ROBIFLEX-COMPANY SRL

Nr. Reg. Com. J38/589/1996EUID ROONRC.J38/589/1996Infiintata 18.09.1996

Adresa:Str. CHEIA nr. 154, ***localitatea negasita***, jud. Vâlcea

In functiune

ONRC · 22.08.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 15.10.1996

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativNu

conform SEAP · 01.09.2026

Cifra de afaceri (2025)

6.148.441 RON -40.8%

Profit / Pierdere

226.328 RON -89.1%

Nr. mediu salariati

34 0%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara si bani publici

2008–2026

Informatii firma

Vizibil după autentificare

ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.(evidența ANAF, văzut la 15.08.2026)

Coduri CAEN secundare

4522 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Sediu

Sediu principal: Str. CHEIA 154, 0, ***localitatea negasita***, Vâlcea, 0vezi adresa →
Sedii secundare si puncte de lucru: —
Sucursale UE: —

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

2 persoaneMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026

asociat 14.06.2011 · ultima mențiune în acte 15.07.2011

Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.

Fosti — 1 persoana

asociat 14.06.2011 – 15.07.2011

Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.

Str. CHEIA 154, BĂILE OLĂNEȘTI, VÂLCEA, 245300
vezi adresa →
Perioada: din 18.09.1996, documentat pana in 2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Str. CHEIA 154, 0, ***localitatea negasita***, Vâlcea, 0sediu actual
vezi adresa →
Sediul de azi; data mutarii nu reiese din documentele fiscale.
1 alta firma la aceasta adresa (1 la aceasta adresa) →↑ 1 alta firma la aceasta adresa (1 la aceasta adresa)
- FLEXIPLAST SRL

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital
persoanăadministrator	50%
persoană	50%
2 deținători în act	100%

Foști — 1 persoană

persoanăasociat 14.06.2011 – 15.07.2011

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

5 acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (3)

in firma (MO IV)cota 50%
asociat 14.06.2011 · ultima mențiune în acte 15.07.2011
- 15.07.2011
in firma (MO IV)cota 50%
asociat 14.06.2011 · ultima mențiune în acte 15.07.2011administrator 15.07.2011
- 15.07.2011
iesitcota 0%
asociat 14.06.2011 – 15.07.2011
- 15.07.2011

Acte publicate

21.11.2011ÎncheiereMO IV nr. 4196/2011(87/2.303.614)
- Dizolvare
(reclamant) · (pârât) · (judecător) · (grefier)
02.11.2011NotificareMO IV nr. 4050/2011(98/2.273.987)
02.11.2011HotărâreMO IV nr. 4048/2011(62/2.273.986)
- Fuziune
- Dizolvare
- Schimbare in structura asociatilor
(absorbită) · (asociat, cedent, 0%) · (asociat, cesionar, 50%) · (asociat, cesionar, administrator, 50%)
14.06.2011Proiect de fuziuneMO IV nr. 2151/2011(30/2.115.512)
- Fuziune
- Dizolvare
(absorbită) · (asociat, 10/20 p.s. (50%)) · (asociat, 10/20 p.s. (50%)) · (asociat, 20/20 p.s. (100%))
14.06.2011RezoluţieMO IV nr. 2151/2011(20/2.115.502)

