Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 2880/3/2025Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice ; obiecte secundare: despăgubire, obligaţia de a face, pretentii
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursContencios administrativ şi fiscalSchimbat total (26.02.2026)
    Parcursul dosarului (3 etape · 6 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si Justitie1 termen ▸
      1. termen
    2. ApelCurtea de Apel BucurestiSchimbat total (26.02.2026)1 termen ▸
      1. Schimbat total_Hotarare

        Admite apelul şi modifică sentinţa în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată şi obligă pârâtele, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 1.104.538,18 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execuţie, aferente unei perioade de 557 zile de întârziere cuprinsă între data de 30.01.2023 ?i data de 09.08.2024, precum şi la plata în continuare a sumelor reprezentând penalită?i de întârziere, de la data de 10.08.2024 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investiţii ce formează obiectul Contractului nr.200/25.03.2021. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 26.02.2026

    3. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (06.11.2025)4 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Respinge cererea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta să plătească pârâtei Quadratum Architecture SRL suma de 21.864,27 lei şi pârâtei Acriem Product SRL suma de 20.729,21 lei, cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la sediul Tribunalului Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.11.2025.

      2. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Termen preschimbat ca urmare a desfiin?ării Completului 25 FAP ?i a repartizării ciclice a dosarului.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea probei cu interogatoriu

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cuno?tin?ă de înscrisurile depuse

    Cai de atac (6)
    • Revizuire - Apel — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L., (17.04.2026)
    • Recurs — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L., (17.04.2026)
    • Recurs — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L. (17.04.2026)
    • Revizuire - Apel — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L. (17.04.2026)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SA, (02.12.2025)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SA (02.12.2025)
  2. 13918/3/2026Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice 1.456.847.33LEI
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscal
    Parti (4)
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  3. 2464/310/2025Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire DOSAR NR.2331/2025
    Tribunalul PrahovaFond → ApelCivilAdmite cererea (06.05.2026)
    Parti (8)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelTribunalul Prahova1 termen ▸
      1. termen
    2. FondJudecatoria SinaiaAdmite cererea (06.05.2026)2 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite cererea de validare a popririi. Validează poprirea din data de 18.11.2025, înfiinţată în dosarul de executare silită nr. 2331/2025 al S.C.P.E.J. Trifina, Tănase ?i Galea şi obligă pe terţul poprit să-i plătească creditorului, în limitele urmăribile prevăzute de art. 729 C. proc. civ., sumele datorate debitorului, până la concuren?a sumei din dispoziţia de înfiinţare a popririi. Obligă pe terţul poprit să plătească petentului suma de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sinaia. Pronun?ată în data de 06.05.2026 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amana pronuntarea la 06.05.2026

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de ACT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., (20.05.2026)
  4. 12920/3/2026Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  5. 2261/2/2026Intimatdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice d.c.nr. 50/26.02.2026, dosar nr. 2880/3/2025
    Curtea de Apel BucurestiRevizuire - ApelContencios administrativ şi fiscalTermen preschimbat (19.06.2026)
    Parti (4)
    Termene si solutii (3)
    1. Termen preschimbat

      termen preschimbat la data de 17.06.2026

    2. Anulează cererea de revizuire_Hotarare

      Admite excepţia netimbrării cererii de revizuire. Anulează cererea de revizuire, ca netimbrată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 17.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Încheiereincheieredesedinta

      Dispune din oficiu preschimbarea termenului de judecată din data de 19.06.2026 la data de 17.06.2026, ora 15.00, cu citarea părţilor, în şedinţă publică. Se citează părţile pentru noul termen din 17.06.2026, ora 15.00 cu menţiunea că termenul din 19.06.2026 a fost preschimbat. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 22.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  6. 18764/300/2026Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (08.06.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 04.09.2026, ora 08:30, având în vedere nelegala constituire a instanţei, prin raportare la protestul personalului auxiliar de specialitate.

  7. 36976/300/2025Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (14.05.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge acţiunea formulată de reclamanta IDEAL FIT INTELLIGENCE S.R.L. în contradictoriu cu pârâta ACT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.05.2026.

  8. 27907/3/2025Intimatdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (19.05.2026)
    Parti (8)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢIIReclamant
    • ACT CONSTRUCT MANAGEMENTPârât
    • QUADRATUM ARCHITECTUREPârât
    • ACRIEM PRODUCTPârât
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SAIntimat
    • ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRLIntimat
    • QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.Apelant
    • ACRIEM PRODUCT S.R.L.Apelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (19.05.2026)4 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge ca nefondate apelurile. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.astăzi, 19.05.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19.05.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.astăzi, 13.05.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 13.05.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 29.04.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 29.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 15.04.2026.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (09.02.2026)3 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite ac?iunea formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii S.A. în contradictoriu cu pârâtele Act Construct Management S.R.L., Quadratum Architecture S.R.L. ?i Acriem Product S.R.L. Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamantă a sumelor de 1.347.907,64 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie aferente unei perioade de 732 de zile de întârziere, 408.791,66 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie aferente unei perioade de 222 de zile de întârziere, ?i în continuare la penalită?i de întârziere de 0,05%/zi de întârziere calculate la valoarea restului rămas de executat, începând cu data de 12.04.2025 până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul contractului nr. 197/24.03.2021. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de recurs care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a – Contencios administrativ şi fiscal. Soluţie pusă la dispoziţie prin grefa instanţei, astăzi, 9 februarie 2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 9 februarie 2026. Soluţie pusă la dispoziţie prin grefa instanţei, astăzi, 3 februarie 2026.

      3. SuspendatRezolutie

        Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de QUADRATUM ARCHITECTURE, (13.03.2026)
    • Apel — declarata de QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L., (13.03.2026)
    • Apel — declarata de ACRIEM PRODUCT, (07.03.2026)
    • Apel — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L., (07.03.2026)
  9. 19407/3/2026Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BucurestiFondFaliment
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  10. 42208/3/2025Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAnulează cererea (24.03.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cererea_Hotarare

      Admite excepţia lipsei dovezi calităţii de reprezentant, invocată din oficiu. Anulează cererea, ca fiind formulată de o persoană fără dovada calităţii de reprezentant. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civilă. Pronunţată astăzi, 24.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 Cod pr.civ.

1–10 din 21

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)