JPM CONSTRUCT SRL
Nr. Reg. Com. J2010000430385EUID ROONRC.J2010000430385Infiintata 29.11.2010
Adresa:Trovanților nr. 118, Costești, jud. Vâlcea
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
com. Slătioara, sat Slătioara, punctul Aluniş
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 60% |
| persoană | 40% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosar nr. 4490/241/2025 HOTĂRĂ?TE Admite cererea de emitere a ordonan?ei de plată formulată de creditoarea S.C. METROREAL S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. JPM CONSTRUCT S.R.L. Ordonă debitoarei S.C. JPM CONSTRUCT S.R.L. să plătească creditoarei, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, suma de 4.165 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală seria FCV nr. 995/24.07.2024. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma rezultată din actualizarea debitului principal de 4.165 lei cu rata infla?iei, calculată de la data scaden?ei (30.07.2024) până la data plă?ii efective, precum ?i dobânda legală penalizatoare aferentă debitului principal, calculată de la data scaden?ei (30.07.2024) ?i până la data plă?ii efective. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Horezu. Pronun?ată astăzi, 03.03.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. PRE?EDINTE,
Amână pronunţarea în cauză la data de 03.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.02.2026.
Admite în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta Messer România Gaz SRL, în contradictoriu cu pârâta JPM Construct SRL. Respinge ca rămase fără obiect capătul principal al cererii de valoare redusă şi capătul de cerere privind daunele interese suplimentare minimale. Obligă pârâta să plătească reclamantei dobândă contractuală penalizatoare în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, calculată pentru fiecare debit din facturile emise în perioada 30.06.2021-31.05.2022, începând cu data scadentă a fiecărei facturi până la data achitării debitului, respectiv data de 12.06.2024. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 18.10.2024.
Amână pronunţarea la data de 18.10.2024, CC3 Civil, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 04.10.2024.
Amână pronunţarea la data de 04.10.2024, CC33 Civil, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.09.2024.
Fixare prim termen de judecată.
Pentru verificări procedură prealabilă conform Noului Cod de Procedură civilă.
Admite contestaţia debitoarei JPM CONSTRUCT S.R.L. la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea SABELA PROD SERV S.R.L. Respinge cererea creditoarei SABELA PROD SERV S.R.L. privind deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea JPM CONSTRUCT S.R.L. Obligă creditoarea la plata către debitoare a sumei de 1700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apelul urmând a fi depus la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei la data de 27.02.2024.
Pentru îndeplinire obligaţii de către creditor raportat la motivele invocate de către debitoare şi prevederile art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 amână cauza pentru termenul din data de 27 februarie 2024.
Admite excepţia tardivităţii, invocată din oficiu. Respinge apelul, ca fiind tardiv formulat. Definitivă. Pronunţată azi, 17.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Se va pune în discuţia părţilor excepţia tardivităţii prin raportare la termenul de 10 zile prevăzute de art. 55 alin. 31 din Legea nr. 101/2016, în forma la data introducerii acţiunii şi nu la termenul de 30 de zile prevăzut de Codul de procedură civilă. Va proroga discutarea probei cu înscrisuri şi a probei cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea construcţii drumuri la termenul acordat. Pune în vedere apelantei pârâte SC JPM CONSTRUCT SRL, ca până la termenul acordat, să comunice intimatei-reclamante UAT LOGREŞTI, atât înscrisurile pe care le va depune, cât şi obiectivele expertizei detaliate. Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2024, C4A, ora 11:04, pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 229 alin. 1 Cod procedură civilă.
SENTINTA NR.11/25.01.2023 Admite cererea. Obligă pârâta la remedierea/refacerea lucrărilor executate în baza contractului de lucrări nr. 3522/13.07.2020 în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Autorizează reclamanta ca, în caz de refuz, să efectueze aceste lucrări pe cheltuiala pârâtei. Obligă pârâta la plata sumei de 4500 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei. Cu apel. Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de grefa instantei, azi 25.01.2023, la Tribunalul Gorj.
ÎNCHEIEREA DIN 11.01.2023 Amână pronuntarea la 25.01.2023. Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de grefa instantei, azi 11.01.2023, la Tribunalul Gorj.
