FIRST CLASS RESIDENCE SRL
Nr. Reg. Com. J2017005249239EUID ROONRC.J2017005249239Infiintata 18.10.2017
Adresa:I.C. Brătianu nr. 23A, ap. 9, Chitila, jud. Ilfov, 077045
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 55% |
| persoană | 45% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge cererea de reexaminare ajutor public judiciar, ca nefondată. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de grefa instan?ei, azi, 20.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.05.2026.
Respinge plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PIFY nr. 132574/22.02.2023, ca neîntemeiată. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 12.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.10.2023.
Respinge cererea formulată, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. azi, 16.03.2026
În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 16.03.2026. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 13.03.2026, în şedinţă publică.
Respinge excepţia lipsei de interes a cererii reconvenţionale, invocată din oficiu, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea principală formulată de reclamanta–pârâtă Nord Grup SRL, în contradictoriu cu pârâta–reclamantă First Class Residence SRL. Obligă pârâta–reclamantă să plătească reclamantei–pârâte suma de 61.839 lei, reprezentând debit principal, precum şi dobânda legală penalizatoare aplicabilă raporturilor dintre profesionişti, calculată de la data scadenţei – 21.01.2022 – şi până la achitarea efectivă a debitului principal. Respinge, în rest, cererea introductivă, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta–reclamantă First Class Residence SRL, în contradictoriu cu reclamanta–pârâtă Nord Grup SRL. Obligă reclamanta–pârâtă să plătească pârâtei–reclamante suma de 27.174,95 lei, reprezentând penalităţi contractuale de întârziere pentru perioada 15.10.2021 – 08.12.2021, conform art. 8.16 din actul adiţional nr. 16.09.2021 la contractul de execuţie lucrări nr. 1/12.02.2021. Respinge, în rest, cererea reconvenţională, ca neîntemeiată. Obligă pârâta–reclamantă First Class Residence SRL să plătească reclamantei–pârâte Nord Grup SRL suma de 1.949,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând diferenţa dintre cheltuielile de judecată datorate reciproc. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 13.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.10.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.09.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.09.2025.
În temeiul disp. art. 121 al. 3 din R.O.I.I.J., va amâna pronunţarea în cauză la data de 10.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.08.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.08.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.08.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 01.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.07.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.07.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.05.2025.
Pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 15.05.2025.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 09.01.2025.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 05.09.2024.
Încuviinţează pentru ambele parţi proba cu expertiză tehnică, specialitatea construcţii, având următoarele obiective: 1. Identificare faze proiect, cu evidenţierea subfazei/lor la care se refera debitele pretinse de reclamanta, conform facturilor fiscale nr. 059/18.11.2021 ?i 060/24.11.2021 2. Stabilirea executarii lucrarilor invocate de reclamanta ca efectuate ?i neachitate, precum ?i a conformitaţii acestora cu prevederile contractuale ?i legale ?i cu graficul de execuţie a lucrarilor 3. Stabilirea corespondenţei dintre devizele aferente lucrarilor de la pct. 2 ?i facturile fiscale nr. 059/18.11.2021 ?i 060/24.11.2021, invocate de reclamantă 4. Stabilirea existenţei eventualelor lucrari, aferente subfazei/lor de la pct. 1, prevazute de proiect ?i care nu au fost executate ?i/sau recep?ionate deloc ori la termenul stabilit 5. Sa se stabileasca dacă lucrările facturate conform facturii fiscale nr. 060/24.11.2021 sunt lucrări suplimentare necuprinse în devizul ini?ial, dacă au fost executate ?i recep?ionate ?i dacă aveau caracter necesar conform proiectului. Nume?te în calitate de expert pe dna. expert Oana Carmen, aflata la poziţia 27. Dispune emiterea unei adrese către B.L.E.T., pentru a încuno?tiin?a cu privire la numirea doamnei expert, cât ?i către aceasta din urmă, pentru a-i fi adusă la cuno?tin?ă numirea, cu solicitarea de a depune raportul de expertiză cu cel pu?in 10 înainte de termenul fixat. Fixează onorariul provizoriu la suma de 6.000 lei, stabile?te în sarcina reclamantei ?i pârâtei obligaţia suportarii onorariului în parţi egale, ?i pune în vedere reclamantei ?i pârâtei să achite fiecare suma de 3.000 de lei în termen de 5 zile de la comunicare, sub sanc?iunea decăderii din dreptul de a mai administra această probă. Acordă termen în continuare, în vederea depunerii raportului de expertiză, la data de 25.04.2024. Pronunţată astăzi, 29.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză pe proba cu expertiză la data de 29.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.12.2023.
Pentru formularea şi depunerea obiectivelor la expertiză, amână judecarea cauzei la data de 14.12.2023.
