VELEMIA IMOB SRL
Nr. Reg. Com. J35/3427/2017EUID ROONRC.J35/3427/2017Infiintata 10.08.2017
Adresa:FELEACUL nr. 8, Timișoara, jud. Timiș, 300588
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -13.852 RON | 448.680 RON | 10.179 RON | 714.583 RON | 276.082 RON | 0 |
| 2024 | — | -43.536 RON | 434.046 RON | 10.179 RON | 713.801 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 289.934 RON |
| 1 |
| 2023 | 150 RON | -76.407 RON | 383.815 RON | 10.179 RON | 707.106 RON | 333.470 RON | 1 |
| 2022 | 100.000 RON | -108.678 RON | 311.890 RON | 10.179 RON | 711.589 RON | 409.878 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | -21.124 RON | 281.933 RON | 10.179 RON | 896.636 RON | 624.882 RON | 0 |
| 2020 | 413.100 RON | 365.791 RON | 262.799 RON | 10.179 RON | 898.626 RON | 646.006 RON | 0 |
| 2019 | 1.126.141 RON | 672.414 RON | 210.240 RON | 10.179 RON | 873.675 RON | 673.614 RON | 2 |
| 2018 | 1.744.904 RON | 1.370.831 RON | 226.856 RON | 10.179 RON | 1.588.708 RON | 1.372.031 RON | 4 |
| 2017 | 211.905 RON | 94.805 RON | 209.802 RON | 13.783 RON | 291.824 RON | 95.805 RON | — |
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 150 RON | 100.000 RON | 0 RON | 413.100 RON | 1.126.141 RON | 1.744.904 RON | 211.905 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 150 RON | 101.045 RON | 0 RON | 413.126 RON | 1.131.581 RON | 1.820.557 RON | 211.905 RON |
| Cheltuieli totale | 13.852 RON | 43.536 RON | 76.555 RON | 208.723 RON | 21.124 RON | 43.204 RON | 447.864 RON | 432.277 RON | 114.981 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 369.922 RON | 683.717 RON | 1.388.280 RON | 96.924 RON |
| Pierdere bruta | 13.852 RON | 43.536 RON | 76.405 RON | 107.678 RON | 21.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 365.791 RON | 672.414 RON | 1.370.831 RON | 94.805 RON |
| Pierdere neta | 13.852 RON | 43.536 RON | 76.407 RON | 108.678 RON | 21.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.179 RON | 10.179 RON | 10.179 RON | 10.179 RON | 10.179 RON | 10.179 RON | 10.179 RON | 10.179 RON | 13.783 RON |
| Active circulante | 714.583 RON | 713.801 RON | 707.106 RON | 711.589 RON | 896.636 RON | 898.626 RON | 873.675 RON | 1.588.708 RON | 291.824 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 0 RON | 190.765 RON | 191.521 RON | 180.221 RON | 362.397 RON | 196.574 RON |
| Creante | 708.213 RON | 707.515 RON | 706.903 RON | 706.856 RON | 704.094 RON | 703.988 RON | 679.828 RON | 1.007.798 RON | 45.799 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.370 RON | 6.286 RON | 203 RON | 4.733 RON | 1.777 RON | 3.117 RON | 13.626 RON | 218.513 RON | 49.451 RON |
| Datorii totale | 448.680 RON | 434.046 RON | 383.815 RON | 311.890 RON | 281.933 RON | 262.799 RON | 210.240 RON | 226.856 RON | 209.802 RON |
| Capitaluri proprii | 276.082 RON | 289.934 RON | 333.470 RON | 409.878 RON | 624.882 RON | 646.006 RON | 673.614 RON | 1.372.031 RON | 95.805 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| firmă | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-reclamantă Real Building MGR SRL, împotriva Sentinţei civile nr. 603 din data de 31 mai 2023, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 42/30/2020. Admite apelul declarat de apelanta-pârâtă Velemia Imob SRL, împotriva Sentinţei civile nr. 603 din data de 31 mai 2023, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 42/30/2020. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Real Building MGR SRL, în contradictoriu cu pârâta Velemia Imob SRL. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 19.429,43 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă şi în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 26.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Amână pronunţarea hotărârii asupra cauzei de faţă la data de 26.03.2024.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul apelantei-reclamante în vederea depunerii la dosar, în completare, a situaţiilor de lucrări aferente celorlalte şase facturi rămase. Amână judecarea cauzei la data de 12 martie 2024, completul A2LP, ora 11:00, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 februarie 2024.
