WTX GREENFIELD S.R.L.-D.
Nr. Reg. Com. J5/1229/2019EUID ROONRC.J5/1229/2019Infiintata 16.04.2019
Adresa:GÁSPÁR ANDRÁS nr. 35, Biharia, jud. Bihor, 417050
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
pentru valorificare bunuri
pentru valorificare bunuri
pentru valorificare bunuri
pentru valorificare bunuri
pentru identificarea bunurilor, evaluarea ;i valorificarea acestora
Admite cererea formulată de debitoarea SC WTX GREENFIELD SRL-D, . În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate împotriva debitoarei SC WTX GREENFIELD SRL-D, În temeiul art.145 lit. a şi b din Legea nr. 85/2014; Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC WTX GREENFIELD SRL-D. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN?Ă LUPA? ALIN NICOLAE, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând ca onorariul final să fie stabilit ulterior, in funcţie de decont. În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 5 zile să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În temeiul art.145 alin.2 din Legea nr. 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art.99 şi art.147 alin (1) din Legea nr. 85/2014; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 27.01.2025. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 07.02.2025. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 05.03.2025. Fixează termen de judecată pentru data de 06 Martie 2025, cam.60, ora 9. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către lichidatorul judiciar provizoriu . Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. In temeiul art.39 alin (2) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidator. În temeiul art.151 din Legea nr. 85/2014 Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la de la publicarea în B.P.I, ce se va depune la Tribunalul Bihor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 10.12.2024.
Admite cererea de restituire a cauţiunii formulată de petenta COLOSSEUM PRINT SRL în contradictoriu cu intimata WTX GREENFIELD SRL-D. Dispune restituirea către petentă a cauţiunii de 5.000 lei consemnate la CEC Bank prin recipisa de consemnare nr. 209316431/1/13.07.2023. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 05.12.2024.
Admite cererea de reexaminare formulată de petenta SC WTX Greenfield SRL – D, în contradictoriu cu intimata SC Colosseum Print SRL, împotriva încheierii din data de 27.09.2023 a Curtii de Apel Oradea si în consecintă: Admite în parte cererea formulată de petenta SC WTX Greenfield SRL – D privind acordarea facilitătilor la plata taxei judiciare de timbru. Dispune reducerea cuantumului taxei judiciare de timbru stabilite în sarcina apelantei de la suma de 5.257,63 lei la 3.000 lei si esalonarea acesteia în 5 rate lunare a câte 600 lei, începând cu luna noiembrie 2023. Irevocabilă. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 19.10.2023.
ADMITE apelul declarat de apelanta SC COLOSSEUM PRINT SRL , în contradictoriu cu intimata SC WTX GREENFIELD SRL-D , împotriva încheierii nr. 67/LP/2023 din 12.06.2023 pronunţată de Tribunalul Bihor, pe care o schimbă în parte în sensul că : Dispune diminuarea cauţiunii de la suma de 53.406 lei la suma de 5.000 lei. Menţine neschimbate celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. Fără cheltuieli de judecată în calea de atac. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.07.2023.
Admite cererea formulată de creditoarea COLOSSEUM PRINT SRL, în contradictoriu cu debitoarea WTX GREENFIELD SRL – D, Dispune înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei până la concurenţa sumei de 534.057,76 lei. Obligă creditoarea la plata unei cauţiuni în cuantum de 53.406 lei în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri, sub sancţiunea desfiinţării de drept a măsurii asigurătorii. Fără cheltuieli de judecată. Executorie. Cu apel în 5 zile de la comunicare, depus la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 12.06.2023.
Dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale din minuta pronun?ată la data de 11.03.2024 a Cur?ii de Apel Oradea din dosar nr. 604/111/2021 având ca părţi pe apelanta SC Wtx Greenfield SRL - D - sediu procesual ales la SPARL Ursuţa şi Asociaţii, în contradictoriu cu intimata SC Colosseum Print SRL, în sensul că la alineatul 4 se menţionează : „Obligă intimata reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în apel reprezentând onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi timbrajul din apel în sumă de 5257,63 lei astfel: onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi suma de 3000 lei timbraj în apel către apelantă, iar diferenţa de timbraj aferent apelului de 2257,63 lei pentru care s-a dispus reducerea timbrajului ( de la suma de 5257,63 lei la suma de 3000 lei cu eşalonare) prin încheierea nr 13 din data de 19.10.2023 către bugetul de stat raportat la prev art 44 alin 4 din OUG 80/2013.” cum este corect în loc de „ Obligă intimata reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în apel reprezentând onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi timbrajul din apel în sumă de 5257,3 lei. ” cum din eroare s-a trecut. Cu recurs în 30 zile de la data comunicării deciziei din apel, care se va înregistra la Curtea de apel Oradea. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 21.03.2024.
Admite ca fondat apelul declarat de apelanta SC Wtx Greenfield SRL - D - sediu procesual ales la SPARL Ursuţa şi Asociaţii, în contradictoriu cu intimata SC Colosseum Print SRL, împotriva Sentin?ei civile nr. 135/23.05.2023, pronun?ată de Tribunalul Bihor, pe care o modifică în totalitate în sensul că: Respinge în totalitate acţiunea formulată de intimata reclamantă SC Colosseum Print SRL în contradictoriu cu apelanta pârâtă SC Wtx Greenfield SRL - D . Exonerează apelanta pârâtă de plata cheltuielilor de judecată la care a fost obligată în faţa primei instanţe. Obligă intimata reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în apel reprezentând onorariu avocat în sumă de 11.781 lei şi timbrajul din apel în sumă de 5257,3 lei. Cu recurs în 30 zile de la data comunicării deciziei din apel, care se va înregistra la Curtea de apel Oradea. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2024.
Pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, amână pronun?area hotărârii pentru data de 11 martie 2024.
Amână judecarea prezentei cauze, în vederea administrării probelor încuviinţate.
Admite în parte cererea formulată de petenta SC WTX Greenfield SRL-D. Eşalonează taxa judiciară de timbru datorată de petentă în dosarul nr. 604/111/2021, având ca obiect pretenţii, în cuantum de 5.257,63 lei, stabilită prin rezoluţia din data de 11.09.2023 a Cur?ii de Apel Oradea, în sensul că dispune plata acesteia în 5 rate lunare a câte 1.051,26 lei, începând cu luna noiembrie 2023. Respinge cererea de reducere a cuantumului taxei judiciare de timbru. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Oradea. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 27.09.2023.
Admite cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta SC COLOSSEUM PRINT SRL, în contradictoriu cu pârâta SC WTX GREENFIELD SRL-D şi, în consecinţă: Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 141.600 lei, încasată de pârâtă prin completarea şi introducerea în bancă a Biletului la ordin seria BTRL3BS nr.9158850, precum şi la plata dobânzii legale aferente sumei indicate mai sus, calculată de la debitarea contului reclamantei (14.12.2020) şi până la restituirea efectivă şi integrală a acesteia. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 343.016,06 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin executarea necorespunzătoare a lucrărilor aferente contractului de execuţie lucrări nr.910/10.07.2019, reprezentând penalităţi de întârziere calculate şi pretinse de către beneficiarul final pentru perioada 05.05.2020-31.12.2020, în procent de 0,15%/zi de întârziere, conform contractului de execuţie lucrări nr.239/16.10.2017. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 9680 lei, din care 6.000 lei taxă judiciară de timbru şi 3.680 lei onorariu expert. Cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocaţial vor fi recuperate pe cale separată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.05.2023.
Amână pronunţarea la data de 23.05.2023.
Amână pronunţarea la data de 09.05.2023.
pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză
pentru a se depune răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză
pentru comunicarea obiec?iunilor la raportul de expertiză
în vederea studierii raportului de expertiză depus la dosar
faţă de cererea de amânare şi lipsa raport
faţă de cererea de amânare formulată de domnul expert
pentru a se reveni cu adresă la expert
ÎN VEDEREA EFECTUĂRII ÎN CAUZĂ A EXPERTIZEI ÎN CONSTRUCŢII
pentru administrarea probaţiunii
pentru administrarea probaţiunii
pentru e depune la dosar obiectivele expertizei solicitate
Admite cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru formulată de reclamanta SC COLOSSEUM PRINT SRL Dispune reducerea taxei judiciare de timbru de 10.515,27 lei stabilită în sarcina reclamantei prin rezoluţia din data de 02.02.2021, la suma 6.000 lei, a cărei plată va fi eşalonată în tranşe lunare de câte 1.000 lei, pe o perioadă de şase luni cu începere din data de 15.03.2021, dovada achitării acesteia urmând a fi depus la dosarul cauzei de către reclamantă. În baza art.44 alin.3 din OUG nr.80/2013 dispune comunicarea prezentei hotărâri, ce constituie titlu executoriu, către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, potrivit art. 41, art.40 alin.1, pentru urmărirea executării obligaţiei de plată a părţii din taxa datorată, sau după caz punerea în executare a hotărârii privind plata părţii din taxa datorată la termenele stabilite. Atrage atenţia părţilor asupra dispoziţiilor art.44 alin.4 din OUG nr.80/2013. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 26.02.2021.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Actul de deschidere nu apare in index
Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 23033/2024
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 4098/2025
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 482.375 RON | -173.404 RON | 663.157 RON | 15.380 RON | 280.304 RON | -367.473 RON | 6 |
| 2022 | 232.277 RON | -196.228 RON | 450.640 RON | 23.223 RON | 216.585 RON | -194.069 RON | 10 |
| 2021 | 459.601 RON | 26.259 RON | 332.670 RON | 2.421 RON | 316.124 RON | 2.159 RON | 10 |
| 2020 | 601.355 RON | 36.464 RON | 219.072 RON | 3.389 RON | 186.410 RON | -24.100 RON | 15 |
| 2019 | 294.168 RON | -60.764 RON | 107.155 RON | 0 RON | 46.591 RON | -60.564 RON | 16 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482.375 RON | 232.277 RON | 459.601 RON | 601.355 RON | 294.168 RON |
| Venituri totale | 482.375 RON | 232.277 RON | 460.337 RON | 606.789 RON | 294.168 RON |
| Cheltuieli totale | 650.955 RON | 426.182 RON | 429.474 RON | 564.189 RON | 351.990 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 30.863 RON | 42.600 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 168.580 RON | 193.905 RON | 0 RON | 0 RON | 57.822 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 26.259 RON | 36.464 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 173.404 RON | 196.228 RON | 0 RON | 0 RON | 60.764 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 15.380 RON | 23.223 RON | 2.421 RON | 3.389 RON | 0 RON |
| Active circulante | 280.304 RON | 216.585 RON | 316.124 RON | 186.410 RON | 46.591 RON |
| Stocuri | — | 75 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Creante | 245.743 RON | 132.068 RON | 123.299 RON | 37.846 RON | 5.438 RON |
| Casa si conturi la banci | 34.561 RON | 84.442 RON | 192.825 RON | 148.564 RON | 41.153 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 16.763 RON | 16.284 RON | 5.173 RON | — |
| Datorii totale | 663.157 RON | 450.640 RON | 332.670 RON | 219.072 RON | 107.155 RON |
| Capitaluri proprii | -367.473 RON | -194.069 RON | 2.159 RON | -24.100 RON | -60.564 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 10 | 10 | 15 | 16 |