Admite cererea formulată de reclamantă. Obligă pârâta să predea reclamantei cartea tehnică a construcţiei, completată la zi, conform normativelor tehnice incidente, pentru atestarea documentaţiei care o compune, pentru construcţia edificată de pârâtă în localitatea Chitila, în baza contractului de execuţie lucrări nr. 1/12.02.2021 şi a actului adiţional nr. 1/16.09.2021, încheiate între părţi, Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuielile de judecată avansate, respectiv suma de 20 lei, taxă de timbru şi suma de 2.000 lei, onorariu de avocat. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Cererea se va depune la Judecătoria Buftea. Pronun?ată astăzi, 02.11.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.11.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.10.2022.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.10.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.10.2022.
pentru a se achita taxa de timbru
Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26,07,2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.07.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.06.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190.130 RON | 33.967 RON | 71.177 RON | 753.666 RON | 617.197 RON | 1.316.215 RON | 1 |
| 2024 | 1.063.712 RON | 252.024 RON | 46.325 RON | 697.384 RON | 628.669 RON | 1.282.249 RON | 1 |
| 2023 | 1.707.395 RON | 882.363 RON | 17.859 RON | 1.031.894 RON | 442.270 RON | 1.530.225 RON | 1 |
| 2022 | 23.973 RON | 30.640 RON | 146.330 RON | 1.478.621 RON | 251.197 RON | 951.553 RON | 1 |
| 2021 | 22.998 RON | -28.669 RON | 3.546 RON | 795.028 RON | 572.603 RON | 920.913 RON | 1 |
| 2020 | 6.627 RON | -36.849 RON | 8.686 RON | 23.290 RON | 495.769 RON | 510.373 RON | 1 |
| 2019 | 252.437 RON | 5.769 RON | 6.121 RON | 23.290 RON | 555.052 RON | 572.221 RON | 1 |
| 2018 | 489.887 RON | 108.687 RON | 39.450 RON | 24.611 RON | 727.509 RON | 566.453 RON | 1 |
| 2017 | 8.000 RON | 1.706 RON | 6.231 RON | 876 RON | 7.261 RON | 1.906 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190.130 RON | 1.063.712 RON | 1.707.395 RON | 23.973 RON | 22.998 RON | 6.627 RON | 252.437 RON | 489.887 RON | 8.000 RON |
| Venituri totale | 269.244 RON | 1.151.280 RON | 2.251.596 RON | 107.790 RON | 23.668 RON | 9.013 RON | 253.109 RON | 490.070 RON | 8.000 RON |
| Cheltuieli totale | 232.442 RON | 871.829 RON | 1.352.150 RON | 76.074 RON | 51.712 RON | 45.772 RON | 244.919 RON | 376.482 RON | 6.214 RON |
| Profit brut | 36.802 RON | 279.451 RON | 899.446 RON | 31.716 RON | 0 RON | 0 RON | 8.190 RON | 113.588 RON | 1.786 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.044 RON | 36.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 33.967 RON | 252.024 RON | 882.363 RON | 30.640 RON | 0 RON | 0 RON | 5.769 RON | 108.687 RON | 1.706 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.669 RON | 36.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 753.666 RON | 697.384 RON | 1.031.894 RON | 1.478.621 RON | 795.028 RON | 23.290 RON | 23.290 RON | 24.611 RON | 876 RON |
| Active circulante | 617.197 RON | 628.669 RON | 442.270 RON | 251.197 RON | 572.603 RON | 495.769 RON | 555.052 RON | 727.509 RON | 7.261 RON |
| Stocuri | 8.427 RON | — | — | — | — | — | — | 165.853 RON | — |
| Creante | 594.414 RON | 593.792 RON | 242.945 RON | 233.662 RON | 46.791 RON | 9.078 RON | 34.826 RON | 4.508 RON | 4.760 RON |
| Casa si conturi la banci | 14.356 RON | 1.877 RON | 49.325 RON | 17.535 RON | 75.812 RON | 6.691 RON | 70.226 RON | 57.148 RON | 2.501 RON |
| Cheltuieli in avans | 16.529 RON | 2.521 RON | 83.920 RON | 3.828 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 71.177 RON | 46.325 RON | 17.859 RON | 146.330 RON | 3.546 RON | 8.686 RON | 6.121 RON | 39.450 RON | 6.231 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | 10.000 RON | 635.763 RON | 443.172 RON | — | — | 146.217 RON | — |
| Capitaluri proprii | 1.316.215 RON | 1.282.249 RON | 1.530.225 RON | 951.553 RON | 920.913 RON | 510.373 RON | 572.221 RON | 566.453 RON | 1.906 RON |
| Capital subscris varsat | 401.050 RON | 401.050 RON | 401.050 RON | 895.270 RON | 895.270 RON | 456.060 RON | 456.060 RON | 456.060 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |