YOZ CONSTRUCT SRL
Nr. Reg. Com. J34/17/2013EUID ROONRC.J34/17/2013Infiintata 17.01.2013
Adresa:COPĂCEANCA, Copăceanca, jud. Teleorman, 147057
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea de valoare redusă. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 510,58 lei reprezentând contravaloare facturi neachitate la termenul scadent, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare începând cu data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii efective. Respinge restul capetelor de cerere. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alexandria.
Respinge excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Asocierii SC Yoz Construct SRL, Pevit SRL, Capital Vision SRL, prin lider de asociere, ca neîntemeiată. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC Pevit SRL. Ia act de cererea reclamantei UAT Com.Putineiu prin Primar de renunţare la judecarea cauzei în contradictoriu cu SC Capital Vision SRL. Admite în parte cererea principală. Obligă pârâta SC Yoz Construct SRL la executarea lucrării Extindere sediu Primărie com. Putineiu conform contractului nr. 1506/04.04.2018, prin efectuarea următoarelor lucrări: înlocuire 3 uşi din sediul vechi cu altele din lemn stratificat, înlocuire parchet degradat în biroul Primarului, montare parchet în locul sobelor demontate şi finisare perete din spatele acestora reparaţii fisuri la tencuială şi remedierea zonelor unde a căzut vopseaua exterioară, executare rampă exterioară pentru acces persoane cu handicap, finalizare sistem de semnalizare a ieşirii în caz de incendiu, finalizarea gardului din faţa Primăriei, cu respectarea caietului de sarcini şi a proiectului de execuţie. Obligă pârâta SC Yoz Construct SRL la plata către reclamanta UAT Com.Putineiu prin Primar a penalităţilor de întârziere conform prevederilor contractuale, în cuantum de 1099526 lei calculată până la data de 06.10.2021 precum şi în continuare până la data executării integrale a obligaţiilor. Obligă pârâta SC Yoz Construct SRL la plata cheltuielilor de judecată către reclamanta UAT Com.Putineiu prin Primar în cuantum de 7000 lei reprezentând onorarii de expert şi avocat. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac va fi depusă la Tribunalul Teleorman. Pronunţată azi, 23.12.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Amână pronunţarea pentru data de 23.12.2025. Pronunţată azi, 18.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea pentru data de 18.12.2025. Pronunţată azi, 04.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea pentru data de 04.12.2025. Pronunţată azi, 20.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea pentru data de 20.11.2025. Pronunţată azi, 06.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea pentru data de 06.11.2025. Pronunţată azi, 23.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amănă cauza în vederea comunicării întâmpinării către contestatotor şi a precizărilor şi apărărilor contestatorului către intimaţi, şi acordă termen la data de 23.10.2025, ora 09:00.
Amana cauza in vederea comunicarii cererii de renuntare la judecata.
Amana cauza in vederea pregatirii apararii.
Amana cauza in vederea refacerii procedurii de citare.
Respinge excepţia tardivităţii ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilităţii ca neîntemeiată. Admite contestaţia în anulare. Desfiinţează sentinţa civilă nr.112/12.04.2023 a Tribunalului Teleorman, secţia civilă, şi acordă termen pentru soluţionarea cauzei la 13.02.2025, cu citarea părţilor. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 07.11.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţiei părţilor de către grefa instanţei.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea cauzei la data de 07.11.2024, urmând ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.10.2024.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea cauzei la data de 24.10.2024, urmând ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.10.2024.
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea cauzei la data de 010.10.2024, urmând ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.09.2024.
pentru ataşarea dosarului de fond nr. 1520/87/2021
Admite cererea. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 905,43 lei, reprezentând contravaloare servicii, 1182,8 lei contravaloare echipament nerestituit, precum şi penalităţi de întârziere în cuantum de 614,67 lei. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Alexandria. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 16.11.2023.
Amână judecarea cauzei ?i acordă termen la data de 16.11.2023, ora 12.00, în vederea citării păr?ilor. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 08.08.2023.
Respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Pronunţată azi, 16.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Respinge ca nefondată cererea. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alexandria.
Amână pronun?area la data de 21.03.2023.
Amână judecarea prezenţei cauze la data de 14 martie 2023, ora 09:00, un ultim termen acordat pentru a se depune la dosar dovada achitării debitului de către pârâta SC Yoz Construct SRL. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 ianuarie 2023.