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

3 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

25.11.202513652/288/2025Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria Ramnicu ValceaFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (11.02.2026)
Parti (3)
- EOS INVESTEMNT RO GMBH, PRIN SCA GHIŞE ŞI ASOCIAŢII, CU SEDIUL ALESCreditor
- GHEORGHE LILIACDebitor
- S.C. ROBIFLEX - COMPANY S.R.L.Terţ poprit
Termene si solutii (2)
1. 11.02.2026 09:00Respinge cererea_Hotarare
  Respinge cererea de validare a popririi formulată de creditor EOS INVESTMENT RO GMBH, în contradictoriu cu terţul poprit SC ROBIFLEX-COMPANY SRL şi debitorul GHEORGHE LILIAC, ca rămasă fără obiect. Respinge cererea de amendare a terţului poprit, ca neîntemeiată. Obligă pe terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.02.2026.
2. 06.02.2026 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 11.02.2026.
20.10.202512131/288/2025Terţ popritdetalii ▸inchide ▾
validare poprire
Judecatoria Ramnicu ValceaFondLitigii cu profesioniştiiAnulează cererea (27.01.2026)
Parti (3)
- TBI BANK EAD SOFIA - SUCURSALA BUCUREŞTICreditor
- MUSAT IONDebitor
- SC ROBIFLEX - COMPANY S.R.L.Terţ poprit
Termene si solutii (1)
1. 27.01.2026 09:30Anulează cererea_Hotarare
  Admite excepţia netimbrării cererii, invocată de către instanţă din oficiu. Anulează ca netimbrată cererea de validare a popririi formulată de creditorul TBI BANK EAD, prin TBI BANK EAD SOFIA – SUCURSALA BUCUREŞTI, în contradictoriu cu terţul poprit ROBIFLEX-COMPANY SRL, având drept debitor pe MUŞAT ION. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.01.2026.
05.05.20231259/102/2023Intimatdetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice
Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (16.11.2023)
Parti (4)
- SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA DE PROTECTIE ENERGIE ELECTRICA IERNUTApelant
- SC ROBIFLEX COMPANY SRLIntimat
- SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA DE PROTECTIE ENERGIE ELECTRICA IERNUTApelant Reclamant
- SC ROBIFLEX COMPANY SRLApelant Pârât
Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
1. ApelCurtea de Apel Targu MuresNefondat (16.11.2023)2 termene ▸ ▾
  16.11.2023 12:00NefondatHotarare
  Respinge apelurile formulate de societatea ROBIFLEX COMPANY S.R.L. (cu datele de identificare) şi societatea SNGN ROMGAZ S.A. – SUCURSALA DE PRODUCŢIE ENERGIE ELECTRICĂ IERNUT (cu datele de identificare) împotriva sentinţei civile nr. 411/14 Iunie 2023, pronunţată de Tribunalul Mureş – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal în dos. nr. 1259/102/2023. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 16 Noiembrie 2023.
  13.11.2023 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză pe data de 16.11.2023, soluţia urmând a fi adusă la cunoştinţa părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
2. FondTribunalul MuresAdmite in parte cererea (14.06.2023)2 termene ▸ ▾
  14.06.2023 12:00Admite in parte cerereaHotarare
  Admite în parte cererea formulată de reclamanta SNGN R SA( cu sediul in) în contradictoriu cu pârâta SC R C SRL ( cu sediul în) Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.024 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate în temeiul contractului de execuţie de lucrări 29065/22.10.2020. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Respinge cererea reconvenţională ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 60,48 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Mureş-Secţia contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 14.06.2023.
  31.05.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  -în vederea timbrării cererii reconvenţionale acordă un nou termen de judecată -prorogă punerea în discuţie a cererilor în probaţiune -pune în vedere reclamantei prin reprezentant să depună întâmpinare la cererea reconvenţională şi să comunice pârâtei
Cai de atac (1)
- Apel — declarata de SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA DE PROTECTIE ENERGIE ELECTRICA IERNUT, (09.10.2023)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

BPI · 31.08.2026

Nu am gasit nicio publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma ROBIFLEX-COMPANY SRL.

Istoric

2 adrese · 2 coduri CAENONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

2 adrese identificate

Str. CHEIA 154, BĂILE OLĂNEȘTI, VÂLCEA, 245300ANAF fiscal
vezi adresa →
Perioada: din 18.09.1996, documentat pana in 2026
Str. CHEIA 154, 0, ***localitatea negasita***, Vâlcea, 0sediu actualONRC
vezi adresa →
Sediul de azi; data mutarii nu reiese din documentele fiscale.

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

2 coduri

2008 – 20134391 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 2
20144399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
2015 – 20184391 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 2
2019 – 20254399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Indicatori financiari

