ADRION-BUCOVINA S.R.L.
Nr. Reg. Com. J2016001414339EUID ROONRC.J2016001414339Infiintata 16.11.2016
Adresa:CALEA MOVILEȘTILOR nr. 147, Sucevița, jud. Suceava, 727510
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
1. În temeiul art. 438 – 441 C.pr.civ., ia act de tranzacţia intervenită între părţi, tranzacţie ce va alcătui dispozitivul prezentei hotărâri: TRANZAC?IE Încheiată între: COMPANIA NA?IONALĂ DE INVESTI?II – C.N.I. S.A., prin Director General Manuela Irina Pătră?coiu ?i Director Economic Daniela Ileana Orodel, denumită în continuare „Creditorul” ?i ALIN TRANS CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin administrator Cătălin Romeo Bălan, denumită în continuare „Debitorul”, denumite în mod colectiv „Păr?ile”. În temeiul dispozi?iilor art.2267 ?i urm. din Noul Cod Civil, Păr?ile au convenit încheierea următoarei Tranzac?ii. Având în vedere că: - Prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025 aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal, astfel cum a fost modificată prin Cererea modificatoare depusă la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data de 20.05.2025, Compania Na?ională de Investi?ii C.N.I. S.A. în calitate de reclamant, a solicitat: 1. obligarea pârâtelor Alin Trans Construct S.R.L., Adrion-Bucovina S.R.L. ?i Proteus S.R.L., în solidar, la plata sumei de 293.207,08 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 432 zile de întârziere cuprinsă între data de 03.01.2024 (ziua imediat următoare termenului contractual de finalizare a lucrărilor de execu?ie) ?i data de 10.03.2025 (data până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere); 2. obligarea pârâtelor, în solidar, la plata în continuare a sumelor reprezentând penalită?i de întârziere, de la data de 11.03.2025 (ziua următoare datei până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere solicitate la capătul 1 de cerere) ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019. - Debitorul înregistrează ?i recunoa?te în mod expres la data prezentei o datorie fa?ă de Creditor, în cuantum de 293.207,08 lei, denumită în continuare “datoria” sau “debitul”, reprezentând penalită?i de întârziere decurgând din Contractul de proiectare ?i execu?ie de lucrări nr.121/02.05.2019 privind realizarea obiectivului de investi?ii: Pachet 167 – Lot 1 – ”Construire centru cultural – proiect tip V1, Sat Sucevi?a, Localitatea Sucevi?a, Jude?ul Suceava”, notificate prin adresa nr.14267/20.03.2025 (prin care s-a revenit la notificarea ini?ială nr.55457/18.10.2024), datorie pe care o recunoa?te expres prin adresa nr.042/28.04.2025 înregistrată la sediul C.N.I. S.A. cu nr.21295/28.04.2025 ?i î?i manifestă inten?ia de a o stinge integral ?i necondi?ionat pe cale amiabilă, în condi?iile agreate prin prezenta; - Lucrările la obiectivul de investi?ie Pachet 167 – Lot 1 – ”Construire centru cultural – proiect tip V1, Sat Sucevi?a, Localitatea Sucevi?a, Jude?ul Suceava”, nu sunt finalizate la data încheierii prezentei Tranzac?ii; - Păr?ile sunt interesate să stingă diferendul generat de neachitarea debitului restant, ?i să reglementeze modalitatea de achitare a debitelor viitoare, reprezentate de penalită?ile de întârziere ce decurg din Contractul nr.121/02.05.2019 ce vor rezulta începând cu data de 11.03.2025 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii men?ionat anterior, în mod amiabil ?i să evite astfel orice alte proceduri judiciare făcute în vederea recuperării debitului datorat ?i a debitului care va fi datorat în viitor, conform cererii de chemare în judecată. Păr?ie au convenit să încheie prezenta Tranzac?ie, în următoarele condi?ii ?i termene: I. OBIECTUL TRANZAC?IEI 1. Cu privire la debitul scadent la data încheierii prezentei tranzac?ii (capătul 1 al cererii de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025) 1.1. Prin semnarea Tranzac?iei, Păr?ile sunt de