Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru BUILDING GOOD HOUSES S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1971/86/2026/a1Petentdetalii ▸
    reexaminare anulare cerere
    Tribunalul SuceavaFondLitigii cu profesioniştiiRespinge plângerea (29.07.2026)
    Parti (1)
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV SPRLPetent
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge plângerea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Respinge, ca neîntemeiată, cererea de reexaminare formulată de reclamanta S.C. BUILDING GOOD HOUSES S.R.L. – în faliment, reprezentată prin lichidator judiciar ALFA INSOLV S.P.R.L., cu participarea administratorului special Bunduc Constantin, împotriva încheierii din data de 02.07.2026, pronun?ată în dosarul nr. 1971/86/2026 al Tribunalului Suceava. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 29 iulie 2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

  2. 528/86/2022Reclamantdetalii ▸
    actiune în daune contractuale
    Curtea de Apel SuceavaFond → ApelLitigii cu profesioniştiiÎncheiere (23.06.2026)
    Parti (6)
    • BUILDING GOOD HOUSES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURLReclamant
    • BUILDING GOOD HOUSES S.R.L.-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURLReclamant
    • COMUNA STULPICANI-PRIN PRIMARPârât
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURLApelant Reclamant
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVAIntimat Reclamant
    • COMUNA STULPICANI PRIN PRIMARIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 22 termene)
    1. ApelCurtea de Apel SuceavaÎncheiere (23.06.2026)4 termene ▸
      1. termen
      2. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge excepţia tardivităţii apelului, invocată din oficiu. Repune cauza pe rol. Fixează termen la data de 23.10.2026 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 23.06.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 23.06.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 19.06.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19.06.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 4.06.2026.

    2. FondTribunalul SuceavaRespinge cererea (04.04.2025)18 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamanta Building Good Houses SRL, în contradictoriu cu pârâta Comuna Stulpicani – prin primar. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.04.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 04.04.2025 Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.03.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen pentru continuitate

      4. Termen intermediar

        Dosar repartizat ciclic la completul C7FP conform art. 1 din Decizia nr. 93/02.10.2024 a Vicepreşedintelui Tribunalului Suceava.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 17.01.2025.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 11.11.2024.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 13.05.2024.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea nr. 1 din data de 11 ianuarie 2024, prin care a fost menţinută forma de protest adoptată în Adunarea Generală a Judecătorilor din data de 14 decembrie 2023 precum şi faptul că prezenta cauză nu se află pe lista cauzelor urgente care se judecă în această perioadă

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 15.01.2024.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea întocmirii raportului de expertiză întocmit în cauză

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administării probatoriului solicitat în cauză

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea soluţionării cererii de înlocuire a expertului desemnat în cauză

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Prin tragere la sorţi, desemnează în cauză pe doamna expert Maleş Anca. Încuviinţează obiectivul propus de reclamantă, astfel cum a fost indicat prin precizările depuse la dosar pentru acest termen. Dispune emiterea unei adrese către doamna expert Maleş Anca, desemnată la acest termen, prin care i se va solicita să procedeze la efectuarea expertizei conform obiectivului propus de reclamantă şi încuviinţat de instanţa de judecată, cu menţiunea că avansul provizoriu în cuantum de 800 lei a fost pus în sarcina reclamantei, la adresă urmând a fi anexat un exemplar al precizărilor depuse la dosar de aceasta. Stabileşte avansul provizoriu onorariu expert în cuantum de 800 lei şi pune în vedere apărătorului reclamantei să facă dovada achitării acestuia până la termenul următor. Se va emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Suceava prin care va fi înştiinţat de desemnarea în cauză a doamnei expert Maleş Anca şi de cuantumul onorariului provizoriu stabilit de instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 24 aprilie 2023, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      14. ÎncheiereHotarareintermediara

        În baza art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, constată că a intervenit suspendarea de drept a judecăţii cererii reconven?ionale având ca obiect preten?ii ( plata sumei de 79958 cu titlu de prejudiciu ?i 0,2%/zi – penalită?i de întârziere) formulată de pârâta COMUNA STULPICANI – prin PRIMAR în contradictoriu cu reclamanta BUILDING GOOD HOUSES S.R.L. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Suceava. Acordă termen pentru continuarea judecă?ii la data de 06.02.2023 – complet C3FP – ora.10:00, pentru când vor fi citate păr?ile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 396 al. 2 C.pr.civ., astăzi, data de 21.11.2022.

