CAT ENGINEERING SRL

Nr. Reg. Com. J26/2028/2006EUID ROONRC.J26/2028/2006Infiintata 15.12.2006

Adresa:LIBERTĂȚII nr. 115, Târgu Mureș, jud. Mureș

In functiune

ONRC · 22.08.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 27.02.2014

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativNu — nu are inca niciun constatator inregistrat

conform SEAP · 31.08.2026

Cifra de afaceri (2025)

794.154 RON +6.3%

Profit / Pierdere

262.903 RON +302.7%

Nr. mediu salariati

3 0%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara si bani publici

2008–2025

Informatii firma

Vizibil după autentificare

ONRC · 08.07.2026ANAF · 01.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 2(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)

Coduri CAEN secundare

0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinuluiCAEN Rev. 2
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliarăCAEN Rev. 2
4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 2

Vezi inca 22 de coduri CAEN secundare →

4211 — Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 2
4212 — Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subteraneCAEN Rev. 2
4213 — Construcția de poduri și tuneluriCAEN Rev. 2
4221 — Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluideCAEN Rev. 2
4222 — Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiiCAEN Rev. 2
4291 — Construcții hidrotehniceCAEN Rev. 2
4299 — Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 2
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilorCAEN Rev. 2
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcțiiCAEN Rev. 2
4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 2
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 2
4329 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 2
4331 — Lucrări de ipsoserieCAEN Rev. 2
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherieCAEN Rev. 2
4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 2
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 2
4339 — Alte lucrări de finisareCAEN Rev. 2
4391 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 2
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 2
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 2
7111 — Activități de arhitecturăCAEN Rev. 2
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 2

Sediu

Sediu principal

LIBERTĂȚII 115, Municipiul Târgu Mureș, Mureșvezi adresa →

Sedii secundare si puncte de lucru

Măceşului F.N., Târnăveni, MureşMonitorul Oficial
- Monitorul Oficial: deschis 09.07.2016
CF 51183 - Târnăveni

Sucursale UE

—

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

2 persoaneMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 01.09.2026

(4 firme)

asociat 10.11.2008 · ultima mențiune în acte 16.05.2019

Arata firmele →

activadin 2026
activadin 2021
activadin 2010

Fosti — 1 persoana

asociat 14.03.2016

Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.

Str. LIBERTĂȚII 115, Tîrgu Mureș, MUREȘ
vezi adresa →
Perioada: din 15.12.2006, documentat pana in 2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
LIBERTĂȚII 115, Municipiul Târgu Mureș, Mureșsediu actual
vezi adresa →
Sediul de azi; data mutarii nu reiese din documentele fiscale.
2 alte firme la aceasta adresa (2 la aceasta adresa) →↑ 2 alte firme la aceasta adresa (2 la aceasta adresa)
- SOCOT SA
- SOCOT TRANS 2012 S.A.radiata

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital
persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act	100%
1 deținător în act	100%

Foști — 1 persoană

persoanăasociat 14.03.2016

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

13 acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (2)

in firma (MO IV)cota 100%
asociat 10.11.2008 · ultima mențiune în acte 16.05.2019
- 14.03.2016
in firma (MO IV)cota 100%
asociat 14.03.2016
- 14.03.2016

Acte publicate

01.07.2019NotificareMO IV nr. 2668/2019(16/5.708.708)
01.07.2019DecizieMO IV nr. 2668/2019(15/5.708.707)
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
(asociat unic)
07.09.2018NotificareMO IV nr. 3448/2018(6/5.368.387)
07.09.2018DecizieMO IV nr. 3448/2018(5/5.368.386)
- Schimbare sediu social
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
(asociat unic)
05.09.2016NotificareMO IV nr. 3213/2016(26/4.555.991)