Respinge apelul, ca nefondat . Obligă apelanta să plătească cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorarii avocaţi, suma de 3000 lei către intimata pârâtă SC JPM CONSTRUCT SRL şi suma de 2000 lei către intimatul pârât Băluţă Ion. Definitivă. Pronunţată astăzi, data de 27 octombrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la 27.10.2023 având nevoie de timp pentru a delibera. Pronunţată azi , 19.10.2023 .
Amână pronunţarea la data de 19.10.2023, având nevoie de timp pentru a delibera. Pronuţată potrivit art.402 C.pr.civ., azi 05.10.2023
SENTINTA NR.32/22.02.2023 Respinge cererea ca nefondată. Obligă reclamanta la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată pârâtului Bălută Ion si la 4000 lei cu acelasi titlu pârâtei JPM Construct SRL. Cu apel. Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de grefa instantei, azi 22.02.2023, la Tribunalul Gorj.
Acordă termen la data de 22.02.2023 în vederea administrării probei testimoniale
Acordă termen la data de 11.01.2023 pentru lipsă de apărare
Acordă termen la data de 02.11.2022 pentru a da posibilitatea pârâtilor să observe înscrisurile depuse de către reclamantă, în vederea pregătirii apărării
Acordă termen la data de 26.09.2022 pentru lipsă de apărare, urmând a se reveni cu adresă către reclamant UAT COMUNA LOGRESTI, cu avertisment amendă
Acordă termen la data de 20.06.2022 pentru a se depune înscrisuri
termen de judecată la data de 09.05.2022 - pentru lipsă apărare
termen de judecată la data de 06.04.2022 - pentru lipsă apărare
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.989.566 RON | 72.079 RON | 2.812.379 RON | 2.082.450 RON | 1.784.457 RON | 411.404 RON | 14 |
| 2024 | 3.418.833 RON | 38.430 RON | 2.953.833 RON | 2.151.463 RON | 2.010.861 RON | 339.325 RON | 14 |
| 2023 | 3.125.968 RON | 22.592 RON | 3.345.391 RON | 2.038.433 RON | 2.656.973 RON | 300.722 RON | 13 |
| 2022 | 2.010.619 RON | 90.547 RON | 2.421.810 RON | 1.225.759 RON | 2.241.355 RON | 822.688 RON | 15 |
| 2021 | 1.518.345 RON | 79.210 RON | 2.181.524 RON | 940.405 RON | 2.343.633 RON | 732.141 RON | 15 |
| 2020 | 1.026.071 RON | 73.916 RON | 1.672.807 RON | 1.383.584 RON | 1.460.284 RON | 652.931 RON | 13 |
| 2019 | 1.343.571 RON | 65.457 RON | 1.621.695 RON | 1.753.237 RON | 1.100.673 RON | 566.328 RON | 13 |
| 2018 | 968.342 RON | 64.464 RON | 1.565.098 RON | 1.977.829 RON | 859.034 RON | 500.871 RON | 11 |
| 2017 | 652.427 RON | 64.825 RON | 2.080.461 RON | 863.594 RON | 2.543.874 RON | 436.407 RON | 7 |
| 2016 | 524.353 RON | 53.896 RON | 731.948 RON | 731.186 RON | 427.616 RON | 426.854 RON | 5 |
| 2015 | 642.855 RON | 271.122 RON | 562.080 RON | 454.559 RON | 480.480 RON | 372.959 RON | 5 |
| 2014 | 323.656 RON | 14.276 RON | 412.397 RON | 242.163 RON | 253.701 RON | 83.467 RON | 4 |
| 2013 | 284.238 RON | 57.732 RON | 332.026 RON | 186.809 RON | 214.408 RON | 69.191 RON | 2 |
| 2012 | 165.855 RON | 5.861 RON | 286.466 RON | 185.695 RON | 112.230 RON | 11.459 RON | 2 |
| 2011 | 157.810 RON | 5.476 RON | 125.400 RON | 128.678 RON | 2.320 RON | 5.598 RON | 0 |
| 2010 | — | -78 RON | 11.040 RON | 8.500 RON | 2.662 RON | 122 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.989.566 RON | 3.418.833 RON | 3.125.968 RON | 2.010.619 RON | 1.518.345 RON | 1.026.071 RON | 1.343.571 RON | 968.342 RON | 652.427 RON | 524.353 RON | 642.855 RON | 323.656 RON | 284.238 RON | 165.855 RON | 157.810 RON | — |
