EXPERT TOPO CADASTRU SRL
Nr. Reg. Com. J22/1544/2014EUID ROONRC.J22/1544/2014Infiintata 06.10.2014
Adresa:PETRU ȘCHIOPUL nr. 3, bl. L1A, ap. 3, Iași, 700613
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Stabileşte în favoarea Tribunalului Iaşi, Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, competenţa de soluţionare a cererii de apel formulate de SC Expert Topo Cadastru SRL împotriva sentinţei civile nr. 11051/17.07.2025 a Judecătoriei Iaşi. Definitivă. Dată în camera de consiliu şi pronunţată, azi, 21.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 C.proc.civ.
Stabileşte competenţa materială şi funcţională a Judecătoriei Iaşi-secţia civilă în soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de către reclamantul UAT Oraşul Hîrlău în contradictoriu cu societatea Expert Topo Cadastru SRL. Trimite cauza Judecătoriei Iaşi –secţia civilă în vederea continuării judecăţii. Definitivă. Pronunţată azi, 09.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Admite excepţia necompetenţei materiale, invocată de instanţă, din oficiu. Declină competenţa de soluţionarea a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta Oraşul Hîrlău în contradictoriu cu pârâtul SC EXPERT TOPO CADASTRU S.R.L. către Judecătoria Iaşi. Constată ivit conflictul negativ de competenţă. Trimite cauza la Curtea de Apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă ivit. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 22.09.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area asupra exceptiei necompetentei materiale exclusive la data de 22.09.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
Admite excepţia necompetenţei materiale a Sec?iei a II-a CAF a Tribunalului Ia?i, invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cereri de apel având ca obiect „acţiune în răspundere contractuală” formulată de apelantul Expert Topo Cadastru SRL în contradictoriu cu intimatul Oraşul Hârlău prin Primar, în favoarea Sec?iei I civilă a Tribunalului Ia?i. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 04.03.2026.
Admite acţiunea. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 6777,62 lei cu titlu de penalităţi de 0,04% pe zi de întârziere, calculate pentru perioada 01.04.2023-11.09.2023, conform contractului de servicii nr.18447 din 22.09.2021. Respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Iaşi.
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 06.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.05.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.05.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.04.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.04.2025.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ORAŞUL HÂRLĂU PRIN PRIMAR în contradictoriu cu pârâta SC EXPERT TOPO CADASTRU SRL. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 20.705 lei, reprezentând penalită?i de întârziere aferente neexecutării contractului de prestări servicii nr. 10634/17.05.2022. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Pronun?ată astăzi, 30.07.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.04.2026.
Admite excepţia necompeten?ei materiale a Judecătoriei Ia?i, invocată din oficiu. Declină competen?a de solu?ionare a cererii având ca obiect pretenţii, formulată de reclamantul ORAŞUL HÂRLĂU PRIN PRIMAR în contradictoriu cu pârâta SC EXPERT TOPO CADASTRU SRL, în favoarea Tribunalului Ia?i, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi, 14.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 14.04.2025. Pronunţată astăzi, 02.04.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 159.090 RON | -39.901 RON | 205.875 RON | 127.590 RON | 56.559 RON | -42.726 RON | 5 |
| 2024 | 118.838 RON | -86.695 RON | 178.746 RON | 131.780 RON | 44.141 RON | -2.825 RON | 5 |
| 2023 | 215.899 RON | -48.435 RON | 131.287 RON | 132.011 RON | 83.146 RON | 83.870 RON | 4 |
| 2022 | 229.668 RON | 56.685 RON | 35.707 RON | 120.686 RON | 82.826 RON | 167.805 RON | 4 |
| 2021 | 266.131 RON | 4.893 RON | 30.933 RON | 120.686 RON | 21.367 RON | 111.120 RON | — |
| 2020 | 159.426 RON | -35.020 RON | 84.799 RON | 114.636 RON | 76.390 RON | 106.227 RON | 4 |
| 2019 | 196.976 RON | 105.476 RON | 148.625 RON | 114.636 RON | 175.035 RON | 141.046 RON | 2 |
| 2018 | 99.887 RON | 37.601 RON | 117.605 RON | 114.497 RON | 38.678 RON | 35.570 RON | 2 |
| 2017 | 24.064 RON | -2.232 RON | 126.265 RON | 111.497 RON | 12.736 RON | -2.032 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159.090 RON | 118.838 RON | 215.899 RON | 229.668 RON | 266.131 RON | 159.426 RON | 196.976 RON | 99.887 RON | 24.064 RON |
| Venituri totale | 159.156 RON | 123.485 RON | 216.078 RON | 252.101 RON | 268.387 RON | 159.432 RON | 196.976 RON | 99.887 RON | 24.064 RON |
| Cheltuieli totale | 197.466 RON | 208.992 RON | 262.352 RON | 193.119 RON | 260.833 RON | 192.858 RON | 89.506 RON | 61.287 RON | 26.055 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 58.982 RON | 7.554 RON | 0 RON | 107.470 RON | 38.600 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 38.310 RON | 85.507 RON | 46.274 RON | 0 RON | 0 RON | 33.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1.991 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56.685 RON | 4.893 RON | 0 RON | 105.476 RON | 37.601 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 39.901 RON | 86.695 RON | 48.435 RON | 0 RON | 0 RON | 35.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2.232 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 127.590 RON | 131.780 RON | 132.011 RON | 120.686 RON | 120.686 RON | 114.636 RON | 114.636 RON | 114.497 RON | 111.497 RON |
| Active circulante | 56.559 RON | 44.141 RON | 83.146 RON | 82.826 RON | 21.367 RON | 76.390 RON | 175.035 RON | 38.678 RON | 12.736 RON |
| Stocuri | 4.289 RON | 4.336 RON | 3.948 RON | — | — | 2.614 RON | — | 4.398 RON | 5.217 RON |
| Creante | 36.924 RON | 36.569 RON | 42.721 RON | 28.002 RON | 1.200 RON | 20.800 RON | 3.700 RON | 30.042 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 15.346 RON | 3.236 RON | 36.477 RON | 54.824 RON | 20.167 RON | 52.976 RON | 171.335 RON | 4.238 RON | 7.519 RON |
| Datorii totale | 205.875 RON | 178.746 RON | 131.287 RON | 35.707 RON | 30.933 RON | 84.799 RON | 148.625 RON | 117.605 RON | 126.265 RON |
| Venituri in avans | 21.000 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -42.726 RON | -2.825 RON | 83.870 RON | 167.805 RON | 111.120 RON | 106.227 RON | 141.046 RON | 35.570 RON | -2.032 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | 5 | 4 | 4 | — | 4 | 2 | 2 | 2 |
59 de contracte atribuite, in valoare de 2.204.175 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 2.183.489 lei.
Achizitii directe
54 de contracte
2.183.435 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
5 contracte
20.740 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.564 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.544 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.022 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 03.09.2026, 02:56).
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
PENCRAFT SRLCUI 19173045 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
BUNDUC V. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 30205830 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.