2008–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	6.148.441 RON	226.328 RON	1.793.028 RON	2.629.361 RON	2.338.034 RON	3.174.367 RON	34
2024	10.384.626 RON	2.079.267 RON	896.640 RON	1.842.795 RON	3.267.269 RON	4.205.996 RON	34
2023	6.813.190 RON	880.658 RON	2.216.084 RON	1.008.021 RON	3.341.940 RON	2.126.728 RON	30
2022	5.544.572 RON	188.181 RON	1.576.081 RON	591.014 RON	2.238.286 RON	1.246.070 RON	31
2021	4.817.225 RON	57.684 RON	2.216.665 RON	541.470 RON	2.740.233 RON	1.057.889 RON	28
2020	2.884.400 RON	-184.324 RON	1.449.247 RON	553.829 RON	1.902.772 RON	1.000.205 RON	28
2019	3.773.361 RON	419.280 RON	880.298 RON	502.937 RON	1.593.217 RON	1.184.530 RON	25
2018	4.485.616 RON	1.031.861 RON	972.160 RON	459.225 RON	2.354.316 RON	1.797.111 RON	27
2017	2.490.845 RON	65.232 RON	1.062.096 RON	294.878 RON	1.667.632 RON	812.249 RON	28
2016	2.698.769 RON	564.713 RON	530.035 RON	235.059 RON	1.696.350 RON	1.310.717 RON	28
2015	2.410.915 RON	17.303 RON	863.581 RON	158.525 RON	1.513.402 RON	762.665 RON	23
2014	1.664.042 RON	146.688 RON	573.078 RON	158.651 RON	1.192.588 RON	745.362 RON	20
2013	1.319.653 RON	52.639 RON	512.210 RON	168.819 RON	953.965 RON	589.148 RON	18
2012	562.301 RON	58.332 RON	456.623 RON	156.187 RON	809.405 RON	510.509 RON	15
2011	1.076.811 RON	41 RON	353.134 RON	174.277 RON	631.033 RON	452.176 RON	16
2010	1.380.714 RON	-80.728 RON	737.434 RON	212.319 RON	942.619 RON	417.504 RON	10
2009	2.341.675 RON	49.146 RON	1.150.247 RON	613.655 RON	1.270.044 RON	733.452 RON	16
2008	2.381.330 RON	24.835 RON	1.325.614 RON	716.380 RON	1.305.195 RON	695.961 RON	18

