TAFFO SRL
Nr. Reg. Com. J1999000309240EUID ROONRC.J1999000309240Infiintata 25.06.1999
Adresa:P-ța PĂCII nr. 2, Baia Mare, jud. Maramureș
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
bl. 128, ap. 9, spațiu comercial situat la etajul II
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 33,34% |
| persoanăadministrator | 33,33% |
| persoană | 33,33% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Încuviinţează, pentru ambele părţi, proba cu înscrisuri. Încuviinţează, pentru pârâta-reclamantă, proba cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea Construcţii civile, industriale şi agricole. Reformulează obiectivele propuse de pârâta-reclamantă şi stabileşte următoarele obiective ale expertizei: 1. Să stabilească dacă soluţia tehnică alternativă privind lucrările de îmbunătăţire a terenului a influenţat durata de execuţie a lucrărilor şi, în caz afirmativ, să precizeze durata prelungirii termenului de execuţie generată de implementarea soluţiei tehnice alternative. 2. Să stabilească dacă au existat dispoziţii de modificare şi/sau modificări de proiect care au influenţat durata de execuţie a lucrărilor şi graficul de execuţie al acestora, şi, în caz afirmativ, să precizeze care au fost modificările şi durata de execuţie aferentă fiecăreia dintre acestea. 3. Să stabilească dacă executarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenului era condiţionată din punct de vedere tehnic de executarea celorlalte lucrări invocate de pârâta-reclamantă sau dacă acestea puteau fi executate independent. 4. Să stabilească cauzele tehnice ale întârzierilor intervenite în executarea lucrărilor şi să precizeze durata fiecărei întârzieri, precum şi intervalul de timp în care aceasta s-a produs. 5. Să stabilească dacă documentaţia tehnică şi Cartea tehnică a construcţiei au fost predate complet la data prevăzută în contract, iar, în caz contrar, să precizeze natura documentaţiei lipsă şi durata întârzierii. 6. Să stabilească dacă au existat neconformităţi constatate cu ocazia recepţiei preliminare şi, în caz afirmativ, să precizeze dacă acestea au fost remediate, precum şi durata necesară remedierii acestora. Stabileşte un onorariu provizoriu în cuantum de 8000 lei, în sarcina pârâtei-reclamante, cu obligaţia acesteia de a depune dovada achitării la dosar până la termenul de judecată acordat în cauză. Numirea expertului va fi dispusă în şedinţă publică, la termenul de judecată fixat. Respinge, ca nefiind utilă soluţionării cauzei, proba testimonială solicitată de ambele părţi. Pronunţată astăzi, 31.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.07.2026.
Amână pronunţarea pe probatoriu la data de 17.07.2026. Acorda termen de judecata in continuare la data de 03.07.2026.
Amână pronunţarea pe probatoriu la data de 03.07.2026. Acorda termen de judecata in continuare la data de 12.11.2026.
Ia act de cererea reclamantei-pârâte privind comunicarea actelor de procedură la sediul societăţii de avocatură din (...). Pune în vedere reprezentanţilor convenţionali ai reclamantei-pârâte să depună la dosar şi o cerere precizatoare în acest sens. Pune în vedere reclamantei-pârâte, prin avocaţi, să indice, în termen de 10 zile de la pronunţare, suma solicitată cu titlu de dobândă legală penalizatoare, calculată până la data introducerii cererii de chemare în judecată, să arate modul de calcul al acesteia ?i să achite taxa judiciară de timbru aferentă valorii astfel indicate, conform art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013. Pune în vedere pârâtei-reclamante, prin avocaţi, să indice, în termen de 10 zile de la pronunţare, suma solicitată cu titlu de dobândă legală penalizatoare, calculată pentru fiecare debit principal până la data formulării cererii reconvenţionale, şi să arate modul de calcul al acesteia, urmând ca instanţa să determine prin rezoluţie taxa judiciară de timbru aferentă fiecărei creanţe imputate reclamantei-pârâte. În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de instanţă şi pentru achitarea taxelor judiciare de timbru datorate de fiecare parte, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.06.2026, ora 09.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă potrivit dispoziţiilor art. 229 C. pr. civ.. Pronunţată în şedinţa publică din data de 26.03.2026.