| Venituri totale | 3.401.534 RON | 3.850.364 RON | 3.979.627 RON | 4.032.313 RON | 2.516.140 RON | 1.884.163 RON | 1.982.074 RON | 1.131.689 RON | 796.066 RON | 575.793 RON | 663.359 RON | 495.509 RON | 315.999 RON | 219.643 RON | 157.812 RON | — |
| Cheltuieli totale | 3.309.067 RON | 3.803.429 RON | 3.928.572 RON | 3.906.603 RON | 2.412.272 RON | 1.791.255 RON | 1.897.140 RON | 1.056.230 RON | 723.473 RON | 512.531 RON | 384.526 RON | 478.404 RON | 250.010 RON | 212.649 RON | 151.293 RON | 78 RON |
| Profit brut | 92.467 RON | 46.935 RON | 51.055 RON | 125.710 RON | 103.868 RON | 92.908 RON | 84.934 RON | 75.459 RON | 72.593 RON | 63.262 RON | 278.833 RON | 17.105 RON | 65.989 RON | 6.994 RON | 6.519 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78 RON |
| Profit net | 72.079 RON | 38.430 RON | 22.592 RON | 90.547 RON | 79.210 RON | 73.916 RON | 65.457 RON | 64.464 RON | 64.825 RON | 53.896 RON | 271.122 RON | 14.276 RON | 57.732 RON | 5.861 RON | 5.476 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.082.450 RON | 2.151.463 RON | 2.038.433 RON | 1.225.759 RON | 940.405 RON | 1.383.584 RON | 1.753.237 RON | 1.977.829 RON | 863.594 RON | 731.186 RON | 454.559 RON | 242.163 RON | 186.809 RON | 185.695 RON | 128.678 RON | 8.500 RON |
| Active circulante | 1.784.457 RON | 2.010.861 RON | 2.656.973 RON | 2.241.355 RON | 2.343.633 RON | 1.460.284 RON | 1.100.673 RON | 859.034 RON | 2.543.874 RON | 427.616 RON | 480.480 RON | 253.701 RON | 214.408 RON | 112.230 RON | 2.320 RON | 2.662 RON |
| Stocuri | 427.151 RON | 411.842 RON | 462.455 RON | 1.225.756 RON | 1.425.525 RON | 959.781 RON | 493.614 RON | 240.343 RON | 164.441 RON | 49.582 RON | 1.985 RON | 13.744 RON | 3.134 RON | 492 RON | 640 RON | — |
| Creante | 1.302.579 RON | 1.250.926 RON | 1.821.283 RON | 931.593 RON | 837.116 RON | 417.865 RON | 576.653 RON | 428.125 RON | 1.210.871 RON | 271.505 RON | 210.401 RON | 165.296 RON | 148.459 RON | 110.457 RON | 466 RON | 2.055 RON |
| Casa si conturi la banci | 54.727 RON | 348.093 RON | 373.235 RON | 84.006 RON | 80.992 RON | 82.638 RON | 30.406 RON | 190.566 RON | 1.168.562 RON | 106.529 RON | 268.094 RON | 74.661 RON | 62.815 RON | 1.281 RON | 1.214 RON | 607 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 42.749 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | — |
| Datorii totale | 2.812.379 RON | 2.953.833 RON | 3.345.391 RON | 2.421.810 RON | 2.181.524 RON | 1.672.807 RON | 1.621.695 RON | 1.565.098 RON | 2.080.461 RON | 731.948 RON | 562.080 RON | 412.397 RON | 332.026 RON | 286.466 RON | 125.400 RON | 11.040 RON |
| Venituri in avans | 643.124 RON | 869.166 RON | 1.049.293 RON | 222.616 RON | 370.373 RON | 518.130 RON | 665.887 RON | 813.643 RON | 890.600 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | — |
| Capitaluri proprii | 411.404 RON | 339.325 RON | 300.722 RON | 822.688 RON | 732.141 RON | 652.931 RON | 566.328 RON | 500.871 RON | 436.407 RON | 426.854 RON | 372.959 RON | 83.467 RON | 69.191 RON | 11.459 RON | 5.598 RON | 122 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
69 de contracte atribuite, in valoare de 1.082.094 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 886.111 lei.
Achizitii directe
61 de contracte
886.050 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
8 contracte
196.044 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 07:31).