SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL

Nr. Reg. Com. J1991002546405EUID ROONRC.J1991002546405Infiintata 08.05.1991

Adresa:Aleea PARVA nr. 10, bl. D23, ap. 22, Sector 6, București

In functiune

ONRC · 22.08.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 01.07.1993

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativNu

conform SEAP · 28.08.2026

Cifra de afaceri (2025)

6.239.824 RON +1.3%

Profit / Pierdere

312.034 RON +78.1%

Nr. mediu salariati

27 0%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara si bani publici

2008–2026

Informatii firma

Vizibil după autentificare

ONRC · 08.07.2026ANAF · 31.08.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 3(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)

Coduri CAEN secundare

1812 — Alte activități de tipărire n.c.a.CAEN Rev. 3
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 3
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 3

Vezi inca 27 de coduri CAEN secundare →

4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluideCAEN Rev. 3
4222 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4291 — Construcții hidrotehniceCAEN Rev. 3
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 3
4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 3
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4350 — Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilCAEN Rev. 3
6039 — Activități de distribuție a altor conținuturiCAEN Rev. 3
6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)CAEN Rev. 3
6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calculCAEN Rev. 3
6290 — Alte activități de servicii privind tehnologia informațieiCAEN Rev. 3
6310 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexeCAEN Rev. 3
6391 — Activități ale portalurilor webCAEN Rev. 3
6392 — Alte activități de servicii informaționale n.c. aCAEN Rev. 3
7020 — Activități de consultanță în afaceri și managementCAEN Rev. 3
7111 — Activități de arhitecturăCAEN Rev. 3
7120 — Activități de testări și analize tehniceCAEN Rev. 3
7210 — Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerieCAEN Rev. 3
7411 — Activități de design industrial și vestimentarCAEN Rev. 3
7412 — Design grafic și activități de comunicare vizualăCAEN Rev. 3
7413 — Activități de design de interiorCAEN Rev. 3
7414 — Alte activități de design specializatCAEN Rev. 3
7420 — Activități fotograficeCAEN Rev. 3
7499 — Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.CAEN Rev. 3
8210 — Activități de secretariat și servicii suportCAEN Rev. 3
9012 — Activități de creație în domeniul artelor vizualeCAEN Rev. 3
9130 — Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul culturalCAEN Rev. 3

Sediu

Sediu principal

Aleea PARVA 10, Bl. D23, Sc. C, Et. P, Ap. 22, 6, București Sectorul 6, București, 0vezi adresa →

Sedii secundare si puncte de lucru

strada Costişa 24, Bucureşti, BucureştiMonitorul Oficial
- Monitorul Oficial: deschis 02.02.2008, un act din 11.03.2011 inchide un punct de lucru, fara sa-l numeasca
sector 6

Sucursale UE

—

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

2 persoaneMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 31.08.2026

(3 firme)

asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 03.03.2026

Arata firmele →

radiatadin 2002
radiatadin 1992

Fosti — 1 persoana

(3 firme)

asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 15.04.2013

Arata firmele →

radiatadin 2008
radiatadin 2002

Aleea PARVA 10, Bl. D23, Sc. C, Et. P, Ap. 22, 6, București Sectorul 6, București, 0sediu actual
vezi adresa →
Perioada: 08.05.1991 – prezent
19 alte firme la aceasta adresa (16 la aceasta adresa, 3 la acelasi numar, in alt bloc sau bloc necunoscut) →↑ 19 alte firme la aceasta adresa (16 la aceasta adresa, 3 la acelasi numar, in alt bloc sau bloc necunoscut)
- CRIS-IRON TRADUCERI SRL
- PATISSART SRL
- COMINS EXIMP SRLradiata
- GETI PRODCOM SRLradiata
- GOLD BIZUM IMPEX SRLradiata
- IMPEX ALCABUZ SRLradiata
- MADIS COM SRLradiata
- MEDA IMPEX 1992 SRLradiata
- NEXT GENERATION MODEL SRLradiata
- NICOLMED DIAGNOSTIC SRLradiata
- ROURKE PROD SRLradiata
- SAS IMPORT EXPORT SRLradiata
- SPES SOCIETATE DE SERVICII SRLradiata
- SPICUL MORARIT PANIFICATIE VALEA ARGOVEI CALARASI SRL FILIALA BUCURESTIradiata
- VALLO TRADING SRLradiata
- VGS TRADING SRLradiata
- AGENTIA DE MANECHINE SI FOTOMODELE "ALEXXA & HRISTINE" SRLradiatabloc D 23
- OVIDIU CONSIGNATIE SRLradiatabloc D 23
- VICOSAN SRLradiatabloc D 23

