POD-PROIECT SRL
Nr. Reg. Com. J2002000138224EUID ROONRC.J2002000138224Infiintata 13.02.2002
Adresa:Str. PLOPII FĂRĂ SOȚ nr. 3, ap. 5, Iași, 700272
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite excepţia tardivităţii. Respinge ca tardiv declarat apelul formulat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin DRDP Iaşi, împotriva sentinţei civile nr.806/2025 a Tribunalului Iaşi-Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată la 03.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC POD PROIECT SRL în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI IAŞI. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 173.740 lei, precum şi a penalităţilor de întârziere calculate conform art. 13.2 din contractul de prestări servicii nr. 307/31.10.2018, de la data de 10.11.2024 şi până la data plăţii. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3474,80 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 03.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 03.12.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
Amână pronunţarea la data de 28.11.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
Amână pronunţarea la data de 21.11.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
Amână pronunţarea la data de 14.11.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
Amână pronunţarea la data de 07.11.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 C. pr. civ.
În considerarea măsurii limitării temporare a activităţii de judecată, dispusă prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, având în vedere că obiectul prezentului dosar nu figurează pe lista cauzelor exceptate de la aplicarea măsurii, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 30.10.2025, ora 09:00.
În considerarea măsurii limitării temporare a activităţii de judecată, dispusă prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, având în vedere că obiectul prezentului dosar nu figurează pe lista cauzelor exceptate de la aplicarea măsurii, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.10.2025, ora 09:00.
Admite excepţia perimării. Constată perimată cererea. Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a. Pronunţată azi, 29.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Suspendă judecata până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3/45/2022. Cu recurs/cerere repunere pe rol, cât timp durează suspendarea. Pronunţată azi, 26.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Admite apelul formulat de apelanta POD PROIECT SRL împotriva sentinţei 853/A.P din 11.12.2024 pronunţată de Tribunalul Iaşi pe care o anulează şi în rejudecare: Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâta POD PROIECT SRL prin întâmpinare. Respinge ca prescrisă acţiunea formulată de către COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECŢIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, în contradictoriu cu pârâta SC POD - PROIECT SRL. Definitivă. Pronunţată, azi, 24.03.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
În temeiul dispoziţiilor art. 457 alin. 4 CPC coroborat cu prevederile art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016 instanţa dispune recalificarea căii de atac ca fiind apel urmând ca de la data pronunţării încheierii să curgă termenul de 10 zile pentru declararea sau, după caz, motivarea căii de atac prevăzută de lege, ambele părţi fiind prezente la termen. Fixează termen la data de 24.03.2025, ora 9.00 pentru când vor fi citate părţile cu menţiunea anterioară. Pronunţata azi, 24.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia parţilor prin grija grefei.
PENTRU ACESTE MOTIVE , ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE ; Admite ac?iunea formulată de reclamanta COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECŢIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, în contradictoriu cu pârâta SC POD - PROIECT SRL . Obligă pârâta să îi plătească reclamantei suma de 10.965, 56 lei fără TVA reprezentând valoarea penalităţilor de întârziere aferente obiectului Contractului de servicii nr. 307/31.10.2018. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată azi, 11.12.2024 , prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei .
Amână pronunţarea la data de 11.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.(2) Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Noiembrie 2024
Respinge ca neîntemeiată contestaţia. Disjunge cererile de chemare în garanţie formulate împotriva chematelor în garanţie S.C. MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING S.R.L. şi S.C. POD PROIECT S.R.L. şi dispune formarea unui dosar separat. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.09.2024.
Amână pronunţarea pentru data de 10.09.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.09.2024.
Repune cauza pe rol. Acordă termen la data de 03.09.2024, ora 09:00, pentru când se citează părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.06.2024.
Amână pronunţarea la data de 04.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 21.05.2024.
Amână pronunţarea la data de 21.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.05.2024.
Amână pronunţarea la data de 07.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 23.04.2024.
Amână judecarea cauzei la data de 23.04.2024, în vederea precizării tezei probatorii şi a specialitătii expertizei ce se solicită a fi încuviintată, de către reclamantă.
Amână judecarea cauzei la data de 16.01.2024, în vederea depunerii răspunsului la interogatoriu de către pârâtul MDLPA.
Amână judecarea cauzei la data de 17.10.2023, fată de lipsa de procedură nu reclamanta şi pârâtul.
Amână judecarea cauzei la data de 06.06.2022, în vedere emiterii unei adrese către DNA Iaşi pentru înaintarea, în copie, a plângerii în baza căreia a fost înregistrat dosarul de urmărire penală nr. 89/P/2020 şi a comunicării stadiului dosarului.
În vederea administrării probelor propuse, precum şi în vederea ataşării dosarului penal nr. 499/P/2013, va amâna cauza şi va acorda termen la data de 28.02.2023.
