CORIUM ANTICUM S.R.L.
Nr. Reg. Com. J12/2396/2021EUID ROONRC.J12/2396/2021Infiintata 18.05.2021
Adresa:MACĂU nr. 80, Macău, jud. Cluj, 407013
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea Corium Anticum SRL, în contradictoriu cu debitoarea Global Art Production SRL. Ordonă debitoarei să achite creditoarei suma de 3.135,75 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform contractului părţilor, în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, de la data scadenţei, 27 ianuarie 2024, până la data achitării integrale a debitului, 17 decembrie 2024. Respinge în rest cererea ca rămasă fără obiect. Obligă debitoarea să achite creditoarei 319 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea taxei de timbru şi a serviciilor executorului judecătoresc. Stabile?te termen de 20 zile de la data comunicării prezentei ordonan?e pentru executarea de către debitoare a obliga?iei de plată către creditoare. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de anulare se depune la Judecătoria Târgu Mure?. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09 ianuarie 2025.
Admite apelul. Schimbă, în tot, sentinţa în sensul că respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată. Definitivă.
Amână pronunţarea la data de 13 februarie 2025.
Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului nr. 71/2024 al B.E.J. VI şi a tuturor formelor şi actelor de executare silită emise. Dispune întoarcerea executării silite cu privire la sumele reţinute în baza actelor de executare anulate şi obligă intimata la restituirea către contestatoare a sumei de 955,94 lei. Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în cuantum de 72 lei la rămânerea definită a prezentei hotărâri. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 3.025 lei în favoarea contestatorului, compuse din: 2.975,00 lei reprezentând onorariu avocaţial, 50 lei reprezentând taxa de timbru pentru capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel va fi depusă la Judecătoria Brezoi, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 23.10.2024.
Pentru continuitatea completului de judecată, acordă termen la data de 23.10.2024, ora 13:00
Admite cererea de amânare şi acordă termen la data de 11.09.2024, ora 12:00. Pune în vedere mandatarului convenţional al contestatoarei ca în situa?ia în care nu se poate prezenta la termenul acordat să-şi asigurare substituirea, sub sanc?iunea amenzii.
Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că respinge acţiunea ca rămasă fără obiect. Definitivă. Pronunţată prin punerea sentinţei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 12.09.2024.
Admite cererea având ca obiect cerere de valoare redusă Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 4.000 lei reprezentând contravaloare lucrări conform contract nr. 3/18.05.2023. Obligă pârâta la plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,15%/zi de întârziere începând cu data de 03.10.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal datorat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Brezoi, sub sancţiunea nulităţii cererii. Pronunţată azi, 06.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.965 RON | 13.811 RON | 10.418 RON | 0 RON | 3.111 RON | -7.307 RON | 0 |
| 2024 | 16.731 RON | -19.087 RON | 26.098 RON | 1.529 RON | 3.451 RON | -21.118 RON | 1 |
| 2023 | 83.519 RON | -16.978 RON | 10.904 RON | 4.760 RON | 4.113 RON | -2.031 RON | 1 |
| 2022 | 57.594 RON | 8.971 RON | 2.966 RON | 8.029 RON | 9.884 RON | 14.947 RON | 1 |
| 2021 | 229.312 RON | 5.876 RON | 3.570 RON | — | 9.546 RON | 5.976 RON | 3 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28.965 RON | 16.731 RON | 83.519 RON | 57.594 RON | 229.312 RON |
| Venituri totale | 32.419 RON | 18.965 RON | 83.519 RON | 57.594 RON | 229.312 RON |
| Cheltuieli totale | 15.778 RON | 37.937 RON | 99.662 RON | 48.000 RON | 221.189 RON |
| Profit brut | 16.641 RON | 0 RON | 0 RON | 9.594 RON | 8.123 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 18.972 RON | 16.143 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 13.811 RON | 0 RON | 0 RON | 8.971 RON | 5.876 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 19.087 RON | 16.978 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 1.529 RON | 4.760 RON | 8.029 RON | — |
| Active circulante | 3.111 RON | 3.451 RON | 4.113 RON | 9.884 RON | 9.546 RON |
| Creante | 2.765 RON | 3.100 RON | 4.000 RON | — | 46 RON |
| Casa si conturi la banci | 346 RON | 351 RON | 113 RON | 9.884 RON | 9.500 RON |
| Datorii totale | 10.418 RON | 26.098 RON | 10.904 RON | 2.966 RON | 3.570 RON |
| Capitaluri proprii | -7.307 RON | -21.118 RON | -2.031 RON | 14.947 RON | 5.976 RON |
| Capital subscris varsat | 100 RON | 100 RON | 100 RON | 100 RON | 100 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 contracte atribuite, in valoare de 11.700 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 11.702 lei.
Achizitii directe
2 contracte
11.700 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.287 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.431 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.016 documente la 19.217.988 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 31.08.2026, 02:29).
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
IASICON SACUI 1957821 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
TCI CONTRACTOR GENERAL SACUI 199141 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
IANUS SRLCUI 13666680 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
DAS ENGINEERING GRUP SRLCUI 14933344 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
SIMACEK FACILITY SERVICES RO SRLCUI 23678720 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
ABCONY SERV S.R.L.CUI 32687612 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.