Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru MODERN POWER SYSTEMS SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 20299/211/2023*Reclamantdetalii ▸
    acţiune în răspundere patrimonială
    Tribunalul ClujFondLitigii de muncăRespinge cererea (06.04.2026)
    Parti (2)
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLReclamant
    • BELEI MIHAIPârât
    Termene si solutii (5)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta M. P.S.SRL, în contradictoriu cu pârâtul B. M., . Obligă reclamanta la plata sumei de 4.000 lei în favoarea pârâtului cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Calea de atac ?i motivele se depun la Tribunalul Cluj, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 06.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instan?ei.

    2. Repus pe rolincheieredesedinta

      Dispune repunerea cauzei pe rol pentru a pune în discu?ia păr?ilor temeiul juridic al cererii de chemare în judecată. Stabile?te termen la data de 06.04.2026, sala 5, interval orar 10.00-10.30, cu citare păr?i în ?edin?ă publică. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, data de 10.03.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea cauzei la data de 10.03.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei conform cu dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Codul de procedură civilă

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea cauzei la data de 24.02.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei conform cu dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Codul de procedură civilă

    5. Respinge cerereaincheiereabtinere

      Respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de domnul asistent judiciar C. B. A. de la soluţionarea dosarului nr. 20299/211/2023* al Tribunalului Cluj. Fără cale de atac. Dată în cameră de consiliu ?i pronunţată azi, 04.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  2. 8132/211/2024Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie
    Tribunalul ClujFond → ApelContencios administrativ şi fiscalRespingere apel (27.02.2026)
    Parti (5)
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLPetent
    • MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA- DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ, DIRECŢIA INSPECŢIE ŞI CONTROL, SERVICIUL CONTROL URBANISM ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIIIntimat
    • PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCAApelant
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLIntimat
    • MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelTribunalul ClujRespingere apel (27.02.2026)3 termene ▸
      1. Respingere apel_Hotarare

        Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelan?ii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ?i PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în contradictoriu cu intimata MODERN POWER SYSTEMS S.R.L. împotriva Sentin?ei civile nr. 106/2025, pronun?ată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 8132/211/2024, pe care o menţine în tot. Ia act că intimata va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 27.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.02.2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Cluj nr. 3/26.08.2025, prin care s-a decis adoptarea formei de protest constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 27.08.2025, cu excepţia cauzelor urgente indicate în hotărâre.

    2. FondJudecatoria Cluj-NapocaAdmite in parte cererea (10.01.2025)1 termen ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte plângerea contraven?ională formulată de către partea petentă Modern Power Systems S.R.L., în contradictoriu cu intimatul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. Înlocuie?te măsura desfiin?ării lucrărilor executate fără autoriza?ie în termen de 365 de zile dispusă prin Procesul-verbal de contraven?ie nr. 082537 din data de 4.03.2024, cu măsura intrării în legalitate sau, după caz, a desfiin?ării lucrărilor executate fără autoriza?ie, în 365 de zile de la comunicarea hotărârii. Men?ine restul dispozi?iilor procesului-verbal contestat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei,

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA- DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ, DIRECŢIA INSPECŢIE ŞI CONTROL, SERVICIUL CONTROL URBANISM ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII, (05.03.2025)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, (05.03.2025)
  3. 20299/211/2023Reclamantdetalii ▸
    acţiune în răspundere patrimonială
    Tribunalul ClujFond → FondLitigii de muncăÎnchide dosarul (09.02.2026)
    Parti (2)
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLReclamant
    • BELEI MIHAIPârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 12 termene)
    1. FondTribunalul ClujÎnchide dosarul (09.02.2026)7 termene ▸
      1. Închide dosarul_IncheiereFinalaDezinvestire

        Toate dosarele înregistrate până la data de 31.12.2025 având materia juridică ,,litigii de muncă” şi ,,asigurări sociale” vor fi transpuse la Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale prin versionare, urmând să fie repartizate manual completurilor de judecată iniţiale, cele deja repartizate pe şedinţe păstrându-şi termenul de judecată stabilit, respectiv toate dosarele se vor regăsi în Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale sub numărul primit la momentul înregistrării, dar la care se va adăuga semnul ,,*”