Pentru a da posibilitatea reclamantului să ia cunoştinţă de punctul de vedere formulat de către titularele cererii de chemare în garanţie, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată.
Pentru a se comunica înscrisurile depuse la dosar
Admite excepţia necompetenţei teritoriale. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă. Pronunţată azi, 29.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.815.598 RON | 327.968 RON | 1.226.738 RON | 619.486 RON | 3.218.410 RON | 2.612.237 RON | 9 |
| 2024 | 2.222.037 RON | 30.105 RON | 719.817 RON | 657.288 RON | 2.963.348 RON | 2.923.158 RON | 9 |
| 2023 | 4.271.525 RON | 2.226.431 RON | 612.664 RON | 461.806 RON | 3.473.005 RON | 3.346.436 RON | 8 |
| 2022 | 1.663.094 RON | -117.831 RON | 457.869 RON | 489.793 RON | 2.068.077 RON | 2.100.001 RON | 9 |
| 2021 | 2.223.606 RON | 520.883 RON | 405.388 RON | 467.564 RON | 2.155.655 RON | 2.217.831 RON | 10 |
| 2020 | 1.708.209 RON | -308.597 RON | 490.869 RON | 506.617 RON | 1.681.200 RON | 1.696.948 RON | 10 |
| 2019 | 2.314.257 RON | 59.401 RON | 503.410 RON | 530.760 RON | 1.978.195 RON | 2.005.545 RON | 10 |
| 2018 | 2.893.241 RON | 942.725 RON | 852.970 RON | 547.405 RON | 2.251.709 RON | 1.946.144 RON | 9 |
| 2017 | 1.720.870 RON | 419.851 RON | 586.091 RON | 414.042 RON | 1.175.468 RON | 1.003.419 RON | 10 |
| 2016 | 1.056.112 RON | 16.278 RON | 401.674 RON | 389.644 RON | 549.226 RON | 583.567 RON | 10 |
| 2015 | 1.024.464 RON | 151.010 RON | 526.442 RON | 388.922 RON | 695.926 RON | 567.289 RON | 8 |
| 2014 | 713.298 RON | -157.611 RON | 503.101 RON | 402.934 RON | 510.822 RON | 416.279 RON | 9 |
| 2013 | 834.860 RON | -160.896 RON | 421.352 RON | 472.513 RON | 906.890 RON | 572.301 RON | 12 |
| 2012 | 884.744 RON | -385.218 RON | 388.437 RON | 565.574 RON | 555.410 RON | 733.197 RON | 15 |
| 2011 | 1.348.990 RON | 56.616 RON | 443.182 RON | 674.411 RON | 936.655 RON | 1.175.031 RON | 15 |
| 2010 | 1.429.175 RON | 252.718 RON | 116.656 RON | 341.878 RON | 946.002 RON | 1.181.133 RON | 11 |
| 2009 | 1.407.594 RON | 322.573 RON | 234.690 RON | 359.728 RON | 853.871 RON | 990.988 RON | 8 |
| 2008 | 1.457.721 RON | 530.059 RON | 192.670 RON | 419.453 RON | 490.866 RON | 718.474 RON | 5 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.815.598 RON | 2.222.037 RON | 4.271.525 RON | 1.663.094 RON | 2.223.606 RON | 1.708.209 RON | 2.314.257 RON | 2.893.241 RON | 1.720.870 RON | 1.056.112 RON | 1.024.464 RON | 713.298 RON | 834.860 RON | 884.744 RON | 1.348.990 RON | 1.429.175 RON | 1.407.594 RON | 1.457.721 RON |
| Venituri totale | 2.824.657 RON | 2.265.035 RON | 4.280.744 RON | 1.664.449 RON | 2.240.449 RON | 1.723.348 RON | 2.315.352 RON | 2.893.690 RON | 1.721.223 RON | 1.056.362 RON | 1.026.067 RON | 713.466 RON | 835.438 RON | 902.128 RON | 1.400.257 RON | 1.434.595 RON | 1.472.828 RON | 1.458.263 RON |
| Cheltuieli totale | 2.426.263 RON | 2.228.276 RON | 1.928.111 RON | 1.765.350 RON | 1.706.441 RON | 2.014.723 RON | 2.232.797 RON | 1.922.028 RON | 1.284.296 RON | 1.040.084 RON | 875.057 RON | 871.077 RON | 996.334 RON | 1.287.346 RON | 1.331.009 RON | 1.142.283 RON | 1.087.063 RON | 827.087 RON |
| Profit brut | 398.394 RON | 36.759 RON | 2.352.633 RON | 0 RON | 534.008 RON | 0 RON | 82.555 RON | 971.662 RON | 436.927 RON | 16.278 RON | 151.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.248 RON | 292.312 RON | 385.765 RON | 631.176 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 100.901 RON | 0 RON | 291.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 157.611 RON | 160.896 RON | 385.218 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 327.968 RON | 30.105 RON | 2.226.431 RON | 0 RON | 520.883 RON | 0 RON | 59.401 RON | 942.725 RON | 419.851 RON | 16.278 RON | 151.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56.616 RON | 252.718 RON | 322.573 RON | 530.059 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117.831 RON | 0 RON | 308.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 157.611 RON | 160.896 RON | 385.218 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 619.486 RON | 657.288 RON | 461.806 RON | 489.793 RON | 467.564 RON | 506.617 RON | 530.760 RON | 547.405 RON | 414.042 RON | 389.644 RON | 388.922 RON | 402.934 RON | 472.513 RON | 565.574 RON | 674.411 RON | 341.878 RON | 359.728 RON | 419.453 RON |