Admite excep?ia necompeten?ei teritoriale a Tribunalului Alba, excep?ie invocată de către instan?ă din oficiu. Declină în favoarea Tribunalului Bucureşti competen?a de solu?ionare a cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta S.C. Taffo S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul SC Intermodal Park Aiud SRL şi a cereri reconvenţionale formulată de către pârâta-reclamanta SC Intermodal Park Aiud SRL în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă S.C. Taffo S.R.L. Dispune trimiterea de îndată a dosarului la acestaă instanţă. Fără cale de atac. Pronun?ată azi, 09 decembrie 2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
În baza Hotărârii nr. 3/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba din data de 26 august 2025 şi având în vedere faptul că obiectul prezentului litigiu nu se regăseşte printre cauzele cu caracter urgent prevăzute la art. 3 din aceiaşi hotărâre, instanţa va dispune amânarea judecării cauzei şi va acorda un nou termen de judecată la data de 09.12.2025, ora 11.
În baza art. 318 alin. 15 Cod de procedură penală, admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare şi confirmă soluţia de renunţare la urmărire penală dispusă prin Ordonanţa nr. 3439/197/P/2021 din data de 14.10.2024, privind pe suspectul Lăpu?an Virgil, pentru comiterea infrac?iunii de distrugere din culpă, faptă prevăzută ?i pedepsită de art. 255 alin. 1 Cod penal. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 11.12.2024.
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 15347/2024 din 15.11.2024 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 1762/182/2023, în contradictoriu cu intimata-reclamantă TAFFO SRL, având ca obiect pretenţii. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Maramure?. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi 06.05.2026.
Având nevoie de timp pentru a delibera, raportat la dispoziţiile art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă, amână pronunţarea în cauză pentru data de 6 mai 2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză pentru data de 22.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză pentru data de 08.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză pentru data de 26.03.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Prin încheierea camerei de consiliu din 10.10.2025 s-a dispus preschimbarea termenului de judecată pentru data de 12.02.2026.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză pentru data de 12.03.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Având nevoie de timp pentru a delibera, raportat la dispoziţiile art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă, amână pronunţarea în cauză pentru data de 26 februarie 2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
- (camera de consiliu) Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată stabilit iniţial în cauză. Stabileşte un nou termen de judecată, la data de 12.02.2026 – NCPC Complet nr. 3 Apel, sala 76, orele 9:00, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 10 octombrie 2025.
ADMITE acţiunea civilă formulată de reclamanta TAFFO SRL, în contradictoriu cu pârâta C.N.A.I.R. SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Craiova. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 63.820,8 lei cu titlu de despăgubiri cu dobânda legală calculată asupra debitului principal, începând cu data de 13.02.2023 şi până la plata efectivă. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 2.381,4 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cerea de apel se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 15.11.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 31.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.09.2024.
pentru audiere martori
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84.664.210 RON | 3.334.605 RON | 23.567.067 RON | 11.101.433 RON | 37.366.478 RON | 24.515.444 RON | 35 |
| 2024 | 87.581.996 RON | 4.490.253 RON | 32.641.123 RON | 9.790.499 RON | 44.457.431 RON | 21.180.839 RON | 32 |