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital	Părți sociale
persoanăadministrator	72,5%	5.075 / 7.000
persoană	26,5%	1.855 / 7.000
persoană	1%	70 / 7.000
3 deținători în act	100%

Foști — 2 persoane

persoanăadministrator 18.01.2021 – 03.03.2026
persoanăasociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 15.04.2013

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

23 de acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (5)

in firma (MO IV)cota 72.5%
asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 03.03.2026administrator 14.07.2009 · ultima mențiune în acte 22.07.2019
in firma (MO IV)cota 51%
asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 15.04.2013
in firma (MO IV)cota 1%
asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 03.03.2026

Vezi încă 2 persoane →

in firma (MO IV)cota 26.5%
asociat 21.01.2008 · ultima mențiune în acte 03.03.2026
iesit
administrator 18.01.2021 – 03.03.2026
- 03.03.2026

Acte publicate

04.08.2026HotărâreMO IV nr. 5244/2026(39/9.319.625)
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
- Revocare administrator
(asociat) · (asociat) · (asociat) · (administrator)
09.04.2025NotificareMO IV nr. 1707/2025(53/8.436.751)
09.04.2025HotărâreMO IV nr. 1707/2025(52/8.436.750)
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
- Prelungire/modificare mandat administrator
(asociat) · (asociat) · (asociat) · (administrator)
15.04.2021NotificareMO IV nr. 1565/2021(20/6.482.484)
15.04.2021HotărâreMO IV nr. 1565/2021(11/6.482.483)
- Modificare capital social
(asociat, 5075/7000 p.s. (72.5%)) · (asociat, 1855/7000 p.s. (26.5%)) · (asociat, 70/7000 p.s. (1%))