| Active circulante | 3.218.410 RON | 2.963.348 RON | 3.473.005 RON | 2.068.077 RON | 2.155.655 RON | 1.681.200 RON | 1.978.195 RON | 2.251.709 RON | 1.175.468 RON | 549.226 RON | 695.926 RON | 510.822 RON | 906.890 RON | 555.410 RON | 936.655 RON | 946.002 RON | 853.871 RON | 490.866 RON |
| Stocuri | 5.230 RON | 2.542 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 503.763 RON | 906.561 RON | 777.691 RON | 279.087 RON | 489.370 RON | 487.286 RON | 474.855 RON | 1.220.954 RON | 213.708 RON | 114.563 RON | 314.149 RON | 216.025 RON | 737.427 RON | 169.628 RON | 364.731 RON | 169.732 RON | 155.124 RON | 266.797 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.709.417 RON | 2.054.245 RON | 1.495.314 RON | 1.788.990 RON | 1.666.285 RON | 1.193.914 RON | 1.503.340 RON | 1.030.755 RON | 961.760 RON | 434.663 RON | 381.777 RON | 294.797 RON | 169.463 RON | 385.782 RON | 571.924 RON | 776.270 RON | 698.747 RON | 224.069 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.079 RON | 22.339 RON | 24.289 RON | — | — | — | — | — | — | 46.371 RON | 8.883 RON | 5.624 RON | 8.000 RON | 650 RON | 7.147 RON | 9.909 RON | 12.079 RON | 825 RON |
| Datorii totale | 1.226.738 RON | 719.817 RON | 612.664 RON | 457.869 RON | 405.388 RON | 490.869 RON | 503.410 RON | 852.970 RON | 586.091 RON | 401.674 RON | 526.442 RON | 503.101 RON | 421.352 RON | 388.437 RON | 443.182 RON | 116.656 RON | 234.690 RON | 192.670 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 393.750 RON | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 2.612.237 RON | 2.923.158 RON | 3.346.436 RON | 2.100.001 RON | 2.217.831 RON | 1.696.948 RON | 2.005.545 RON | 1.946.144 RON | 1.003.419 RON | 583.567 RON | 567.289 RON | 416.279 RON | 572.301 RON | 733.197 RON | 1.175.031 RON | 1.181.133 RON | 990.988 RON | 718.474 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 |
374 de contracte atribuite, in valoare de 218.400.447 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 5.350.235 lei.
Achizitii directe
172 de contracte
5.350.063 lei
Licitatii publice
118 contracte
209.705.435 lei
Achizitii offline
84 de contracte
3.344.949 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 08:27).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 9 | Da | vezi ↗ | |
PRODIAL SRLCUI 6442346 | 2 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
SYLC CON TRANS SRLCUI 16356935 | 2 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
DRU-PO SRLCUI 9056854 | 15 | 2 | 0 | Da | vezi ↗ |
ROUTTE-CONSTRUCT SRLCUI 13761321 | 16 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 17 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | subcontractant | 32 | — | vezi ↗ | |
BRIDGE PROIECT S.R.L.CUI 47325033 | 14 | subcontractant | 10 | — | vezi ↗ |
ROUTTE-CONSTRUCT SRLCUI 13761321 | 16 | terț și subcontractant | 10 | — | vezi ↗ |
CEPROINOV PROIECT S.R.L.CUI 46996006 | 9 | subcontractant | 9 | — | vezi ↗ |
PEMORA SRLCUI 2045467 | 9 | subcontractant | 9 | — | vezi ↗ |
PITAGORA GEO CAD SRLCUI 18722129 | 5 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
VEDRUM SRLCUI 36101421 | 8 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
CONSORZIO STABILE EBGCUI 02858031202 | 3 | terț susținător · aceeași ofertă | 2 | — | vezi ↗ |
DANAVI SRLCUI 13062781 | 2 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
NETCOM ACTIV SRLCUI 13151595 | 3 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 108 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.