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea nr.3 din data de 26.08.2025 a AG a judecătorilor Tribunalului Cluj, precum şi Hotărârea Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din data de 27.08.2025 şi reţinând că prezentul dosar nu face parte din categoria cauzelor urgente ce se impun a fi soluţionate la acest termen de judecată, instanţa va amâna prezenta cauză şi va fixa un nou termen de judecată.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosarul cauzei

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea acordării posibilităţii reprezentantului reclamantei de a se prezenta la termenul de judecată stabilit

      5. Termen preschimbat
      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea administrării probelor încuviinţate

      7. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Având în vedere că preşedintele completului îndeplineşte funcţia de locţiitor În Biroul electoral constituit pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la data de 01.12.2024, pentru a asigura posibilitatea îndeplinirii atât a obligaţiilor de judecător, cât şi a acelor de locţiitor, va dispune preschimbarea termenul de judecată din data de 02.12.2024, pentru data de 04.11.2024, sala 5, ora 10:00, complet 7 LM, cu citarea părţilor.

    2. FondJudecatoria Cluj-NapocaDeclină soluţionarea cauzei (15.05.2024)5 termene ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

        Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, invocată de către pârât. Declină competenţa de soluţionare a cererii formulată de reclamanta MODERN POWER SYSTEMS SRL, în contradictoriu cu pârâtul BELEI MIHAI în favoarea Tribunalului Cluj. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 15.05.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 15.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.04.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.04.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.04.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.03.2024.

  4. 659/100/2025Intimatdetalii ▸
    contestaţie decizie de concediere
    Tribunalul MaramuresFondLitigii de muncăAdmite cererea (12.11.2025)
    Parti (2)
    • FOLTOŞ MARCELContestator
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea formulată de reclamantul F.M., în contradictoriu cu pârâta SC Modern Power Systems SRL. Dispune anularea Deciziei de concediere nr. 154 emisă la data de 24.02.2025 de către pârâta SC Modern Power Systems SRL. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere. Obligă pârâta SC Modern Power Systems SRL să plătească reclamantului Foltoş Marcel despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, calculate de la data la care şi-a produs efectele decizia de concediere şi până la reintegrarea efectivă a reclamantului. Obligă pârâta SC Modern Power Systems SRL să plătească reclamantului Foltoş Marcel suma de 6925 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Maramureş-Secţia I civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12 noiembrie 2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În vederea deliberării, văzând şi prevederile art.396 alin.1 şi 2 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la data de 12.11.2025, şi stabileşte că aceasta se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  5. 1613/117/2025Reclamantdetalii ▸
    anulare act administrativ
    Tribunalul ClujFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (25.11.2025)
    Parti (2)
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLReclamant
    • AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VESTPârât
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Admite excep?ia prescrip?ie dreptului la ac?iune, invocată prin întâmpinare. Respinge, ca prescrisă, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta MODERN POWER SYSTEMS SRL în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 25.11.2025

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea nr. 3 din 26.08.2025 a AG a judecătorilor Tribunalului Cluj şi reţinând că prezentul dosar nu face parte din categoria cauzelor calificate ca fiind urgente la art. 3 din hotărâre ce se impun a fi soluţionate la acest termen de judecată, va dispune amânarea judecării cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2025 sala 5 ora 09:30.

  6. 149/119/2023Reclamantdetalii ▸
    reziliere contract
    Tribunalul CovasnaFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (16.07.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (14)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Modern Power Systems S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Eurointech Design S.R.L., ca neîntemeiată. Ia act că pârâta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Covasna. Pronunţată la data de 16.07.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amânat la data de 16 iulie 2024 pronunţarea asupra prezentei cauze, pentru a se acorda părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise şi întrucât deliberarea necesită mai mult timp, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 04 iulie 2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 21 iunie 2024.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 07 iunie 2024.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 23 mai 2024.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 09 mai 2024.