vezi toate cele 13 acte, pe ani

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

3 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

11.03.20251452/102/2025Intimatdetalii ▸inchide ▾
Cerere în anulare ordonanţă - somaţie de plată
Tribunalul MuresApelContencios administrativ şi fiscalApel (alte soluţii) (01.04.2025)
Parti (2)
- COMUNA ADAMUSContestator
- CAT ENGINEERING SRLIntimat
Termene si solutii (2)
1. 01.04.2025 09:00Apel (alte soluţii)Hotarare
  Admite cererea în anulare formulată de debitoarea Comuna Adămuş, în contradictoriu creditoarea CAT ENGINEERING SRL, în calitate de Lider de asociere în asocierea CAT ENGINEERING SRL- SOCOT SA- LANDMANIA SRL. Anulează Decizia nr. 30/30.01.2025 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar nr. 237/1371/2024. Respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată formulate de creditoarea CAT ENGINEERING SRL, în calitate de Lider de asociere în asocierea CAT ENGINEERING SRL- SOCOT SA- LANDMANIA SRL, în contradictoriu cu debitoarea Comuna Adămuş. Cu drept pentru creditoarea de a introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 01.04.2025.
2. 25.03.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 01.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.03.2025.
05.03.2025237/1371/2024/a1Creditordetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice - ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA
Tribunalul MuresFondContencios administrativ şi fiscalÎncheiere (06.03.2025)
Parti (2)
- CAT ENGINEERING SRLCreditor
- UAT COMUNA ADAMUSDebitor
Termene si solutii (1)
1. 06.03.2025 10:30ÎncheiereIncheierefinalacameraconsiliu
  Admite cererea de îndreptare eroare materială formulată de creditoarea C.E. S.R.L. , (cu sediul în ), în contradictoriu cu debitoarea C.A., (cu sediul administrativ în ), în favoarea Tribunalului Mure?, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în Ordonanţa de plată 30/30.01.2025 – pagina 1 alin. 1, 4, şi 7, şi pagina 8 alin. 1 al dispozitivului – în sensul înlocuirii denumirii eronate „cât ENGNEERING” cu denumirea corectă „CAT ENGINEERING S.R.L.”. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere ce se depune la Tribunalul Mureş. Pronunţată potrivit art. 396 alin. 2 NCPC azi, 6.03.2025.
14.11.2024237/1371/2024Creditordetalii ▸inchide ▾
litigiu privind achiziţiile publice - DECLINAT
Tribunalul MuresFond → FondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (30.01.2025)
Parti (2)
- CAT ENGINEERING SRLCreditor
- UAT COMUNA ADAMUSDebitor
Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
1. FondTribunalul MuresAdmite cererea (30.01.2025)2 termene ▸ ▾
  30.01.2025 09:00Admite cerereaHotarare
  Admite cerererea de ordonanţă de plată precizată de către creditoarea C E S.R.L. CUI RO , (cu sediul în) , în contradictoriu cu debitoarea C A ( cu sediul administrativ în) , în favoarea Tribunalului Mure?, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Obligă debitoarea ca în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei să achite creditoarei sumele de: 428.055,21 lei – penalităţi în procent de 0,1%/zi de întârziere, datorate în baza contractului nr. 5923/30.08.2021, până la data de 7.11.2024 şi în continuare până la momentul executării efective a obligaţiilor reprezentând debit principal – respectiv, data de 22.11.2024. Obligă debitoarea ca în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei să achite creditoarei suma de 5200 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere ce se depune la Tribunalul Mureş. Pronunţată potrivit art. 396 alin. 2 NCPC azi, 30.01.2025.
  15.01.2025 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea la data de 30.01.2025, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin.2 Cod procedură civilă
2. FondTribunalul Comercial MuresDeclină soluţionarea cauzei (29.11.2024)1 termen ▸ ▾
  29.11.2024 09:00Declină soluţionarea cauzeiHotarare
  Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Specializat Mure?, invocată de către instanţă din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată având ca obiect ordonanţă de plată formulată de către creditoarea CAT ENGINEERING S.R.L. CUI RO 19924665, J 26/2028/2006 în contradictoriu cu debitoarea COMUNA ADĂMUŞ CUI 44368944 în favoarea Tribunalului Mure?, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi 29.11.2024.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

BPI · 31.08.2026

Nu am gasit nicio publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma CAT ENGINEERING SRL.

Istoric

2 adrese · 2 coduri CAENONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

2 adrese identificate

Str. LIBERTĂȚII 115, Tîrgu Mureș, MUREȘANAF fiscal
vezi adresa →
Perioada: din 15.12.2006, documentat pana in 2026
LIBERTĂȚII 115, Municipiul Târgu Mureș, Mureșsediu actualONRC
vezi adresa →
Sediul de azi; data mutarii nu reiese din documentele fiscale.