vezi toate cele 23 de acte, pe ani

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

6 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

23.10.20247926/118/2024Pârâtdetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice Pretenţii
Curtea de Apel ConstantaFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (27.03.2025)
Parti (6)
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SAReclamant
- SC DELIVER LEX TRANS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIARPârât
- SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRLPârât
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SAApelant Reclamant
- DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. ŞTEFAN FLORIN VASILEIntimat Pârât
- SIRIUS PROIECTARE STUDII SRLApelant Pârât
Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
1. ApelCurtea de Apel ConstantaNefondat (27.03.2025)2 termene ▸ ▾
  27.03.2025 12:00NefondatHotarare
  Dec. - Respinge apelurile, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 27.03.2025. (RNB-MDC)
  13.03.2025 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Încheiere - Amână pronunţarea la 27.03.2025. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 13.03.2025. MDC (RNB)
2. FondTribunalul ConstantaAdmite in parte cererea (23.01.2025)6 termene ▸ ▾
  23.01.2025 12:00Admite in parte cerereaHotarare
  Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA, în contradictoriu cu pârâtele SC DELIVER LEX TRANS SRL şi SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL. Obligă pârâtele, în solidar, să plătească reclamantei suma de 35.626,30 de lei reprezentând penalităţi calculate pentru realizarea serviciilor de proiectare cu o întârziere de 10 zile. Respinge în rest pretenţiile formulate în raport de compensaţia realizată prin Notificarea nr. 3328/17 martie 2023. Obligă pârâtele, în solidar, să plătească reclamantei suma de 717,726 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru aferentă pretenţiilor admise. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23 ianuarie 2025.
  09.01.2025 15:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 23.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.01.2025.
  17.12.2024 12:00Repus pe rolincheieredesedinta
  Repune cauza pe rol pentru suplimentarea probatoriului. Stabileşte termen la data de 09.01.2025, ora 15.00, cu citarea părţilor. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 17 decembrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
  10.12.2024 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 17.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.12.2024.
  05.12.2024 15:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 10.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.12.2024.
  07.11.2024 15:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru a formula întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 05.12.2024.
Cai de atac (5)
- Apel — declarata de SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL, (18.02.2025)
- Apel — declarata de SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL, (18.02.2025)
- Apel — declarata de SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL, (17.02.2025)
- Apel — declarata de SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL, (17.02.2025)
- Apel — declarata de COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA, (14.02.2025)
11.12.20232219/118/2023***Apelant Reclamantdetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice
Curtea de Apel ConstantaFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (30.04.2024)
Parti (7)
- SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL - CU SEDIU ALESReclamant
- COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SAPârât RECONVENIENT
- SC DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR R & I GROUP SPRL (FOSTA ZRP INSOLVENCY SPRL)Pârât
- SC DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. STEFAN FLORIN VASILEIntimat Pârât
- SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRLApelant Reclamant
- COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SAIntimat Pârât
- SC DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR R & I GROUP SPRL (FOSTA ZRP INSOLVENCY SPRL)Intimat Pârât
Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
1. ApelCurtea de Apel ConstantaNefondat (30.04.2024)3 termene ▸ ▾
  30.04.2024 12:00NefondatHotarare
  DEC.: Respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Constanta. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, astazi, 30.04.2024. (R.P.-D.M.)
  25.04.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Am pron. 30.04.2024 - pentru a se depune concluzii scrise. Încheiere MDC (RP)
  28.03.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  T.25.04.2024, ora 11.00 - Pentru soluţionarea cererii de strămutare a cauzei de către ICCJ. (MDC)
2. FondTribunalul ConstantaRespinge cererea (07.02.2024)3 termene ▸ ▾
  07.02.2024 10:00Respinge cerereaHotarare
  HOT: Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta - pârâtă SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL în contradictoriu cu pârâta - reconvenientă COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA, ca nefondată. Admite, în parte, cerere reconvenţională formulată de pârâta - reconvenientă COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA în contradictoriu cu reclamanta – pârâtă SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL şi pârâta SC DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR R & I GROUP SPRL (FOSTA ZRP INSOLVENCY SPRL). Obligă reclamanta – pârâtă SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL şi pârâta SC DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR R & I GROUP SPRL (FOSTA ZRP INSOLVENCY SPRL), în solidar în calitate de membrii ai Asocierii înfiinţate potrivit Acordului de Asociere în vedere participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectorial, la plata către pârâta – reconvenientă COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA a sumei de 22.465,44 lei reprezentând diferenţa rămasă de plată din contravaloarea penalităţilor după compensare cu preţul proiectului. Respinge în rest cererea reconvenţională ca nefondată. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.02.2024.
  02.02.2024 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 07.02.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.02.2024.
  18.01.2024 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 02.02.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.01.2024.
Cai de atac (2)
- Apel — declarata de SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL - CU SEDIU ALES, (05.03.2024)
- Apel — declarata de SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL, (05.03.2024)
27.11.2023929/45/2023Petentdetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice
Curtea de Apel IasiRecursContencios administrativ şi fiscalAlte soluţii (09.01.2024)
Parti (3)
- SOCIETATEA SIRIUS PROIECTARE STUDII SRLPetent
- COMUNA GRAJDURIIntimat AUTORITATE CONTRACTANTĂ
- TPF INGINERIE SRLIntimat
Termene si solutii (2)
1. 09.01.2024 9:00Alte soluţiiHotarare
  Respinge plângerea formulată de petentul SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. împotriva Deciziei nr. 2641/C1/2931, 2959 din 9.11.2023 a C.N.S.C.. Definitivă. Pronunţată la data de 9.01.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei potrivit prev. art. 402 C.P.C.
2. 05.12.2023 9:00Amână cauzaincheieredesedinta
  In vederea atasarii dosarului CNSC, amana judecata la 09.01.2024 ora 09.00
16.11.20232808/118/2023*Reclamantdetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice
Curtea de Apel ConstantaFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (27.06.2024)
Parti (6)
- SOCIETATEA SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL CU SEDIUL ALES LA AV.COTETIU ELENA DORINAReclamant
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SAPârât reconvenient
- DELIVER LEX TRANS SRL-PRIN ADM.JUD. C.I.I. ŞTEFAN FLORIN VASILEPârât
- SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRLApelant Reclamant
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SAIntimat Pârât - Reconvenient
- SC DELIVER LEX TRANS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. ŞTEFAN FLORIN VASILEIntimat Pârât
Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
1. ApelCurtea de Apel ConstantaNefondat (27.06.2024)3 termene ▸ ▾
  27.06.2024 09:00NefondatHotarare
  DEC.: Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.Recursul se depune la Curtea de Apel Constanţa. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de către grefa instantei, astăzi, 27.06.2024. Red. jud. R.P.
  20.06.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 27.06.2024.
  23.05.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  T. 20.06.2024, ora 11.00 - Pentru soluţionarea cererii de strămutare de către ICCJ. (MDC)
2. FondTribunalul ConstantaRespinge cererea (13.03.2024)3 termene ▸ ▾
  13.03.2024 09:00Respinge cerereaHotarare
  Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată astăzi, 13.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
  08.03.2024 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 13.03.2024. Pronunţarea hotărârii se va face potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.03.2024.
  26.01.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru îndeplinirea unor obligaţii din partea părţilor litigante, amână judecarea cauzei la data de 08.03.2024, ora 9.30.
Cai de atac (2)
- Apel — declarata de SOCIETATEA SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL CU SEDIUL ALES LA AV.COTETIU ELENA DORINA, (16.04.2024)
- Apel — declarata de SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL, (16.04.2024)
13.04.20232808/118/2023Reclamantdetalii ▸inchide ▾
pretenţii
Tribunalul ConstantaFondLitigii cu profesioniştiiDeclină soluţionarea cauzei (07.11.2023)
Parti (2)
- SOCIETATEA SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL CU SEDIUL ALES LA AV.COTETIU ELENA DORINAReclamant
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SAPârât
Termene si solutii (2)
1. 07.11.2023 08:30Declină soluţionarea cauzeiHotarare
  Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Secţiei a II-a a Tribunalului Constanţa. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului Constanţa. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.11.2023.
2. 24.10.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 07.11.2023