T: 19.02.2024
Încuviinţează cererea de amânare formulată . Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.01.2024, completul A2, ora 11:00, sala 233, părţile având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.11.2023.
Preschimbă termenul de judecată stabilit de completul de judecată A2LP la data de 13 noiembrie 2023, pentru termenul de judecată din data de 20 noiembrie, Completul A2LP, ora 11:00, sala 233. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 septembrie 2023.
Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 142.255,73 lei. Respinge cererea în rest. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 3600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 31.05.2023.
AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 31.05.2023
TERMEN 19.05.2023.
TERMEN 28.04.2023
Încuviin?ează: - Pentru ambele păr?i, proba cu înscrisuri; - Pentru reclamantă proba cu martorii Adascăli?ei Dan ?i Neagu Florin (domicilii la f. 9); - Pentru pârâtă proba cu martorii Uliu Irinel Cătălin ?i Datcu Ionut Cătălin (domicilii la f. 75) - pentru pârâtă proba cu interogatoriul reclamantei. Pune în vedere pârâtei să depună interogatoriul adresat reclamantei în scris în termen de 3 zile, urmând ca acesta să fie comunicat reclamantei pentru a răspunde cu cel pu?in 10 zile înaintea termenului de judecată viitor. Sub rezerva dezbaterii la termenul de judecată, pune în vedere: - reclamantei să depună cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată un tabel centralizator privind sumele facturate în baza contractului în cauză, din care să rezulte şi cuantumul total al acestora (pârâta va lua cunoştinţă de acest tabel de la dosar); - pârâtei să depună, în cazul în care contestă tabelul reclamantei, înscrisuri în probaţiune privind sumele facturate. Prorogă discutarea probei cu expertiza tehnică specialitatea auto solicitată de pârâtă după administrarea probelor încuviinţate. Acordă termen de judecată la data de 24.02.2023, ora 11:00 pentru când se citează părţile şi martorii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.12.2022.
Preschimbă termenul de judecată al dosarului 42/30/2020 de la 21.11.2022, pentru data de 12.12.2022, sala 174, ora 11:00, la completul C3NLP/PI . Dispune citarea părţilor de îndată, pentru noul termen fixat. Dată în Camera de Consiliu astăzi, 15.11.2022 şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Suspendă judecarea cauzei în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C.P.C.
Admite apelul declarat de apelanta-pârâtă Velemia Imob SRL, în contradictoriu cu intimata-reclamantă Real Building MGR SRL– în faliment, împotriva sentinţei civile nr. 454/PI/18.04.2024 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 2607/30/2019, având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare. Schimbă în parte sentinţa civilă în sensul că : - respinge ca neîntemeiată acţiunea principală având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare, formulată de reclamanta Real Building MGR SRL - admite şi capătul de cerere din cererea reconvenţională privind acordarea şi în continuare a penalităţilor de întârziere de 0,01% pe zi de întârziere, până la finalizarea de către reclamanta pârâtă reconvenţională a lucrărilor la care s-a obligat prin Contractul de asociere în participaţiune autentificat sub nr. 201/2.03.2017 de Biroul Individual Notarial Ana Valentina Claici Timişoara Compensează în parte cheltuielile de judecată efectuate de părţi în prima instanţă şi obligă pe reclamanta pârâtă reconvenţional Real Building MGR SRL la plata către pârâta Velemia Imob SRL a sumei de 20.000 lei cu acest titlu. Admite apelul declarat de apelanta-reclamantă Real Building MGR SRL – în faliment, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Velemia Imob SRL, împotriva aceleiaşi sentinţe. În consecinţă, schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că respinge capătul de cerere din cererea reconvenţională având ca obiect plata către pârâta reclamantă reconvenţional Velemia Imob SRL a sumei de 51.179 lei reprezentând contravaloarea materialelor de construcţii. Menţine în rest sentinţa apelată. Compensează în parte cheltuielile de judecată efectuate de părţi în apel şi obligă pe intimata reclamantă Real Building MGR SRL la plata către apelanta pârâtă Velemia Imob SRL a sumei de 14.640 lei cu acest titlu. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În caz de exercitare, recursul se depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată la data de 4.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 04.04.2025.
