Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru INKSHAPE SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 5595/99/2023/a10Contestatordetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar
    Curtea de Apel IasiFond → ApelFalimentNefondat (08.07.2026)
    Parti (20)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I." S.A.Contestator
    • INKSHAPE SRLContestator
    • SC STEF-INVEST SRLDebitorposibil 15804763posibil 4281286
    • CEC BANK S.A.-PREŞEDINTELE COMITETULUI CREDITORILORCreditor
    • INFINEXA RESTRUCTURING SPRLLichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR
    • SC CALCARUL SA- MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORCreditor
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORCreditor
    • BANCA TRANSILVANIA SA- SUCURSALA IAŞI-MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORCreditor
    • BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A -MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORCreditor
    • FIRST CAPITAL SOLUTION IPURLLichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I." S.A.Apelant intimat
    • INKSHAPE SRLIntimat Apelant
    • SC STEF-INVEST SRLIntimat apelantposibil 15804763posibil 4281286
    • CEC BANK S.A.-PREŞEDINTELE COMITETULUI CREDITORILORIntimat
    • INFINEXA RESTRUCTURING SPRLIntimat
    • SC CALCARUL SA- MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORIntimat
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORIntimat
    • BANCA TRANSILVANIA SA- SUCURSALA IAŞI-MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORIntimat
    • BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A -MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILORIntimat
    • FIRST CAPITAL SOLUTION IPURLIntimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
    1. ApelCurtea de Apel IasiNefondat (08.07.2026)4 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul formulat de creditoarea-contestatoare Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA împotriva sentinţei civile nr. 208/2026 din 19 martie 2026, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal. Admite apelul formulat de debitoarea STEF-INVEST S.R.L., prin administrator special Apălimăriţei Răzvan, şi apelul incident formulat de contestatoarea INKSHAPE S.R.L., prin administrator judiciar ALFA şi OMEGA INSOLV SPRL, împotriva sentinţei civile nr. 208/2026 din 19 martie 2026, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal, hotărâre pe care o schimbă în parte, în sensul că: a. Admite în parte cererea de plată a creanţei, înregistrată sub nr. 27444/03.06.2025, cu privire la suma totală de 568.911,75 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1711/21.11.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Eroilor nr. 30, oraşul Bucecea, judeţul Botoşani”, plata urmând a fi efectuată în condiţiile art. 102 alineat (6) din Legea nr. 85/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. privind plata sumelor de 821.096,86 lei (garanţia de bună execuţie) şi 1.711.469,42 lei - T.V.A inclusă (suma către S.C. Stef Invest S.R.L.). b. Admite în parte cererea de plată a creanţei, înregistrată sub nr. 31382/23.06.2025, cu privire la suma totală de 43.260,17 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1505/03.10.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Ştefan Ciubotaşu, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui”, reprezentând penalităţi de întârziere datorate pentru nerespectarea termenului de execuţie, ca urmare a diminuării cuantumului de 508.561,11 lei cu valoarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 465.300,94 lei), plata urmând a fi efectuată în condiţiile art. 102 alineat (6) din Legea nr. 85/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. privind plata sumei de 4.547.470,81 - TVA inclusă, sumă achitată către S.C. Stef Invest S.R.L. Păstrează celelalte dispoziţii ale sentinţei, care nu contravin prezentei decizii. Definitivă. Pronunţată astăzi, 08 iulie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 08.07.2026, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 23.06.2026, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin interme4diul grefei instantei

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 18.06.2026 pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei

    2. FondTribunalul IasiAlte soluţii (19.03.2026)4 termene ▸
      1. Alte soluţii_Hotarare

        I. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes al contestatoarei S.C. Inkshape S.R.L. în formularea contestaţiei, excepţie invocată de către intimata-debitoare S.C. Stef Invest S.R.L., prin administrator special Apălimăriţei Răzvan. II. Admite în parte contestaţia formulată de către contestatoarea-creditoare Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., în contradictoriu cu intimata – debitoare S.C. Stef Invest S.R.L. şi intimatul – administrator judiciar reprezentat de consorţiul format din Infinexa Restructuring S.P.R.L. şi First Capital Solution I.P.U.R.L., contestaţie ce are ca obiect măsurile administratorului judiciar al debitoarei S.C. Stef Invest S.R.L., din cadrul Raportului de activitate nr. 9 nr. 2485/02.09.2025 publicat în B.P.I. nr. 19232/03.09.2025, referitoare la cererile de plată formulate de către contestatoarea Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. nr. 27444/03.06.2025, nr. 31382/23.06.2025 şi nr. 31837/25.06.2025 (punctele 7, 8 şi 9 din raport). Admite în parte contestaţia formulată de către contestatoarea S.C. Inkshape S.R.L., împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei S.C. Stef Invest S.R.L., din cadrul Raportului de activitate nr. 9 nr. 2485/02.09.2025 publicat în B.P.I. nr. 19232/03.09.2025, privind soluţionarea cererilor de plată formulate de către contestatoarea Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. înregistrate sub nr. 27444/03.06.2025, nr. 31382/23.06.2025 şi nr. 31837/25.06.2025 (punctele 7, 8 şi 9 din raport). Anulează măsurile administratorului judiciar al debitoarei S.C. Stef Invest S.R.L., dispuse prin raportul de activitate nr. 9 nr. 2485/02.09.2025 publicat în B.P.I. nr. 19232/03.09.2025, cu privire la soluţionarea cererilor de plată formulate de către contestatoarea Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., înregistrate sub nr. 27444/03.06.2025, nr. 31382/23.06.2025 şi nr. 31837/25.06.2025 (punctele 7, 8 şi 9 din raport) şi, pe cale de consecinţă: a. Admite în parte cererea de plată a crean?ei, înregistrată sub nr. 27444/03.06.2025, cu privire la suma totală de 2.280.381,17 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1711/21.11.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Eroilor nr. 30, oraşul Bucecea, judeţul Boto?ani” (din care suma de 1.711.469,42 lei – T.V.A inclusă, reprezintă suma achitată către S.C. Stef Invest S.R.L., iar suma de 568.911,75 lei reprezintă penalităţi de întârziere), plata urmând a fi efectuată în condi?iile art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. ce are ca obiect plata sumei de 821.096,86 lei (garanţia de bună execuţie). b. Admite în parte cererea de plată a crean?ei, înregistrată sub nr. 31382/23.06.2025, cu privire la suma totală de 4.590.730,98 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1505/03.10.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. ?tefan Ciubotasu, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui” (din care suma de 4.547.470,81 lei – T.V.A inclusă, reprezintă suma achitată către S.C. Stef Invest S.R.L., iar suma de 43.260,17 lei reprezintă penalităţi de întârziere datorate pentru nerespectarea termenului de execuţie, ca urmare a diminuării cuantumului de 508.561,11 lei cu valoarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 465.300,94 lei), plata urmând a fi efectuată în condi?iile art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014. c. Admite cererea de plată a crean?ei, înregistrată sub nr. 31837/25.06.2025, cu privire la suma totală de 693.700,95 lei (reprezentând penalităţi datorate pentru nerespectarea termenului de execuţie, ca urmare a diminuării cuantumului de 1.046.415,35 lei cu valoarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 352.714,40 lei), în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1664/09.11.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă pentru 110 locuri în Calea Romanului nr.144, municipiul Bacău, judeţul Bacău”, plata urmând a fi efectuată în condi?iile art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în B.P.I., cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Ia?i. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată astăzi, 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C.pr.civ. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.03.2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la 04.03.2026 pentru comunicarea înscrisurilor solicitate de instanţă

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la 21.01.2026 orele 9.00.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I." S.A., (01.04.2026)
    • Apel — declarata de SC STEF-INVEST SRL, (26.03.2026)
  2. 6599/99/2025Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul IasiFondFalimentAmână cauza (20.05.2026)
    Parti (10)
    Termene si solutii (3)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 25.11.2026, pentru continuarea procedurii

    3. Amână cauzaincheieredesedintasecreta

      Admite cererea formulată de debitoarea INKSHAPE SRL, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. În temeiul art. 71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei INKSHAPE SRL În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează în vederea administrării procedurii insolvenţei debitorului pe practicianul în insolvenţă ALFA ŞI OMEGA INSOLV IPURL, până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condiţiile art. 57 din lege. Fixează onorariu administratorului judiciar provizoriu de 1000 lei/lunar. În temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comerţului, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea notificării, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere debitorului să predea până la data de 06.03.2026 actele prevăzute de art. 67 din lege administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la 09.04.2026. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 30.04.2026. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor in Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe la data de 20.05.2026. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data şi in locaţia ce va fi stabilita de administratorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Dispune trimiterea notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, de către administratorul judiciar. Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic până la data de 16.03.2026 un raport prin care să propună fie intrarea in faliment in procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie şi până la data de 06.04.2026 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 169, precum şi celelalte situaţii incidente, iar lunar câte un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii precum si dovada publicării in extras in Buletinul procedurilor in insolvenţă. În temeiul art. 39 din Lege , dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iaşi, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.02.2026.