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Cifra de afaceri	6.148.441 RON	10.384.626 RON	6.813.190 RON	5.544.572 RON	4.817.225 RON	2.884.400 RON	3.773.361 RON	4.485.616 RON	2.490.845 RON	2.698.769 RON	2.410.915 RON	1.664.042 RON	1.319.653 RON	562.301 RON	1.076.811 RON	1.380.714 RON	2.341.675 RON	2.381.330 RON
Venituri totale	7.148.840 RON	10.118.996 RON	7.463.800 RON	5.252.604 RON	5.127.028 RON	2.916.398 RON	3.952.639 RON	4.306.833 RON	2.663.119 RON	2.669.614 RON	2.590.297 RON	1.699.196 RON	1.417.406 RON	547.154 RON	1.163.657 RON	1.733.697 RON	2.428.082 RON	2.386.815 RON
Cheltuieli totale	6.899.461 RON	7.826.715 RON	6.470.750 RON	5.028.988 RON	5.030.959 RON	3.077.868 RON	3.503.039 RON	3.229.595 RON	2.586.412 RON	1.999.523 RON	2.548.197 RON	1.517.459 RON	1.346.550 RON	472.550 RON	1.159.314 RON	1.807.323 RON	2.363.505 RON	2.355.571 RON
Profit brut	249.379 RON	2.292.281 RON	993.050 RON	223.616 RON	96.069 RON	0 RON	449.600 RON	1.077.238 RON	76.707 RON	670.091 RON	42.100 RON	181.737 RON	70.856 RON	74.604 RON	4.343 RON	—	64.577 RON	31.244 RON
Pierdere bruta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	161.470 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	73.626 RON	—	—
Profit net	226.328 RON	2.079.267 RON	880.658 RON	188.181 RON	57.684 RON	0 RON	419.280 RON	1.031.861 RON	65.232 RON	564.713 RON	17.303 RON	146.688 RON	52.639 RON	58.332 RON	41 RON	—	49.146 RON	24.835 RON
Pierdere neta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	184.324 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	80.728 RON	—	—
Active fixe (imobilizate)	2.629.361 RON	1.842.795 RON	1.008.021 RON	591.014 RON	541.470 RON	553.829 RON	502.937 RON	459.225 RON	294.878 RON	235.059 RON	158.525 RON	158.651 RON	168.819 RON	156.187 RON	174.277 RON	212.319 RON	613.655 RON	716.380 RON
Active circulante	2.338.034 RON	3.267.269 RON	3.341.940 RON	2.238.286 RON	2.740.233 RON	1.902.772 RON	1.593.217 RON	2.354.316 RON	1.667.632 RON	1.696.350 RON	1.513.402 RON	1.192.588 RON	953.965 RON	809.405 RON	631.033 RON	942.619 RON	1.270.044 RON	1.305.195 RON
Stocuri	714.131 RON	369.374 RON	959.413 RON	790.307 RON	884.653 RON	509.575 RON	404.118 RON	338.872 RON	352.521 RON	180.926 RON	346.105 RON	210.275 RON	170.381 RON	69.580 RON	90.022 RON	39.948 RON	246.675 RON	86.960 RON
Creante	1.059.044 RON	1.464.076 RON	1.028.478 RON	1.067.784 RON	568.233 RON	1.085.639 RON	786.160 RON	1.211.497 RON	1.180.161 RON	1.434.999 RON	1.085.872 RON	384.831 RON	539.962 RON	577.063 RON	327.430 RON	749.319 RON	1.005.085 RON	1.155.262 RON
Casa si conturi la banci	564.859 RON	1.433.819 RON	1.354.049 RON	380.195 RON	1.287.347 RON	307.558 RON	402.939 RON	803.947 RON	134.950 RON	80.425 RON	81.425 RON	597.482 RON	243.622 RON	162.762 RON	213.581 RON	153.352 RON	18.284 RON	62.973 RON
Cheltuieli in avans	0 RON	—	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.541 RON	1.540 RON	0 RON	—	—	—
Datorii totale	1.793.028 RON	896.640 RON	2.216.084 RON	1.576.081 RON	2.216.665 RON	1.449.247 RON	880.298 RON	972.160 RON	1.062.096 RON	530.035 RON	863.581 RON	573.078 RON	512.210 RON	456.623 RON	353.134 RON	737.434 RON	1.150.247 RON	1.325.614 RON
Provizioane	0 RON	7.428 RON	8.690 RON	8.690 RON	8.690 RON	8.690 RON	32.867 RON	45.811 RON	89.706 RON	92.198 RON	47.222 RON	34.340 RON	22.967 RON	—	0 RON	—	—	—
Capitaluri proprii	3.174.367 RON	4.205.996 RON	2.126.728 RON	1.246.070 RON	1.057.889 RON	1.000.205 RON	1.184.530 RON	1.797.111 RON	812.249 RON	1.310.717 RON	762.665 RON	745.362 RON	589.148 RON	510.509 RON	452.176 RON	417.504 RON	733.452 RON	695.961 RON
Capital subscris varsat	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	245.400 RON	200 RON	200 RON	200 RON
Nr. mediu salariati	34	34	30	31	28	28	25	27	28	28	23	20	18	15	16	10	16	18

Achizitii publice

SEAP/SICAP · 2008–2026SICAP / e-licitatie.ro · 01.09.2026

100 de contracte atribuite, in valoare de 20.769.824 lei

In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.

Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 5.994.055 lei.

Achizitii directe
48 de contracte
5.994.007 lei
Licitatii publice
31 de contracte
12.192.706 lei
Achizitii offline
21 de contracte
2.583.111 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 10:50).

Ultimele contracte

Achizitie directaLUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE „BLOC INTERVENȚIE-REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE ACOPERIȘ, CURĂȚIRE ȘI DECOLM
20.08.2026Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 36062.350 RON
Achizitie directaAchizitie reparatie depozit petroleum schimbare invelitoare azbociment cu invelitoare tabla
20.08.2026Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 3605.747 RON
Contract atribuitLOT 1 - LN3 Refacere partiala hidroizolatii si acoperis sala cazane 1-2 din CTE Sud; LOT 3 Refacere hidroizoaltie cladire CFU din CTE Vest
04.08.2026Electrocentrale Bucuresti S.A.700.560 RON
Achizitie directaLucrari de reparatii hidroizolatii si intretinere terasa la pavilion H 6
27.07.2026UNITATEA MILITARA 01961395.105 RON
Contract atribuitContract
26.07.2026SPEEH HIDROELECTRICA SA113.337 RON

Vezi toate contractele (100) →

Firme partenere

harta parteneri + legaturi licitatii

1 firma · 83 anunturi analizate

Subcontractare si terti sustinatori (1)

Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.

Firma	Licitatii comune	Rol in oferta	Proceduri	Concurenti
VALLON SRLCUI 1467471	1	subcontractant	1	—	vezi ↗

„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.