În baza art.400 Cod procedură civilă, repune cauza pe rol. Acordă termen la 20.03.2025, ora 10.30 pentru când vor fi citate părţile pentru a se pune în discuţie suspendarea de drept, în baza art.75 din Legea nr.85/2014, a soluţionării pretenţiilor decurgând din cererea reconvenţională, solicitate prin apelul declarat de pârâta reclamantă reconvenţional Velemia Imob SRL.
Amână pronunţarea la data de 12.02.2025.
Amână pronunţarea la data de 31.01.2025.
Acordă un nou termen de judecată la data de 16.01.2025, ora 10.30 pentru a fi citat în cauză C.I.I. Hodoşan Sorin, în calitate de lichidator al apelantei reclamante. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14.11.2024.
Respinge excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. Admite cererea de chemare în judecată . Prezenta hotărâre judecătorească va ţine loc de act autentic de vânzare încheiat între reclamanta SC REAL BUILDING MGR SRL şi pârâta SC VELEMEIA IMOB SRL, asupra cotei de 672/4036 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 412592 nr. top. 412592 Giroc, reprezentat de teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 673 mp, aferent construcţiei înscrise în CF nr. 412592-C6 Giroc pentru preţul total de 392.281,80 lei, la care se adaugă TVA cu taxare inversă. Dispune înscrierea dreptului de proprietate al reclamantei SC REAL BUILDING MGR SRL în CF nr. 412592 nr. top. 412592 Giroc. Admite, în parte, cererea reconvenţională. Obligă reclamanta-pârâta reconvenţional SC REAL BUILDING MGR SRL la plata către pârâta-reclamantă reconvenţional SC VELEMEIA IMOB SRL a sumei de 51.179 lei reprezentând contravaloare materiale de construcţie, precum şi a sumei de 19.698 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, conform art. 58.1 pct. 15 din contractul de asociere în participa?iune autentificat sub nr. 201/02.03.2017 de către BNP Ana Valentina Calici Timişoara. Respinge, în rest, cererea reconvenţională. Obligă pârâta SC VELEMEIA IMOB SRL la plata către reclamanta SC VELEMEIA IMOB SRL a sumei de 14.625,47 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă. Obligă reclamanta-pârâta reconvenţional SC REAL BUILDING MGR SRL la plata către pârâta-reclamantă reconvenţional SC VELEMEIA IMOB SRL a sumei de 14.678,48 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul Grefei instanţei azi, 18.04.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.04.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.03.2024.
Amână judecarea cauzei la data de 19.03.2024.
Amână judecarea cauzei la data de 16.01.2024.
Amână judecarea cauzei la data de 05.12.2023.
Amână judecarea cauzei la data de 03.10.2023.
Amână judecarea cauzei la data de 13.06.2023.
Amână judecarea cauzei la data de 11.04.2023.
Menţine suspendarea cauzei în baza art. 413 al.1 din NCPC, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 31627/325/2019*
Prorogă discutarea cererilor de administrare a probelor solicitate de pârâta –reclamantă reconvenţional SC Velemia Imob SRL. Admite cererea de suspendare a judecăţii cauzei, formulată de reclamanta SC REAL BUILDING MGR SRL până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 31627/325/2019*. Pronunţată în şedinţa publică de la 25.05. 2020.
Suspendat Decret-195/2020
Încuviin?ează cererea de acordare a unui termen formulată de apărătorul pârâtei Velemia Imob SRL
Încuviinţează cererea de acordare a unui termen formulată de apărătorul reclamantei, pentru stidiul înscrisurilor depuse la dosar de partea adversă.
Acordă termen pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar
Acordă termen pentru depunerea la doasr a dovezii achitării taxei judiciare de timbru aferentă cererii reconvenţionale, precum şi pentru a acorda apărătorilor părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.