  3. 6599/99/2025/a1Debitordetalii ▸
    contestaţie creanţe tabel preliminar al creanţelor
    Tribunalul IasiFondFaliment
    Parti (9)
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  4. 6599/99/2025/a2Debitordetalii ▸
    contestaţie creanţe tabel preliminar publicat in BPI 11793/06.05.2026
    Tribunalul IasiFondFaliment
    Parti (9)
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  5. 6599/99/2025/a3Contestator DEBITORdetalii ▸
    contestaţie creanţe tabel preliminar publicat in BPI 11793/06.05.2026
    Tribunalul IasiFondFaliment
    Parti (9)
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  6. 28513/3/2025Apelant Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscal413 NCPC/244 CPC (16.06.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Bucuresti413 NCPC/244 CPC (16.06.2026)6 termene ▸
      1. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

        În temeiul art. 413 alin.(1) pct. 1 din C.proc.civ., dispune suspendarea judecă?ii apelului până la solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 5595/99/2023/a10 aflat pe rolul Tribunalului Ia?i. Cu recurs pe toată perioada suspendării. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucure?ti în cazul exercitării căii de atac. Pronun?ată astăzi, 16.06.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.06.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 15.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.06.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.06.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 04.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.05.2026.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (09.12.2025)3 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite cererea. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere calculate de la data de 08.11.2024 până la 08.05.2025 în sumă de 1.046.415,35 lei ?i în continuare, de la 09.05.2025 până la îndeplinirea obliga?iei de finalizare a lucrărilor de execu?ie. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 09.12.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civ., dispune amânarea pronunţării la data de 09.12.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.12.2025. .

      3. SuspendatRezolutie

        Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de INKHAPE, (11.03.2026)
    • Apel — declarata de INKSHAPE SRL, (11.03.2026)
  7. 535/99/2023Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată GRUP DE SOCIETĂŢI
    Tribunalul IasiFondFalimentAmână cauza (26.03.2026)
    Parti (66)
    Termene si solutii (14)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 15.10.2026 pentru continuarea procedurii

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 26.03.2026 pentru continuarea procedurii

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 20.11.2025, pentru continuarea procedurii

    5. Amână cauzaHotarareintermediara

      În temeiul dispoziţiilor art. 145 alin. 1 lit. A pct.c şi lit.B din Legea nr. 85/2014, dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitoarei BISMOBIL KITCHEN SRL. În temeiul art. 145 alin.2 lit.b din Legea nr. 85/2014, desemnează lichidator judiciar provizoriu consorţiul format din practicienii în insolvenţă INVIRO INSOLVENCY IPURL şi CAPITAL INSOL SPRL – FILIALA IAŞI, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Fixează onorariul provizoriu cuvenit lichidatorului judiciar la 2000 lei/lună, care se va achita din averea debitoarei. Pune în vedere ca la prima adunare generală a creditorilor să supună spre aprobare confirmarea sa şi comisionul de administrare. În lipsa disponibilită?ilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor în insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi supus aprobării în conformitate cu art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.118 ?i urm. din Statutul UNPIR. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, în termen de 10 zile de la notificare. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorului şi Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 17.03.2025. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 16.04.2025. Fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 16.05.2025. În temeiul art. 151 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 29.05.2025. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Ia?i în termen de 7 de zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI. Pronunţată azi, 30.01.2025, în condiţiile art. 396 alin.2 C.p.c., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 30.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C.pr.civ. Pronunţată astăzi, 23.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 23.01.2025, pentru discutarea propunerii de intrare în faliment

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 28.11.2024, pentru continuarea procedurii

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 20.06.2024, pentru continuarea procedurii

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art.53 alin.2 din Legea nr. 85/2014, dispune decăderea din dreptul de administrare al debitoarei BISMOBIL KITCHEN SRL. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI, în ceea ce priveşte sancţiunea decăderii, pentru debitoarea reprezentată de administratorul statutar. Cererea de apel se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată azi, 05.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Acordă termen la data de 15.02.2024, ora 09:00, pentru continuarea procedurii

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 05.10.2023, ora 09:00, pentru continuarea procedurii

    12. Încheiereincheieredesedinta

      În temeiul art. 58 lit. n din Legea nr. 85/2014, încuviinţează cererea formulată de practicianul în insolvenţă INVIRO INSOLVENCY IPURL, administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC BISMOBIL KITCHEN SRL. Dispune prelungirea termenului de depunere a protocolului de colaborare cu ceilalţi administratori judiciari provizorii numiţi în cadrul grupului de societăţi „Bismobil Kitchen” la data de 10.04.2023. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin BPI, cererea urmând a se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată astăzi, 30.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    13. Amână cauzaincheieredesedintasecreta