| 2023 | 118.714.779 RON | 5.532.065 RON | 29.642.499 RON | 8.878.525 RON | 37.936.086 RON | 16.705.576 RON | 30 |
| 2022 | 93.086.293 RON | 4.750.843 RON | 27.649.248 RON | 5.480.588 RON | 33.342.171 RON | 11.173.511 RON | 28 |
| 2021 | 64.312.748 RON | 3.460.113 RON | 9.209.884 RON | 4.561.912 RON | 13.831.899 RON | 9.782.668 RON | 23 |
| 2020 | 30.318.152 RON | 1.297.696 RON | 5.080.883 RON | 4.723.547 RON | 6.119.340 RON | 6.360.745 RON | 23 |
| 2019 | 29.645.058 RON | 924.443 RON | 3.692.001 RON | 4.848.401 RON | 3.669.687 RON | 5.063.049 RON | 24 |
| 2018 | 39.557.538 RON | 1.083.138 RON | 7.772.166 RON | 3.253.819 RON | 8.288.441 RON | 3.970.426 RON | 22 |
| 2017 | 44.409.123 RON | 1.070.425 RON | 8.693.878 RON | 3.342.284 RON | 6.438.559 RON | 1.206.556 RON | 21 |
| 2016 | 26.730.120 RON | 798.283 RON | 4.105.837 RON | 3.148.157 RON | 5.419.703 RON | 4.066.514 RON | 22 |
| 2015 | 60.117.281 RON | 4.014.302 RON | 8.656.969 RON | 2.727.933 RON | 10.778.166 RON | 4.213.231 RON | 22 |
| 2014 | 30.424.535 RON | 493.565 RON | 11.796.572 RON | 1.403.619 RON | 11.100.680 RON | 712.936 RON | 21 |
| 2013 | 1.296.893 RON | 23.077 RON | 481.027 RON | 337.523 RON | 590.151 RON | 446.647 RON | 16 |
| 2012 | 1.773.253 RON | 29.116 RON | 542.838 RON | 414.867 RON | 567.031 RON | 463.320 RON | 14 |
| 2011 | 1.185.552 RON | 7.963 RON | 396.181 RON | 403.558 RON | 426.828 RON | 434.205 RON | 10 |
| 2010 | 1.724.639 RON | 42.284 RON | 664.850 RON | 450.886 RON | 640.206 RON | 426.242 RON | 10 |
| 2009 | 2.380.668 RON | 105.049 RON | 750.492 RON | 367.124 RON | 653.505 RON | 270.137 RON | 8 |
| 2008 | 1.351.720 RON | 24.040 RON | 423.191 RON | 390.292 RON | 247.739 RON | 165.088 RON | 15 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84.664.210 RON | 87.581.996 RON | 118.714.779 RON | 93.086.293 RON | 64.312.748 RON | 30.318.152 RON | 29.645.058 RON | 39.557.538 RON | 44.409.123 RON | 26.730.120 RON | 60.117.281 RON | 30.424.535 RON | 1.296.893 RON | 1.773.253 RON | 1.185.552 RON | 1.724.639 RON | 2.380.668 RON | 1.351.720 RON |
| Venituri totale | 85.234.509 RON | 87.858.339 RON | 118.979.400 RON | 93.344.556 RON | 65.703.947 RON | 30.367.816 RON | 29.856.629 RON | 39.635.696 RON | 44.471.167 RON | 26.885.418 RON | 60.309.427 RON | 30.451.829 RON | 1.299.635 RON | 1.774.713 RON | 1.186.900 RON | 1.731.577 RON | 2.404.830 RON | 1.428.403 RON |
| Cheltuieli totale | 81.429.488 RON | 82.699.018 RON | 112.684.799 RON | 87.868.342 RON | 61.810.760 RON | 28.958.557 RON | 28.737.752 RON | 38.395.588 RON | 43.225.370 RON | 25.960.356 RON | 55.683.742 RON | 29.917.476 RON | 1.270.123 RON | 1.737.433 RON | 1.177.333 RON | 1.677.842 RON | 2.282.265 RON | 1.398.493 RON |
| Profit brut | 3.805.021 RON | 5.159.321 RON | 6.294.601 RON | 5.476.214 RON | 3.893.187 RON | 1.409.259 RON | 1.118.877 RON | 1.240.108 RON | 1.245.797 RON | 925.062 RON | 4.625.685 RON | 534.353 RON | 29.512 RON | 37.280 RON | 9.567 RON | 53.735 RON | 122.565 RON | 29.910 RON |
| Profit net | 3.334.605 RON | 4.490.253 RON | 5.532.065 RON | 4.750.843 RON | 3.460.113 RON | 1.297.696 RON | 924.443 RON | 1.083.138 RON | 1.070.425 RON | 798.283 RON | 4.014.302 RON | 493.565 RON | 23.077 RON | 29.116 RON | 7.963 RON | 42.284 RON | 105.049 RON | 24.040 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 11.101.433 RON | 9.790.499 RON | 8.878.525 RON | 5.480.588 RON | 4.561.912 RON | 4.723.547 RON | 4.848.401 RON | 3.253.819 RON | 3.342.284 RON | 3.148.157 RON | 2.727.933 RON | 1.403.619 RON | 337.523 RON | 414.867 RON | 403.558 RON | 450.886 RON | 367.124 RON | 390.292 RON |
| Active circulante | 37.366.478 RON | 44.457.431 RON | 37.936.086 RON | 33.342.171 RON | 13.831.899 RON | 6.119.340 RON | 3.669.687 RON | 8.288.441 RON | 6.438.559 RON | 5.419.703 RON | 10.778.166 RON | 11.100.680 RON | 590.151 RON | 567.031 RON | 426.828 RON | 640.206 RON | 653.505 RON | 247.739 RON |
| Stocuri | 2.866.165 RON | 5.912.791 RON | 1.274.395 RON | 2.179.758 RON | 187.192 RON | 897.077 RON | 86.734 RON | 83.045 RON | 142.841 RON | 103.348 RON | 594 RON | 0 RON | 77.105 RON | 514 RON | 0 RON | — | 186 RON | 20.257 RON |