acord ?i convin că Debitul – scadent la data încheierii prezentei Tranzac?ii, reprezentând penalită?i de întârziere ce decurg din Contractul nr.121/02.05.2019, aferent perioadei 03.01.2024 – 10.03.2025, ce urmează a fi achitat de către Debitor este în cuantum total de 293.207,08 lei; Debitul urmează să fie achitat de Debitor Creditorului în 6 (?ase) rate lunare, după cum urmează: 1. rata 1 – până la data de 30.05.2025 – suma de 48.867 lei; 2. rata 2 – până la data de 30.06.2025 – suma de 48.867 lei; 3. rata 3 – până la data de 30.07.2025 – suma de 48.867 lei; 4. rata 4 – până la data de 30.08.2025 – suma de 48.867 lei; 5. rata 5 – până la data de 30.09.2025 – suma de 48.867 lei; 6. rata 6 – până la data de 30.10.2025 – suma de 48.872,08 lei. 1.2. Plata fiecarei rate se va efectua prin virament bancar în contul Creditorului nr. RO08 RNCB 0081 1518 7723 0001 deschis la BCR Sucursala Izvor. 2. Cu privire la debitele viitoare, reprezentate de penalită?ile de întârziere calculate în continuare, de la data de 11.03.2025 (ziua următoare datei până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere solicitate la capătul 1 de cerere) ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019: 2.1. În ceea ce prive?te penalită?ile de întârziere datorate de la data de 11.03.2025 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019, sumele aferente acestor penalită?i urmează a fi achitate conform men?iunilor din notificarea de plată ce va fi transmisă antreprenorului de către Compania Na?ională de Investi?ii C.N.I. S.A. . 3. Nerespectarea de către Debitor a obliga?iilor de plată din prezenta Tranzac?ie, astfel cum au fost men?ionate la pct.1.1. ?i pct.2.1., va atrage desfiin?area de drept a Tranzac?iei, fără punere în întârziere ?i fără interven?ia instan?ei de judecată, cu posibilitatea creditorului de a continua procedurile judiciare privind recuperarea sumelor men?ionate la pct.1.1. ?i pct.1.2. din prezenta Tranzac?ie. 4. Păr?ile declară în mod expres prin semnarea prezentei Tranzac?ii că solicită în mod expres instan?ei de judecată învestită cu solu?ionarea cererii de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025 aflat spre solu?ionare pe rolul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal, să ia act de prezenta Tranzac?ie ?i să pronun?e o hotărâre de expedient care să cuprindă ca ?i dispozitiv prezenta Tranzac?ie, conform dispozi?iilor art.438 ?i art.439 Cod procedură civilă. II. ALTE DISPOZI?II 2.1. Modificarea Tranzac?iei se face numai prin act adi?ional încheiat între păr?ile contractante ?i semnat de către acestea prin reprezentan?ii legali sau conven?ionali. 2.2. Orice notificare a păr?ilor se va comunica la adresele următoare: a) COMPANIA NA?IONALĂ DE INVESTI?II – C.N.I. S.A., cu sediul în Bucure?ti, Str. Povernei nr.1-3, sector 1, e-mail: office@cni.ro , în aten?ia Director General Manuela Irina Pătră?coiu; b) ALIN TRANS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Siret, Str. Basarabiei nr.2 I, Jude?ul Suceava, tel. 0751.508.108, 0755.093.587, e-mail: alin_transconstruct@yahoo.com, reprezentată prin administrator Cătălin Romeo Bălan. 2.3. PĂR?ILE DECLARĂ ÎN MOD EXPRES CĂ Î?I ASUMĂ PE DEPLIN DREPTURILE ?I OBLIGA?IILE CONSIM?ITE CONFORM PREZENTEI TRANZAC?II, CĂ Î?I RECUNOSC SEMNĂTURILE ?I CĂ SEMNATARII PREZENTEI TRANZAC?II SUNT REPREZENTAN?II LEGALI SAU CONVEN?IONALI AI LOR, TRANZAC?IA FIIND EXPRESIA MANIFESTĂRII DE VOIN?Ă LIBER EXPRIMATĂ A TUTUROR PĂR?ILOR SEMNATARE. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară, potrivit art. 440 C.pr.civ., în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 51 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ. 3. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 4. Pronunţată astăzi, 04.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauza la data de 04.11.2025 pentru a se cita pârâtul Alin Trans Construct SRL.