      15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 21.11.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (2) Cod de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 noiembrie 2022.

      16. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.11.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (2) Cod de procedură civilă. Pronunţată în ?edin?ă publică astăzi, 25 octombrie 2022.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 25 octombrie 2022, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 13 septembrie 2022, pentru când se va repeta procedura de citare cu pârâta, reclamanta având termen în cunoştinţă.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de BUILDING GOOD HOUSES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURL, (13.03.2026)
    • Apel — declarata de SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURL, (13.03.2026)
    • Apel — declarata de BUILDING GOOD HOUSES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURL, (11.03.2026)
    • Apel — declarata de SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURL, (11.03.2026)
  3. 1971/86/2026Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul SuceavaFondLitigii cu profesioniştiiÎncheiere (02.07.2026)
    Parti (2)
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRLReclamant
    • COMUNA MOARA PRIN PRIMARPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 200 alin. 4 C.proc.civ., anulează cererea de chemare în judecată. Cu drept la cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi, data de 02.07.2026.

  4. 203/86/2024Pârâtdetalii ▸
    obligaţie de a face
    Tribunalul BotosaniFond → FondLitigii de muncăAlte cauze (04.04.2025)
    Parti (4)
    • ANDRONIC DANIELReclamant
    • SC BUILDING HOUSES SRL- PRIN ADM. UNIC BUNDUC CONSTANTINPârât
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL- PRIN ADM. JUD.ALFA INSOLV IPURLPârât
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL- PRIN ADM. UNIC BUNDUC CONSTANTINPârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. FondTribunalul BotosaniAlte cauze (04.04.2025)6 termene ▸
      1. Alte cauzeincheiereSuspendare

        În temeiul art.75 din Legea nr. 85/2014, suspendă judecarea cauzei având ca obiect „obligaţia de a face” formulată de reclamantul ANDRONIC DANIEL, în contradictoriu cu pârâta SC BUILDING HOUSES S.R.L. Suceava - prin administrator judiciar ALFA INSOLV IPURL Suceava. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Recursul se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, data de 04.04.2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se comunica reclamantului înscrisurile depuse de lichidator,

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 7.03.2025, pentru a se repeta procedura de citare cu pârâta prin lichidator judiciar desemnat în dosarul de faliment.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 21 februarie 2025, pentru a se repeta procedura cu părţile.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 06.12.2024 pentru emiterea unei adrese către ITM Suceava

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 11 octombrie 2024, pentru administrarea de probe, în sensul ca pârâta să depună la dosar statele de plată, pontajele, contractul de muncă referitor la reclamantă şi să prezinte situaţia drepturile achitate deja reclamantei, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare,.

    2. FondTribunalul SuceavaDeclină soluţionarea cauzei (02.04.2024)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

        Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Suceava. Declină competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Tribunalului Botoşani. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  5. 2216/86/2020Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul SuceavaFondFalimentAmână cauza (10.03.2026)
    Parti (34)
    Termene si solutii (33)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      CONTINUARE PROCEDURĂ

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      CONTINUARE PROCEDURĂ

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      CONTINUARE PROCEDURĂ

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      CONTINUARE PROCEDURĂ

    6. Termen intermediar

      TRANSFERAT LA C10 FF CONFORM PROCES-VERBAL REPARTIŢIE CICLICĂ DIN 2.10.2024

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea inventarierii, evaluării şi valorificări bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei, amână judecarea cauzei la data de 21.10.2024.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii

    9. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite sesizarea lichidatorului judiciar ALFA INSOLV IPURL privind stabilirea unor noi termene în cadrul procedurii de faliment. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii, la 22 decembrie 2023. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 8 ianuarie 2024. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 26 februarie 2024 şi pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 7 martie 2024. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 26 februarie 2024, ora 09:00 C4FF. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei, conform art. 396 al. 2 cod de procedură civilă, azi , data de 13 noiembrie 2023.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 13.11.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.11.2023.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Suceava, Constatând că obiectul prezentei cauze nu se încadrează în categoria obiectelor ce se judecă pe perioadă stării de protest,

    12. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Aprobă raportul administratorului judiciar ALFA INSOLV IPURL cu propunerea de intrare în faliment. În temeiul dispoziţiilor art. 145 alin. 1 lit. C raportat din Legea nr. 85/2014, dispune intrarea în faliment a debitoarei SC BUILDING GOOD HOUSES SRL. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe ALFA INSOLV IPURL, cu onorariul provizoriu în cuantum de 1200 de lei lunar. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune dizolvarea debitoarei ?i ridică dreptul de administrare al acesteia. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii, la 26 iunie 2023. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 7 IULIE 2023. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 4 SEPTEMBRIE 2023 şi pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 14 SEPTEMBRIE 2023. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 4 SEPTEMBRIE 2023, ora 09:00 C4FF. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei, conform art. 396 al. 2 cod de procedură civilă, azi , data de 12 mai 2023.

    13. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 12.05.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 al. 2 C.pr.civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 05.05.2023.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.05.2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 al. 2 Cod de procedură civilă. Pronunţată în ?edin?ă publică astăzi, data de 24.04.2023.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 24.04.2023 ora 9 sala 232, în vederea soluţionării dosarului dosarelor asociate

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act că prin adunarea creditorilor debitoarei din data de 08.12.2022 nu a fost aprobată modificarea planului de reorganizare propus de debitoare. Amână judecarea cauzei la data de 20 februarie 2023, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Emiterea unei adrese către administratorul judiciar pentru a comunica instanţei dacă a fost convocată adunarea generală a creditorilor în vederea votării modificării planului de reorganizare. Amână judecarea cauzei la data de 13 decembrie 2021, pentru când părţile vor fi citate prin BPI cu menţiunea punerii în discuţie a intrării societăţii debitoare în faliment, având în vedere adunarea creditorilor nr. 1884/12.10.2022.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 22 noiembrie 2022, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 13 septembrie 2022, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

    20. Confirmat plan de reorganizare sau lichidareHotarareintermediara

      Ia act de hotărârea adunării creditorilor, cuprinsă în procesul verbal al şedinţei adunării creditorilor din data de 16.02.2022 prin care a fost aprobat planul de reorganizare a activităţii debitorului. În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 litera k) coroborat cu dispoziţiile art. 139 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014, confirmă planul de reorganizare a activităţii debitorului SC BUILDING GOOD HOUSES SRL. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 21.06.2022, ora 09:00, C4FF. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Suceava. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.03.2022.

    21. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 29.03.2022. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.03.2022.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru discutarea aprobării planului de reorganizare, amână judecarea cauzei la data de 22.03.2022.

    23. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite în parte cererea formulată de Bunduc Constantin, în calitate de administrator special al debitoarea SC BUILDING GOOD HOUSES SRL, având ca obiect prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare. În temeiul art. 50 al. 2 din legea nr. 55/2020, dispune prelungirea cu trei luni a termenului de depunere a planului de reorganizare, termen care a început să curgă de la data solu?ionării definitive a contesta?iilor la tabelul preliminar, respectiv la data pronun?ării Deciziei nr. 323 din 4 noiembrie 2021 a Cur?ii de Apel Suceava, dată în dosarul nr. 2216/86/2020/a1. Prorogă punerea în discu?ie a cererii de intrare în faliment formulată de DGRFP – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Suceava, la un termen ulterior. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Suceava, sub sanc?iunea nulită?ii. Acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 8 martie 2022 – C4FF. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 10 decembrie 2021.

    24. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 10.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.12.2021.

    25. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 03.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.11.2021.

    26. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 23.11.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.11.2021.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 16.11.2021.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2021.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta
    30. Amână cauzaincheieredesedinta
    31. Amână cauzaincheieredesedinta
    32. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC BUILDING GOOD HOUSE SRL, mun. SUCEAVA , JUD. SUCEAVA . În temeiul art.73 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe ALFA INSOLV IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de 1.500 lei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără a avea, în prealabil, avizul administratorului judiciar, acordat în conformitate cu prevederile art. 5 pct.66 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitorului, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitorului, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să prezinte în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, un raport prin care să propună fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, fie intrarea în procedura simplificată, cu obligaţia de a notifica creditorii şi debitorul în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitorului în faliment în procedura simplificată. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 23 septembrie 2020. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 21 septembrie 2020. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 2 octombrie 2020. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 3 noiembrie 2020 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13 noiembrie 2020. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 8 octombrie 2020, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 3 NOIEMBRIE 2020, ora 9:00 C4FF. Executorie. Cu drept de opozi?ie în termen de 10 zile de la notificare pentru creditori. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Suceava în termen de 7 de zile de la comunicare pentru debitor. Cercetată în şedinţa Camerei de Consiliu. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei, conform art. 396 al. 2 cod de procedură civilă, azi , data de 5 august 2020.

    33. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.08.2020. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.07.2020.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC BUILDING GOOD HOUSES SRL - PRIN REPREZENTANT LEGAL, (24.05.2023)
  6. 2216/86/2020/a11Reclamantdetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar
    Tribunalul SuceavaFondFaliment
    Parti (3)
    • BUILDING GOOD HOUSES SRL - PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL BUNDUC CONSTANTINReclamant
    • UAT FRASINIntimat
    • BUILDING GOOD HOUSES SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV S.P.R.L.Reclamant
  7. 1338/86/2022*Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul SuceavaApel → FondLitigii cu profesioniştiiNefondat (06.06.2025)
    Parti (6)
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVAApelant Reclamant
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV SPRL SUCEAVAApelant Reclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL FRASIN PRIN PRIMARIntimat Pârât
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL - PRIN REPREZENTANT LEGALReclamant
    • SC BUILDING GOOD HOUSES SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ALFA INSOLV SPRL - PRIN REPREZENTANT LEGALReclamant
    • ORAŞUL FRASIN- PRIN PRIMARPârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 30 termene)
    1. FondTribunalul SuceavaRespinge cererea (19.02.2025)28 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.02.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19.02.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.02.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 05.02.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.01.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 28.01.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.01.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 13.01.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.12.2024.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 30.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.12.2024.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 18.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.12.2024.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 10.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.11.2024.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 26.11.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.11.2024.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        COMPLETARE PROBATORIU

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU ACHITAREA ONORARIULUI EXPERT

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        COMPLETARE PROBATORIU

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        ALTE CAUZE

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        STUDIU RAPORT EXPERTIZĂ

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ

      17. Termen intermediar

        Preluat de C10FP, conform H.C.C. nr. 28 din 31 octombrie 2023.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la data de 10.11.2023, sala 246, ora 10:00, având în vedere lipsa raportului de expertiză.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 15.09.2023, ora 10, sala 246, faţă de lipsa raportului de expertiză