| Creante | 31.449.517 RON | 32.412.153 RON | 36.522.735 RON | 30.706.553 RON | 12.426.413 RON | 4.175.467 RON | 2.927.089 RON | 4.753.322 RON | 4.677.889 RON | 2.338.423 RON | 8.176.655 RON | 10.228.361 RON | 443.461 RON | 481.160 RON | 364.919 RON | 268.906 RON | 520.928 RON | 132.428 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.050.796 RON | 6.132.487 RON | 138.956 RON | 455.860 RON | 1.218.294 RON | 1.046.796 RON | 655.864 RON | 3.452.074 RON | 1.617.829 RON | 2.977.932 RON | 2.600.917 RON | 872.319 RON | 69.585 RON | 85.357 RON | 61.909 RON | 371.300 RON | 132.391 RON | 95.054 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 598.741 RON | 598.741 RON | 236.962 RON | 200.332 RON | 119.591 RON | 50.390 RON | — | 5.209 RON | — | 24.260 RON | — | — | — | 2.242 RON |
| Datorii totale | 23.567.067 RON | 32.641.123 RON | 29.642.499 RON | 27.649.248 RON | 9.209.884 RON | 5.080.883 RON | 3.692.001 RON | 7.772.166 RON | 8.693.878 RON | 4.105.837 RON | 8.656.969 RON | 11.796.572 RON | 481.027 RON | 542.838 RON | 396.181 RON | 664.850 RON | 750.492 RON | 423.191 RON |
| Provizioane | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 445.899 RON | 635.899 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Venituri in avans | 385.400 RON | 425.968 RON | 466.536 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.994 RON |
| Capitaluri proprii | 24.515.444 RON | 21.180.839 RON | 16.705.576 RON | 11.173.511 RON | 9.782.668 RON | 6.360.745 RON | 5.063.049 RON | 3.970.426 RON | 1.206.556 RON | 4.066.514 RON | 4.213.231 RON | 712.936 RON | 446.647 RON | 463.320 RON | 434.205 RON | 426.242 RON | 270.137 RON | 165.088 RON |
| Capital subscris varsat | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 1.602.000 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON |
| Nr. mediu salariati | 35 | 32 | 30 | 28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 16 | 14 | 10 | 10 | 8 | 15 |
112 contracte atribuite, in valoare de 63.190.382 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 2.102.811 lei.
Achizitii directe
67 de contracte
2.102.744 lei
Licitatii publice
7 contracte
59.307.174 lei
Achizitii offline
38 de contracte
1.780.464 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.287 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.431 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.016 documente la 19.217.988 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 31.08.2026, 01:11).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
GRICON SRLCUI 15500950 | 8 | 4 | 3 | — | vezi ↗ |
HANEG WATER SRLCUI 28349397 | 2 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
ALCAD STRUCT S.R.L.CUI 34811163 | 4 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
TENDER PARTNERS S.R.L.CUI 41552304 | 4 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
9.OPTIUNE SRLCUI 10267308 | 3 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 24 de parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
GRICON SRLCUI 15500950 | 8 | ofertant · l-a avut terț | 4 | — | vezi ↗ |
ELECTRONET CONCEPT SRLCUI 31225178 | 10 | subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
AVRIL S.R.L.CUI 2825969 | 14 | ofertant · l-a avut subcontractant | 3 | Da | vezi ↗ |
B.B. & ASOCIATII DESIGN SRLCUI 15463313 | 3 | ofertant · l-a avut terț | 3 | — | vezi ↗ |
SC AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.CUI 30287245 | 2 | subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
ELECTRONET CONCEPT SRLCUI 31225178 | 10 | subcontractant · aceeași ofertă | 4 | — | vezi ↗ |
ONISTUA - COM SRLCUI 7234092 | 6 | subcontractant · aceeași ofertă | 3 | — | vezi ↗ |
GECOMI SRLCUI 14170692 | 4 | subcontractant · aceeași ofertă | 3 | — | vezi ↗ |
TECON SRLCUI 3458151 | 3 | co-terț susținător | 3 | — | vezi ↗ |
RELAX SECURITY SRLCUI 25262996 | 3 | subcontractant · aceeași ofertă | 2 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 109 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.