sau vezi toate cele 6 dosare pe pagina lor, paginat

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

BPI · 31.08.2026

Nu am gasit nicio publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL.

Istoric

ONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

1 adresa identificata

Aleea PARVA 10, Bl. D23, Sc. C, Et. P, Ap. 22, 6, București Sectorul 6, București, 0sediu actualONRC
vezi adresa →
Perioada: 08.05.1991 – prezent

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

un singur cod

2008 – 20257112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Indicatori financiari

2008–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	6.239.824 RON	312.034 RON	1.258.969 RON	864.862 RON	3.105.788 RON	2.711.681 RON	27
2024	6.157.085 RON	175.177 RON	2.329.605 RON	1.036.296 RON	3.692.956 RON	2.399.647 RON	27
2023	5.146.555 RON	728.894 RON	2.000.838 RON	951.984 RON	3.835.824 RON	2.786.970 RON	18
2022	4.468.098 RON	450.521 RON	1.310.378 RON	720.153 RON	3.098.821 RON	2.508.596 RON	17
2021	2.387.833 RON	178.747 RON	1.219.655 RON	529.329 RON	2.683.441 RON	1.993.945 RON	12
2020	3.368.673 RON	1.351.417 RON	608.091 RON	516.565 RON	2.666.541 RON	2.578.355 RON	11
2019	2.167.982 RON	153.601 RON	392.078 RON	510.675 RON	1.261.942 RON	1.380.539 RON	10
2018	2.181.429 RON	619.588 RON	305.728 RON	484.429 RON	1.396.706 RON	1.576.938 RON	9
2017	1.700.370 RON	248.148 RON	568.585 RON	391.935 RON	1.382.148 RON	1.205.498 RON	10
2016	1.360.240 RON	95.936 RON	516.698 RON	462.975 RON	1.163.781 RON	1.110.058 RON	10
2015	1.524.788 RON	71.639 RON	674.866 RON	477.795 RON	1.351.274 RON	1.155.196 RON	9
2014	1.368.739 RON	38.868 RON	359.366 RON	497.863 RON	1.165.989 RON	1.308.377 RON	11
2013	1.150.345 RON	-39.486 RON	384.126 RON	590.783 RON	1.132.562 RON	1.339.219 RON	13
2012	1.391.125 RON	166.559 RON	506.158 RON	592.151 RON	1.459.271 RON	1.545.264 RON	15
2011	1.079.247 RON	33.089 RON	436.391 RON	602.756 RON	1.245.429 RON	1.411.794 RON	13
2010	1.058.954 RON	12.691 RON	716.293 RON	872.931 RON	1.190.094 RON	1.346.732 RON	10
2009	1.633.172 RON	1.634 RON	732.964 RON	641.386 RON	1.142.878 RON	1.051.300 RON	16
2008	3.030.363 RON	1.129.910 RON	399.766 RON	606.312 RON	1.631.164 RON	1.849.666 RON	19