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la data de 16.06.2023, ora 10:00, sala 246, în vederea achitării diferenţei de plată onorariu provizoriu expert.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei pentru data de 12.05.2023 – ora 10:00 – sala 246, pentru întocmirea raportului de expertiză în specialitatea construcţii.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Înlocuieşte pe doamna expert Veghinaş Simona şi desemnează în calitate de expert pe domnul Flocea Mihai, aflat la poziţia nr. 6 din lista pusă la dispoziţia instanţei de Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Suceava, specialitatea construcţii. Se va emite adresă către Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Suceava pentru a fi înştiinţat că s-a dispus înlocuirea expertului în cauză şi pentru a efectua transferul onorariului provizoriu în sumă de 500 lei achitat de reclamantă, din contul doamnei expert Veghinaş Simona în contul domnului expert Flocea Mihai. Se va emite adresă către domnul expert Flocea Mihai, în sensul celei de la fila 184 dosar, însoţită de obiectivul încuviinţat pentru reclamantă, cu menţiunea de a realiza lucrarea şi, totodată, cu menţiunea că onorariul provizoriu în sumă de 500 lei a fost deja achitat în contul Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a fi transferat în contul său. Se va efectua adresă către doamna expert Veghinaş Simona prin care i se va aduce la cunoştinţă că s-a dispus înlocuirea sa din cauză, sens în care onorariul provizoriu va fi transferat în contul noului expert desemnat. Amână judecarea cauzei la data de 10.03.2023, ora 10:00, sala 246, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 20.01.2023.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează ca actele de procedură pentru reclamantă să fie comunicate prin TDS, la adresa de email indicată prin cererea de acces la dosarul electronic, respectiv avocat@emanuelpapuc.ro. Se va reveni cu adresă în sensul celei de la fila 18 dosar, către doamna expert Veghinaş Simona, în vederea realizării lucrării de expertiză. Pune în vedere expertului judiciar să întocmească raportul de expertiză conform obiectivului încuviinţat şi să îl depună cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată, sub sancţiunea amenzii judiciare prevăzută de art. 187 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură civilă. De asemenea, i se va pune în vedere, ca, în măsura în care sunt necesare cheltuieli de deplasare, să înainteze la dosarul cauzei o adresă prin care să depună dovezi privind efectuarea acestora şi întinderea lor pentru ca instanţa să pună în discuţia părţilor avansarea de către partea interesată de realizarea lucrării a sumelor necesare pentru a acoperi costurile de deplasare. Se va reveni cu adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a se înştiinţa cu privire la măsurile dispuse în privinţa expertizei. Amână judecarea cauzei la data de 20.01.2023, ora 09.00, sala 246, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 25.11.2022.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se va emite adresă către doamna expert Veghinaş Simona, la sediul profesional din mun. Suceava, str. Mărăşti, nr. 4, bl. 22, sc. A, ap. 7, jud. Suceava, în vederea realizării lucrării de expertiză. Pune în vedere expertului judiciar să depună raportul de expertiză conform obiectivului încuviinţat cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată. De asemenea, să depună la dosar precizări privind timpul şi costul estimativ pentru realizarea acestei lucrări. Se va emite adresă către Biroul Local de expertize de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a se înştiinţa cu privire la măsurile dispuse în privinţa expertizei. Amână judecarea cauzei la data de 25.11.2022, ora 10.00, sala 246, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 14.10.2022.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse de părţi la dosarul cauzei. Încuviinţează proba cu expertiza în construcţii, specialitatea „Construcţii civile industriale şi agricole”, propusă de reclamantă. Desemnează în calitate de expert judiciar în construcţii pe doamna Veghinaş Simona, aflată la poziţia nr. 15 din lista de experţi, specialitatea Construcţii civile industriale şi agricole”. Stabileşte onorariul provizoriu de expert la suma de 500 lei, în sarcina reclamantei, şi pune în vedere acesteia prin apărătorul convenţional prezent ca, până cel târziu la următorul termen de judecată, să facă dovada achitării acestuia, sub sancţiunea decăderii din probă. Încuviinţează ca obiectiv pentru expertiza tehnică, specialitatea construcţii, obiectivul nr. 1 „Să determine pe baza înscrisurilor aflate la dosar şi a constatărilor din teren dacă reclamanta a executat lucrările cuprinse în înscrisul „Situaţie de lucrări nr. 3”, care sunt acestea şi dacă valoarea lor a fost corect calculată.” Respinge obiectivul nr. 2 propus de reclamantă ca nefiind de competenţa expertului judiciar. Prorogă pentru următorul termen de judecată discutarea obiectivelor pârâtului pentru expertiză, urmând ca acesta să suporte o parte corespunzătoare din onorariul de expert, în măsura încuviinţării lor. Pune în vedere reclamantei, prin apărătorul convenţional, să depună la dosar dovada de comunicare către pârâtă a situaţiei de lucrări nr. 3 anterior litigiului, în măsura în care are posibilitatea. Totodată, să efectueze demersuri către cei trei furnizori privind dovada transportului şi locului livrării, respectiv dacă bunurile au fost descărcate la sediul pârâtului. Prorogă efectuarea adresei către doamna expert Veghinaş Simona după depunerea de către reclamantă a dovezii de plată a onorariului provizoriu. Amână judecarea cauzei la data de 14.10.2022, ora 09.00, sala 246, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 16.09.2022.