      Admite cererea formulată de către debitoarea BISMOBIL KITCHEN SRL, având ca obiect deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art. 71 rap. la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei BISMOBIL KITCHEN SRL. În temeiul art.73 rap.la art.45 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă INVIRO INSOLVENCY IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, până la data de 13.03.2023. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 03.04.2023. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.04.2023. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.04.2023. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 22.05.2023. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 02.05.2023, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată şi, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art.189 din Legea nr. 85/2014, Desemnează pe administratorul judiciar provizoriu Inviro Insolvency IPURL ca practician coordonator şi Dispune ca acesta să depună la dosarul cauzei protocolul de cooperare încheiat cu administratorii judiciari provizorii deja desemnaţi pentru societăţile din grup, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 08.06.2023, S1 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către administratorul judiciar. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI, cale de atac care se depune la Tribunalul Ia?i. Pronunţată azi, 20.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Soluţia corectă: Amână cauza şi acordă termen la data de 20.02.2023, ora 09:00, sala VIII-etaj 4, pentru a se comunica debitoarei cererea de intrare în procedura insolvenţei formulată de SC TV SAT INTERMEDIA SRL. (EROARE - Amână pronunţarea pentru data de 20.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 C.pr.civ.)

  8. 5595/99/2023/a12Intervenient FORŢATdetalii ▸
    reziliere/rezoluţiune/despăgubiri/impreviziune/contracte
    Tribunalul IasiFondFalimentAdmite cererea (19.03.2026)
    Parti (5)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SAReclamant
    • STEF INVEST SRLPârâtposibil 15804763posibil 4281286
    • INFINEXA RESTRUCTURING SPRLLichidator
    • FIRST CAPITAL SOLUTION IPURLLichidator
    • INKSHAPE SRLIntervenient FORŢAT
    Termene si solutii (3)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. Stef Invest S.R.L., prin administratorul judiciar reprezentat de consorţiul format din Infinexa Restructuring S.P.R.L.şi First Capital Solution I.P.U.R.L. şi cu citarea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. În temeiul art. 123 alin.3 teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune rezilierea contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr. 522/19.05.2023 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă medie, Str. Căpitan Grigore Ignat nr. 14, municipiul Bârlad, judeţul Vaslui”, încheiat între Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în calitate de achizitor, şi asocierea S.C. Stef Invest S.R.L. şi S.C. Inkshape S.R.L., reprezentată de liderul de asociere S.C. Stef Invest S.R.L., în calitate de antreprenor. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 04.03.2026 pentru citarea intervenientului forţat SC INKSHAPE SRL

  9. 5595/99/2023/a11Intervenient FORŢATdetalii ▸
    reziliere/rezoluţiune/despăgubiri/impreviziune/contracte
    Tribunalul IasiFondFalimentAdmite cererea (19.03.2026)
    Parti (5)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SAReclamant
    • STEF INVEST SRLPârâtposibil 15804763posibil 4281286
    • INFINEXA RESTRUCTURING SPRLLichidator
    • FIRST CAPITAL SOLUTION IPURLLichidator
    • INKSHAPE SRLIntervenient FORŢAT
    Termene si solutii (3)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. Stef Invest S.R.L., prin administratorul judiciar reprezentat de consorţiul format din Infinexa Restructuring S.P.R.L. şi First Capital Solution I.P.U.R.L. şi cu citarea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. În temeiul art. 123 alin.3 teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune rezilierea contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr. 516/16.05.2023 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă medie, Str. Parcului, punct Lunca Trotu?ului, sat Dofteana, comuna Dofteana, judeţul Bacău”, încheiat între Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în calitate de achizitor, şi asocierea S.C. Stef Invest S.R.L. şi S.C. Inkshape S.R.L., reprezentată de liderul de asociere S.C. Stef Invest S.R.L., în calitate de antreprenor. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la 04.03.2026 pentru citarea intervenientului forţat SC INKSHAPE SRL

  10. 5453/99/2025Reclamantdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
    Tribunalul IasiFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (13.02.2026)
    Parti (3)
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Admite excepţia rămânerii fără obiect a cererii de chemare în judecată, invocată de pârâtă. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Inkshape S.R.L., în contradictoriu cu pârâ?ii Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. ?i Stef Invest S.R.L., societatea aflată în insolven?ă reprezentată prin Consor?iul practicienilor în insolven?ă Infinexa Restructuring SPRL ?i First Capital Solution IPURL. Obligă pe pârâta Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. la plata către reclamanta Inkshape Srl a sumei de 5.290 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru (450 de lei) ?i onorariu avoca?ial (4840 lei). Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Eventuala cerere de recurs se depune la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, 13 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 13.02.2026, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

1–10 din 12

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)