    8. Termen preschimbat

      termen preschimbat

    9. Încheiereincheieredesedinta

      Admite sesizarea din oficiu cu privire la preschimbarea termenului de judecată. Preschimbă termenul de judecată de la data de 18.04.2024 la data de 25.04.2024, ora 10:00, pentru când părţile vor fi citate.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei şi cu acordul părţilor, fixează termen la data de 18 aprilie 2024, ora 12.00, având în vedere iniţiativa de conciliere în legătură cu contractul de bază şi propunerea pârâtei prin avocat ca reclamanta să renunţe la drept precum şi precizarea făcută de avocata reclamantei cum că nu se poate pronunţa în acest moment referitor la renunţarea la drept.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 15 februarie 2024, ora 10,00, având în vedere dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a S.N.G.J. Dicasterial din 9.12.2023, conform cărora începând cu data de 11.12.2023, pe perioadă nedeterminată, corpul grefierilor se află în protest, urmând a participa numai la soluţionarea cauzelor urgente, precum şi Comunicatul Tribunalului Covasna.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 13.12.2023, ora 09.00, în vederea administrării probelor.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amânat pentru ca reclamanta să depună la dosar înscrisuri şi în vederea efectuării unei adrese către Municipiul Sfântu Gheorghe.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amânat faţă de cererea de amânare formulată de reprezentantul convenţional al pârâtei.

  7. 802/54/2025Petentdetalii ▸
    Plângere împotriva deciziei CNSC nr. 1574/C3/1761 din data de 06.06.2025
    Curtea de Apel CraiovaFondContencios administrativ şi fiscalRespinge plângerea (25.07.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge plângerea_Hotarare

      Dec./Respinge cererea de suspendare. Respinge plângerea, ca nefondată. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Înch./Amână pronun?area la data de 25.07.2027. Pronunţată în şedinţă publică.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Lipsă de procedură cu petenta MODERN POWER SYSTEMS SRL.

  8. 506/117/2024Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel ClujFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (10.06.2025)
    Parti (4)
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLReclamant
    • MUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIPârât
    • MODERN POWER SYSTEMS SRLIntimat
    • MUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 10 termene)
    1. ApelCurtea de Apel ClujAdmitere apel (10.06.2025)3 termene ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Admite apelul declarat de către apelantul-pârât Municipiul Câmpia Turzii, împotriva Sentinţei civile nr. 1656 din data de 12 iunie 2024, pronunţată de Tribunalul Cluj în prezentul dosar, pe care o schimbă în parte şi, în consecinţă: Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea debitului principal, aferente situaţiilor de lucrări nr. 16, 17, 19, 20, 22, emise în temeiul contractului nr. 126/14.10.2019, penalităţi calculate după trecerea termenului de 30 de zile de la data înregistrării facturilor la autoritate. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata-reclamantă la plata către apelantă a sumei de 52,65 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată astăzi, în data de 10.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 10.06.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea la data de 5 iunie 2025.

    2. FondTribunalul ClujAdmite in parte cererea (12.06.2024)7 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta MODERN POWER SYSTEMS SRL în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII.Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 664.197,48 lei, cu titlu de ajustare de preţ aferentă situa?iilor de lucrări nr. 16, 17, 19, 20 şi 22 în temeiul contractului 126/14.10.2019 precum şi la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1% / zi din valoarea debitului principal, de la data scadenţei şi până la plata integrală a debitului. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în valoare de 20.776,23 lei, reprezentând taxă de timbru aferentă petitelor admise. Ia act că reclamanta va solicita cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei, de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 12.06.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 12 iunie 2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 6 iunie 2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 3 iunie 2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 29 mai 2024.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se depune de către pârâtă calculul aferent situaţiei de lucrări nr. 22, va dispune amânarea judecării cauzei.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca pârâta să depună la dosarul cauzei înscrisurile solicitate la acest termen de judecată, va dispune amânarea judecării cauzei.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, (09.04.2025)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, (08.04.2025)
  9. 6403/211/2020Intimat Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul Comercial ClujApel → Fond → ApelLitigii cu profesioniştiiAdmitere apel (04.11.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN PRIMARApelant Reclamant
    • SC MODERN POWER SYSTEMS SRLIntimat Pârât
    • MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAReclamant
    • SC MODERN POWER SYSTEMS SRLPârât
    Parcursul dosarului (3 etape · 11 termene)
    1. ApelTribunalul Comercial ClujAdmitere apel (04.11.2024)4 termene ▸
      1. Admitere apelHotarare

