON | 9.095.990 RON | 8.940.099 RON | 5.899.917 RON | 6.307.476 RON | 5.525.861 RON | 5.613.810 RON | 5.305.495 RON | 5.676.287 RON | 3.265.114 RON | 12.563.830 RON | 10.247.615 RON | 9.879.936 RON | 4.756.294 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.987 RON |
| Capitaluri proprii | 21.509.159 RON | 31.118.028 RON | 29.076.680 RON | 26.682.890 RON | 20.388.350 RON | 15.527.410 RON | 12.567.606 RON | 12.184.096 RON | 10.403.262 RON | 8.422.125 RON | 6.613.106 RON | 6.419.224 RON | 5.926.032 RON | 6.885.400 RON | -3.064.644 RON | -2.511.159 RON | -1.664.042 RON | -709.413 RON |
| Capital subscris varsat | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 10.718.315 RON | 3.725 RON | 3.725 RON | 3.725 RON | 3.725 RON |
| Nr. mediu salariati | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
1 contract atribuit, in valoare de 135 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 136 lei.
Achizitii directe
1 contract
135 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 12:33).