Faţă de lipsa înscrisurilor de la pârâta S.C. YOZ CONSTRUCT S.R.L. şi faţă de lipsa apărătorului ales , amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la 17 ianuarie 2023, ora 09,00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Admite cererea de acordarea unui nou termen de judecată formulată de pârâta S.C. YOZ CONSTRUCT S.R.L. prin apărător, în vederea achitării debitului către bugetul de stat urmând să depună dovezi în acest sens. Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la 22 noiembrie 2022 ora 09,00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Admite cererea de acordarea unui nou termen de judecată formulată de pârâta S.C. YOZ CONSTRUCT S.R.L. prin apărător, în vederea achitării debitului către bugetul de stat urmând să depună dovezi în acest sens. Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la 27 septembrie 2022 ora 09,00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.908.684 RON | 11.686 RON | 3.992.576 RON | 119.598 RON | 5.438.936 RON | 1.564.104 RON | 10 |
| 2019 | 6.045.238 RON | 1.146.995 RON | 2.066.122 RON | 147.082 RON | 3.473.311 RON | 1.552.417 RON | 11 |
| 2018 | 4.404.996 RON | 405.182 RON | 1.135.026 RON | 114.887 RON | 1.622.253 RON | 405.422 RON | 11 |
| 2017 | 2.912.880 RON | 49.069 RON | 863.114 RON | 133.533 RON | 1.008.039 RON | 277.998 RON | 6 |
| 2016 | 1.871.371 RON | 103.136 RON | 673.335 RON | 165.187 RON | 726.993 RON | 228.929 RON | 6 |
| 2015 | 1.621.100 RON | 125.198 RON | 333.192 RON | 40.075 RON | 418.910 RON | 125.793 RON | 3 |
| 2014 | 492.811 RON | 213 RON | 299.872 RON | 21.754 RON | 278.713 RON | 595 RON | 2 |
| 2013 | 125.781 RON | 182 RON | 233.857 RON | 6.915 RON | 227.324 RON | 382 RON | 2 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.908.684 RON | 6.045.238 RON | 4.404.996 RON | 2.912.880 RON | 1.871.371 RON | 1.621.100 RON | 492.811 RON | 125.781 RON |
| Venituri totale | 4.223.263 RON | 6.074.828 RON | 4.411.510 RON | 2.971.862 RON | 1.909.963 RON | 1.669.299 RON | 518.426 RON | 148.850 RON |
| Cheltuieli totale | 4.182.571 RON | 4.894.172 RON | 3.962.213 RON | 2.891.026 RON | 1.786.625 RON | 1.520.355 RON | 518.155 RON | 144.407 RON |
| Profit brut | 40.692 RON | 1.180.656 RON | 449.297 RON | 80.836 RON | 123.338 RON | 148.944 RON | 271 RON | 4.443 RON |
| Profit net | 11.686 RON | 1.146.995 RON | 405.182 RON | 49.069 RON | 103.136 RON | 125.198 RON | 213 RON | 182 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 119.598 RON | 147.082 RON | 114.887 RON | 133.533 RON | 165.187 RON | 40.075 RON | 21.754 RON | 6.915 RON |
| Active circulante | 5.438.936 RON | 3.473.311 RON | 1.622.253 RON | 1.008.039 RON | 726.993 RON | 418.910 RON | 278.713 RON | 227.324 RON |
| Stocuri | 3.754.792 RON | 2.059.887 RON | 1.054.187 RON | 576.106 RON | 411.318 RON | 276.293 RON | 218.816 RON | 194.214 RON |
| Creante | 1.650.610 RON | 1.306.817 RON | 491.397 RON | 370.086 RON | 314.564 RON | 94.434 RON | 37.941 RON | 32.884 RON |
| Casa si conturi la banci | 33.534 RON | 106.607 RON | 76.669 RON | 61.847 RON | 1.111 RON | 48.183 RON | 21.956 RON | 226 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 14.356 RON | 1.394 RON | 10.084 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 3.992.576 RON | 2.066.122 RON | 1.135.026 RON | 863.114 RON | 673.335 RON | 333.192 RON | 299.872 RON | 233.857 RON |
| Provizioane | 1.854 RON | 1.854 RON | 1.854 RON | 1.854 RON | — | — | — | — |
| Venituri in avans | — | — | 209.194 RON | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 1.564.104 RON | 1.552.417 RON | 405.422 RON | 277.998 RON | 228.929 RON | 125.793 RON | 595 RON | 382 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
27 de contracte atribuite, in valoare de 24.237.973 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 644.807 lei.
Achizitii directe
20 de contracte
644.787 lei
Licitatii publice
2 contracte
23.571.534 lei
Achizitii offline
5 contracte
21.651 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.559 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.942.446 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.565 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.544 din cele 393.559 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.022 documente la 19.239.988 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 03.09.2026, 07:30).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
ORIZONTURI 2025 SRLCUI 19039648 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
WFA IMPEX SRLCUI 21909853 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
ARIS CONSTRUCT SRLCUI 20361085 | 2 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
ELISAN SRLCUI 6334573 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRLCUI 29166363 | 2 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
ARIS CONSTRUCT SRLCUI 20361085 | 2 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRLCUI 29166363 | 2 | terț susținător | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.