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Cifra de afaceri	6.239.824 RON	6.157.085 RON	5.146.555 RON	4.468.098 RON	2.387.833 RON	3.368.673 RON	2.167.982 RON	2.181.429 RON	1.700.370 RON	1.360.240 RON	1.524.788 RON	1.368.739 RON	1.150.345 RON	1.391.125 RON	1.079.247 RON	1.058.954 RON	1.633.172 RON	3.030.363 RON
Venituri totale	6.378.136 RON	6.308.538 RON	5.323.025 RON	4.524.403 RON	2.388.038 RON	3.378.825 RON	2.265.164 RON	2.181.576 RON	1.701.439 RON	1.365.953 RON	1.527.806 RON	1.385.452 RON	1.162.938 RON	1.410.958 RON	1.479.133 RON	1.063.408 RON	1.649.800 RON	3.042.101 RON
Cheltuieli totale	5.992.265 RON	5.974.132 RON	4.418.108 RON	4.031.130 RON	2.189.702 RON	1.997.778 RON	2.083.294 RON	1.541.641 RON	1.404.241 RON	1.250.262 RON	1.442.818 RON	1.343.634 RON	1.202.424 RON	1.211.799 RON	1.438.651 RON	1.039.454 RON	1.642.433 RON	1.695.943 RON
Profit brut	385.871 RON	334.406 RON	904.917 RON	493.273 RON	198.336 RON	1.381.047 RON	181.870 RON	639.935 RON	297.198 RON	115.691 RON	84.988 RON	41.818 RON	0 RON	199.159 RON	40.482 RON	23.954 RON	7.367 RON	1.346.158 RON
Pierdere bruta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	—	0 RON	39.486 RON	0 RON	0 RON	—	—	—
Profit net	312.034 RON	175.177 RON	728.894 RON	450.521 RON	178.747 RON	1.351.417 RON	153.601 RON	619.588 RON	248.148 RON	95.936 RON	71.639 RON	38.868 RON	0 RON	166.559 RON	33.089 RON	12.691 RON	1.634 RON	1.129.910 RON
Pierdere neta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	39.486 RON	0 RON	0 RON	—	—	—
Active fixe (imobilizate)	864.862 RON	1.036.296 RON	951.984 RON	720.153 RON	529.329 RON	516.565 RON	510.675 RON	484.429 RON	391.935 RON	462.975 RON	477.795 RON	497.863 RON	590.783 RON	592.151 RON	602.756 RON	872.931 RON	641.386 RON	606.312 RON
Active circulante	3.105.788 RON	3.692.956 RON	3.835.824 RON	3.098.821 RON	2.683.441 RON	2.666.541 RON	1.261.942 RON	1.396.706 RON	1.382.148 RON	1.163.781 RON	1.351.274 RON	1.165.989 RON	1.132.562 RON	1.459.271 RON	1.245.429 RON	1.190.094 RON	1.142.878 RON	1.631.164 RON
Stocuri	0 RON	—	—	—	—	—	—	—	—	3.700 RON	—	—	—	—	—	—	—	10.807 RON
Creante	1.981.198 RON	2.259.688 RON	2.654.499 RON	1.781.168 RON	1.151.990 RON	1.046.646 RON	626.611 RON	712.971 RON	830.222 RON	924.606 RON	954.678 RON	777.629 RON	550.777 RON	1.145.650 RON	759.225 RON	809.184 RON	885.018 RON	995.900 RON
Casa si conturi la banci	939.726 RON	1.191.543 RON	671.080 RON	1.317.653 RON	1.531.451 RON	1.619.895 RON	635.331 RON	683.735 RON	551.926 RON	235.475 RON	396.596 RON	388.360 RON	581.785 RON	313.621 RON	486.204 RON	380.910 RON	257.860 RON	624.457 RON
Cheltuieli in avans	0 RON	—	—	—	830 RON	3.340 RON	—	1.531 RON	—	—	993 RON	3.891 RON	—	—	—	—	—	11.956 RON
Datorii totale	1.258.969 RON	2.329.605 RON	2.000.838 RON	1.310.378 RON	1.219.655 RON	608.091 RON	392.078 RON	305.728 RON	568.585 RON	516.698 RON	674.866 RON	359.366 RON	384.126 RON	506.158 RON	436.391 RON	716.293 RON	732.964 RON	399.766 RON
Capitaluri proprii	2.711.681 RON	2.399.647 RON	2.786.970 RON	2.508.596 RON	1.993.945 RON	2.578.355 RON	1.380.539 RON	1.576.938 RON	1.205.498 RON	1.110.058 RON	1.155.196 RON	1.308.377 RON	1.339.219 RON	1.545.264 RON	1.411.794 RON	1.346.732 RON	1.051.300 RON	1.849.666 RON
Capital subscris varsat	350.000 RON	350.000 RON	350.000 RON	350.000 RON	350.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	—	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON	100.000 RON
Nr. mediu salariati	27	27	18	17	12	11	10	9	10	10	9	11	13	15	13	10	16	19

Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.

Achizitii publice

SEAP/SICAP · 2008–2026SICAP / e-licitatie.ro · 29.08.2026

241 de contracte atribuite, in valoare de 958.752.408 lei

In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.

Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 7.827.452 lei.

Achizitii directe
139 de contracte
7.827.313 lei
Licitatii publice
74 de contracte
949.220.918 lei
Achizitii offline
28 de contracte
1.704.177 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.287 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.431 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.016 documente la 19.217.988 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 30.08.2026, 22:49).

Ultimele contracte

Achizitie directaServicii elaborare doc tehnico-economica in vederea concesionarii/delegarii serviciului de apa-canal
24.08.2026COMUNA BOLINTIN DEAL99.000 RON
Achizitie directa (offline)Servicii pentru întocmirea documentației tehnice , verificarea documentației la cerintele A9 și B7 pentru obiectivul Amplificarea stației de comprimare Jupa și construcția conductei de transport gaze naturale pe directia NT Recaș -NT horia
28.07.2026Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias34.300 RON
Achizitie directaServicii intocmire Studiu de fezabilitate
10.06.2026Comuna Mogosoaia39.500 RON
Achizitie directaStudii tehnice pt. ob.: Îmbunătățirea calității apei în sistemul de alimentare cu apa Corbeanca
26.05.2026S.C RAJA S.A CONSTANTA249.970 RON
Achizitie directaServicii intocmire Proiect Tehnic ob. inv. Modernizare str Morii Mogosoaia
20.05.2026Comuna Mogosoaia189.170 RON

Vezi toate contractele (241) →

Firme partenere

harta parteneri + legaturi licitatii

338 firme · 283 anunturi analizate

Parteneri de asociere (71)

Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.

Firma	Licitatii comune	Impreuna	Castigate	Concurenti
ACVATOT SRLCUI 13906	41	25	17	—	vezi ↗
SELCA SACUI 128299	19	19	2	—	vezi ↗
VENTICOSIN S.R.L.CUI 33721003	16	15	7	—	vezi ↗
INOVECO S.R.L.anterior: IRIDEX-GROUP-PLASTIC SRLCUI 5018980	14	11	2	—	vezi ↗
CADVYLL CONST SRLCUI 17559415	13	9	4	Da	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 71 de parteneri, deschideti pagina de firme partenere.

Subcontractare si terti sustinatori (267)

Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.

Firma	Licitatii comune	Rol in oferta	Proceduri	Concurenti
MEDA RESEARCH SRLCUI 17700610	37	terț și subcontractant	18	—	vezi ↗
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRLanterior: POS ELECTROCONS - S.R.L.CUI 15475580	29	subcontractant	17	Da	vezi ↗
ROLUMIAL ELECTRIC EXPERTS SRLCUI 37311146	17	subcontractant	13	—	vezi ↗
ACVATOT SRLCUI 13906	41	ofertant · l-a avut subcontractant	9	—	vezi ↗
AQVA TERMO SANIT SRLCUI 10026350	9	subcontractant	9	—	vezi ↗
DEGAL CONSTRUCT 88 SRLCUI 11594405	19	subcontractant · aceeași ofertă	9	—	vezi ↗
FINDESIGN SRLCUI 18904635	8	subcontractant · aceeași ofertă	4	—	vezi ↗
AREA CAD CONCEPT S.R.L.CUI 46087596	6	subcontractant · aceeași ofertă	4	—	vezi ↗
CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT SRLCUI 25028465	6	co-subcontractant	4	—	vezi ↗
I.C.P.E. BISTRITA SACUI 13355153	12	subcontractant · aceeași ofertă	4	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 267 de subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.

„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.