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

2 coduri

2008 – 20157112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 2
2016 – 20244312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 2
20257112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 2

Indicatori financiari

2008–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	794.154 RON	262.903 RON	1.118.425 RON	432.849 RON	1.405.096 RON	340.369 RON	3
2024	747.293 RON	65.289 RON	156.549 RON	573.068 RON	516.229 RON	410.799 RON	3
2023	3.260.543 RON	464.777 RON	985.617 RON	568.026 RON	2.572.945 RON	1.636.815 RON	10
2022	5.919.604 RON	520.394 RON	1.112.901 RON	716.571 RON	2.196.183 RON	1.172.038 RON	15
2021	3.101.724 RON	753.826 RON	387.254 RON	1.127.473 RON	878.716 RON	756.907 RON	11
2020	4.060.113 RON	84.087 RON	603.827 RON	1.601.229 RON	418.457 RON	287.292 RON	14
2019	3.374.049 RON	49.525 RON	1.517.033 RON	2.301.007 RON	904.224 RON	374.572 RON	21
2018	6.963.660 RON	318.521 RON	1.198.948 RON	1.891.384 RON	940.649 RON	398.731 RON	14
2017	478.373 RON	9.777 RON	163.175 RON	86.235 RON	256.898 RON	180.105 RON	5
2016	462.653 RON	44.536 RON	180.651 RON	97.734 RON	252.756 RON	170.328 RON	5
2015	856.270 RON	149.866 RON	427.932 RON	110.018 RON	543.490 RON	225.792 RON	1
2014	41.753 RON	4.910 RON	24.571 RON	55.412 RON	45.085 RON	75.926 RON	0
2013	0 RON	-15.036 RON	19.044 RON	64.413 RON	25.648 RON	71.017 RON	0
2012	0 RON	-22.770 RON	18.729 RON	78.502 RON	26.280 RON	86.053 RON	0
2011	91.455 RON	16.652 RON	45.819 RON	91.924 RON	62.718 RON	108.823 RON	1
2010	81.089 RON	15.017 RON	47.861 RON	101.444 RON	38.588 RON	92.171 RON	1
2009	99.333 RON	58.313 RON	31.976 RON	81.895 RON	26.886 RON	77.154 RON	1
2008	30.020 RON	16.980 RON	17.814 RON	13.526 RON	21.523 RON	17.235 RON	1

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Cifra de afaceri	794.154 RON	747.293 RON	3.260.543 RON	5.919.604 RON	3.101.724 RON	4.060.113 RON	3.374.049 RON	6.963.660 RON	478.373 RON	462.653 RON	856.270 RON	41.753 RON	0 RON	0 RON	91.455 RON	81.089 RON	99.333 RON	30.020 RON
Venituri totale	1.191.850 RON	894.791 RON	3.671.799 RON	5.944.825 RON	3.428.192 RON	4.017.173 RON	4.203.166 RON	7.138.408 RON	478.785 RON	471.948 RON	856.272 RON	41.754 RON	0 RON	745 RON	91.459 RON	81.093 RON	99.884 RON	30.020 RON
Cheltuieli totale	882.820 RON	812.342 RON	3.145.196 RON	5.375.815 RON	2.643.961 RON	3.892.337 RON	4.143.410 RON	6.732.939 RON	464.223 RON	411.400 RON	676.710 RON	35.591 RON	15.036 RON	23.515 RON	70.598 RON	61.263 RON	38.591 RON	12.290 RON
Profit brut	309.030 RON	82.449 RON	526.603 RON	569.010 RON	784.231 RON	124.836 RON	59.756 RON	405.469 RON	14.562 RON	60.548 RON	179.562 RON	6.163 RON	0 RON	0 RON	20.861 RON	19.830 RON	61.293 RON	17.730 RON
Pierdere bruta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	—	0 RON	15.036 RON	22.770 RON	0 RON	—	—	—
Profit net	262.903 RON	65.289 RON	464.777 RON	520.394 RON	753.826 RON	84.087 RON	49.525 RON	318.521 RON	9.777 RON	44.536 RON	149.866 RON	4.910 RON	0 RON	0 RON	16.652 RON	15.017 RON	58.313 RON	16.980 RON
Pierdere neta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	15.036 RON	22.770 RON	0 RON	—	—	—
Active fixe (imobilizate)	432.849 RON	573.068 RON	568.026 RON	716.571 RON	1.127.473 RON	1.601.229 RON	2.301.007 RON	1.891.384 RON	86.235 RON	97.734 RON	110.018 RON	55.412 RON	64.413 RON	78.502 RON	91.924 RON	101.444 RON	81.895 RON	13.526 RON
Active circulante	1.405.096 RON	516.229 RON	2.572.945 RON	2.196.183 RON	878.716 RON	418.457 RON	904.224 RON	940.649 RON	256.898 RON	252.756 RON	543.490 RON	45.085 RON	25.648 RON	26.280 RON	62.718 RON	38.588 RON	26.886 RON	21.523 RON
Stocuri	898.648 RON	14.340 RON	100.870 RON	13.732 RON	139.442 RON	103.844 RON	495.558 RON	37.432 RON	1.819 RON	425 RON	425 RON	—	—	—	309 RON	—	4.629 RON	—
Creante	317.212 RON	329.283 RON	1.727.384 RON	1.736.395 RON	646.792 RON	271.137 RON	392.590 RON	676.743 RON	79.872 RON	139.896 RON	440.544 RON	734 RON	1.079 RON	1.614 RON	29.487 RON	17.925 RON	6.484 RON	1.300 RON
Casa si conturi la banci	189.236 RON	172.606 RON	744.691 RON	446.056 RON	92.482 RON	43.476 RON	16.076 RON	226.474 RON	175.207 RON	112.435 RON	102.521 RON	44.351 RON	24.569 RON	24.666 RON	32.922 RON	20.663 RON	—	—
Cheltuieli in avans	6.102 RON	5.091 RON	8.501 RON	13.278 RON	23.004 RON	3.896 RON	5.530 RON	1.420 RON	147 RON	489 RON	216 RON	—	—	—	—	—	349 RON	—
Datorii totale	1.118.425 RON	156.549 RON	985.617 RON	1.112.901 RON	387.254 RON	603.827 RON	1.517.033 RON	1.198.948 RON	163.175 RON	180.651 RON	427.932 RON	24.571 RON	19.044 RON	18.729 RON	45.819 RON	47.861 RON	31.976 RON	17.814 RON
Provizioane	385.253 RON	527.040 RON	527.040 RON	641.093 RON	800.032 RON	843.463 RON	826.156 RON	538.774 RON	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venituri in avans	0 RON	—	—	—	85.000 RON	289.000 RON	493.000 RON	697.000 RON	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitaluri proprii	340.369 RON	410.799 RON	1.636.815 RON	1.172.038 RON	756.907 RON	287.292 RON	374.572 RON	398.731 RON	180.105 RON	170.328 RON	225.792 RON	75.926 RON	71.017 RON	86.053 RON	108.823 RON	92.171 RON	77.154 RON	17.235 RON
Capital subscris varsat	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	—	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON
Nr. mediu salariati	3	3	10	15	11	14	21	14	5	5	1	0	0	0	1	1	1	1

Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.

Achizitii publice

SEAP/SICAP · 2008–2025SICAP / e-licitatie.ro · 30.08.2026

8 contracte atribuite, in valoare de 5.026.780 lei

In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.

Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 438.365 lei.

Achizitii directe
3 contracte
438.362 lei
Licitatii publice
1 contract
4.442.518 lei
Achizitii offline
4 contracte
145.900 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.374 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.460 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.218.031 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 01.09.2026, 01:22).

Ultimele contracte

Achizitie directaPodeț pe DJ107D, localitatea Crăiești, județul Mureș
14.04.2022Judetul Mures180.400 RON
Contract atribuitEXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ, COM. ADĂMUȘ, JUD. MUREȘ
29.08.2021Comuna Adamus4.442.518 RON
Achizitie directaLUCRARI DE REPARATII CAPITALE ACOPERIS
07.08.2019CASA DE ASIGURARI DE SANATATE MURES114.114 RON
Achizitie directa (offline)Proiectare - Reparatie capitalizabila corp cladire dispensar.
16.01.2017Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.18.500 RON
Achizitie directaAmenajare spatiu pentru arhiva in imobil str.Bolyai nr.18, Tg-Mures
19.09.2016Primaria Municipiului Tirgu-Mures143.850 RON

Vezi toate contractele (8) →

Firme partenere

harta parteneri + legaturi licitatii

22 firme · 5 anunturi analizate

Parteneri de asociere (7)

Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.

Firma	Licitatii comune	Impreuna	Castigate	Concurenti
CIVIL DESIGN CONSTRUCT S.R.L.CUI 40474089	2	2	0	—	vezi ↗
SOCOT SACUI 2522493	3	2	1	—	vezi ↗
AQUA MARINE RECOVERY S.R.L.CUI 29580526	2	1	0	—	vezi ↗
TOTAL CONSTRUCT LOGISTIK SRLCUI 34947794	2	1	0	Da	vezi ↗
RENOV IMPEX SRLCUI 38139384	1	1	0	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 7 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.

Subcontractare si terti sustinatori (15)

Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.

Firma	Licitatii comune	Rol in oferta	Proceduri	Concurenti
ELECTRIC LIGHT EXPERT SRLCUI 26090759	3	terț și subcontractant	3	—	vezi ↗
INSTALDI SRLCUI 10693044	2	subcontractant	2	—	vezi ↗
TREXINT SRLCUI 9167461	2	subcontractant	2	—	vezi ↗
PROTECTOR SYSTEM SRLCUI 14482384	2	subcontractant	1	—	vezi ↗
FIRCONS DESIGN SRLCUI 21813219	2	subcontractant	1	Da	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 15 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.

„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.