        Admite cererea de completare a deciziei civile nr. 1187/A/2023 pronunţate la data de 20 noiembrie 2023 în dosarul nr. 6403/211/2020 formulată de petenta-intimată POWER SYSTEMS SRL şi, în consecinţă: Dispune completarea deciziei civile nr. 1187/A/2023, în sensul obligării apelantului MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA la plata cheltuielilor de judecată în favoarea intimatei POWER SYSTEMS SRL în cuantum de 2.000 lei, reprezentând onorariu avocaţial. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 4 noiembrie 2024.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Recalifică cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de intimata MODERN POWER SYSTEMS SRL în cerere de completare a hotărârii.Acordă un nou termen de judecată pentru data de 4 noiembrie 2024, sala 102, ora 11,00, pentru când intimata MODERN POWER SYSTEMS SRL şi apelantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA vor fi citaţi, apelantului comunicându-i-se o copie a cererii recalificate.Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 septembrie 2024.

      3. NefondatHotarare

        Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantul MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA în contradictoriu cu intimata MODERN POWER SYSTEMS SRL, împotriva sentinţei civile nr. 5241/21 iulie 2021 pronunţate de Judecătoria Cluj Napoca, în dosarul nr. 6403/211/2020, pe care o păstrează în întregime.Decizia este definitivă.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 20 noiembrie 2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea pentru data de 20.11.2023.

    2. FondJudecatoria Cluj-NapocaRespinge cererea (21.07.2021)6 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA reprezentat prin Primar în contradictoriu cu pârâta S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L., avand ca obiect pretenţii. Respinge ca fiind neîntemeiată cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Obligă pe reclamant să plătească pârâtei suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţial. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.07.2021.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 21.07.2021.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 07.07.2021.

      4. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 23.06.2021.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Administrare de probe.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Administrare de probe.

    3. ApelTribunalul ClujDeclină soluţionarea cauzei (13.06.2023)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

        Admite excep?ia de necompeten?ă materială a Tribunalului Cluj. Decimă competen?a de solu?ionare a cererii de apel formulate de apelantul Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar în contradictoriu cu pârâta Modem Power Systems S.R.L., împotriva Sentin?ei civile nr. 5241/2021, pronun?ate de Judecătoria Cluj - Napoca. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 13.06.2023.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN PRIMAR, (03.03.2023)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, (03.03.2023)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN PRIMAR, (02.03.2023)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, (02.03.2023)
  10. 15177/182/2024Apelant Reclamantdetalii ▸
    ordonanţă preşedinţială E-MAIL
    Judecatoria Baia MareApel → FondLitigii cu profesioniştiiDeclină soluţionarea cauzei (09.01.2025)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. FondJudecatoria Baia MareRespinge cererea (22.11.2024)2 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge cererea de emitere a ordonan?ei pre?edin?iale formulată de reclamantul Modern Power Systems S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Eurointech Design S.R.L., ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârât a sumei de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Baia Mare. Pronunţată la data de 22.11.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei insranţei.

    2. ApelTribunalul MaramuresDeclină soluţionarea cauzei (09.01.2025)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiincheierefinaladezinvestire

        Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş şi, în consecinţă: Declină în favoarea Secţiei I civilă a Tribunalului Maramureş competenţa de soluţionare a apelului declarat de către apelanta-reclamantă M. P. S. S.R.L., cu sediul în xxx, împotriva încheierii civile nr. 15770/22.11.2024 a Judecătoriei Baia Mare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 9 ianuarie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de MODERN POWER SYSTEMS SRL, (26.11.2024)

11–20 din 41

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)