Repune cauza pe rol. Acorda termen de judecata la data de 06.08.2025, pentru când se citează părţile cu mentiunea de a se prezenta in vederea discutării contractului de tranzactie depus la dosar. Pronunţată azi 20.05.2025, în condiţiile dispozi?iilor art.396 alin.(2) C.proc.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 21.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.05.2025.
Încuviinţează cererea de amânare formulată şi acordă termen la data de 20.05.2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.006.597 RON | 147.155 RON | 1.091.722 RON | 0 RON | 1.127.453 RON | 35.731 RON | 0 |
| 2024 | 45.000 RON | 1.046 RON | 482.288 RON | — | 370.865 RON | -111.423 RON | 0 |
| 2023 | — | 6.465 RON | 552.896 RON | — | 440.427 RON | -112.469 RON | 1 |
| 2022 | 295.035 RON | -74.881 RON | 708.154 RON | — | 589.219 RON | -118.935 RON | 1 |
| 2021 | 439.995 RON | 27.479 RON | 590.425 RON | 0 RON | 546.371 RON | -44.054 RON | 1 |
| 2020 | 468.960 RON | -66.421 RON | 258.221 RON | 506 RON | 186.182 RON | -71.533 RON | 2 |
| 2019 | 4.812 RON | -3.637 RON | 11.078 RON | 506 RON | 5.460 RON | -5.112 RON | 1 |
| 2018 | — | -1.675 RON | 2.411 RON | 506 RON | 430 RON | -1.475 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.006.597 RON | 45.000 RON | — | 295.035 RON | 439.995 RON | 468.960 RON | 4.812 RON | — |
| Venituri totale | 956.605 RON | 45.000 RON | 50.000 RON | 295.035 RON | 439.995 RON | 468.960 RON | 4.812 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 783.276 RON | 43.626 RON | 42.304 RON | 365.567 RON | 399.316 RON | 530.679 RON | 8.304 RON | 1.675 RON |
| Profit brut | 173.329 RON | 1.374 RON | 7.696 RON | 0 RON | 40.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.532 RON | 0 RON | 61.719 RON | 3.492 RON | 1.675 RON |
| Profit net | 147.155 RON | 1.046 RON | 6.465 RON | 0 RON | 27.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74.881 RON | 0 RON | 66.421 RON | 3.637 RON | 1.675 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | 0 RON | 506 RON | 506 RON | 506 RON |
| Active circulante | 1.127.453 RON | 370.865 RON | 440.427 RON | 589.219 RON | 546.371 RON | 186.182 RON | 5.460 RON | 430 RON |
| Stocuri | 0 RON | 57.500 RON | 50.000 RON | 130.664 RON | 34.433 RON | — | 0 RON | 207 RON |
| Creante | 1.102.535 RON | 300.742 RON | 377.735 RON | 456.835 RON | 496.037 RON | 8.806 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 24.918 RON | 12.623 RON | 12.692 RON | 1.720 RON | 15.901 RON | 177.376 RON | 5.460 RON | 223 RON |
| Datorii totale | 1.091.722 RON | 482.288 RON | 552.896 RON | 708.154 RON | 590.425 RON | 258.221 RON | 11.078 RON | 2.411 RON |
| Capitaluri proprii | 35.731 RON | -111.423 RON | -112.469 RON | -118.935 RON | -44.054 RON | -71.533 RON | -5.112 RON | -1.475 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 contracte atribuite, in valoare de 6.271.445 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 754.065 lei.
Achizitii directe
2 contracte
754.063 lei
Licitatii publice
1 contract
5.517.382 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.287 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.431 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.016 documente la 19.218.031 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 31.08.2026, 08:04).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRLCUI 14606229 | 3 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
CONECT GROUP SRLCUI 20745434 | 4 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
CONHIDRO S.R.L.CUI 34506917 | 2 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
SERVRUT-CONSTRUCT SRLCUI 12408187 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
CONFERIC SRLCUI 3868283 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 8 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
CAMINO CONSTRUCT SRLCUI 23145922 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
AANEI LIO SRLCUI 5483470 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRLCUI 14606229 | 3 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
CONECT GROUP SRLCUI 20745434 | 4 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
SELENA ENGINEERING S.R.L.CUI 39432659 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 8 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.