      26. Încheiereincheieredesedinta

        În baza art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, constată încetată acţiunea civilă ce formează obiectul cererii reconvenţionale formulate de pârâtul – reclamant ORAŞUL FRASIN, prin Primar, în contradictoriu cu reclamanta – pârâtă S.C. BUILDING GOOD HOUSES S.R.L., în insolvenţă, prin administrator judiciar ALFA INSOLV I.P.U.R.L. Respinge, ca neîntemeiată, cererea pârâtului – reclamant privind depunerea de către reclamanta – pârâtă a contractului de asociere încheiat cu S.C. PETER GROUP S.R.L. Amână cauza la data de 16.09.2022, sala 246, ora 09:00, pentru când părţile, prin reprezentanţii convenţionali prezenţi, au primit termen în cunoştinţă. Cu drept la calea de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 402 C.pr.civ., astăzi, data de 12.07.2022.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emite adresă către Serviciul Arhivă al Secţiei a II - a Civile a Tribunalului Suceava pentru a comunica o copie legalizată a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de reclamanta – pârâtă, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2216/86/2020, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive. Pune în vedere părţilor – prin reprezentanţii convenţionali ca, până la următorul termen de judecată, să pregătească concluzii cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 în ceea ce priveşte cererea reconvenţională, cu referire la suspendarea judecăţii, respectiv încetarea de drept a acţiunilor judiciare împotriva averii debitoarei. Prorogă discutarea suspendării judecăţii/încetării de drept a acţiunii ce face obiectul cererii reconvenţionale conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 la următorul termen de judecată, în funcţie de situaţia ce va rezulta din hotărârea judecătorească solicitată Arhivei Secţiei a II - a Civile. Pune în vedere reclamantei – pârâte – prin apărător, ca până la următorul termen de judecată, să arate care este teza probatorie pentru expertiza tehnică solicitată prin cererea de chemare în judecată, de asemenea, să arate în mod clar care sunt obiectivele pentru aceasta, în vederea aprecierii utilităţii şi concludenţei probei. Prorogă punerea în discuţie a probelor propuse de părţi la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 12 iulie 2022, ora 12:00, sala 232, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 iunie 2022.

      28. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge, ca neîntemeiată, cererea de preschimbare a termenului de judecată din data de 24.06.2022, formulată de dna avocat Hîrşiu Andreea Daniela, în calitate de reprezentant convenţional al pârâtului Oraşul Frasin prin Primar. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 402 C.pr.civ., astăzi, data de 10.06.2022.

    2. ApelCurtea de Apel SuceavaNefondat (06.06.2025)2 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta
    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de SC BUILDING GOOD HOUSES SRL SUCEAVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV SPRL SUCEAVA, (04.04.2025)
    • Apel — declarata de SC BUILDING GOOD HOUSES SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ALFA INSOLV SPRL - PRIN REPREZENTANT LEGAL, (04.04.2025)
  8. 2497/314/2024Pârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria SuceavaFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (05.09.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamantul RCS & RDS S.A. CUI ....., J ..... cu sediul în ...... şi sediul ales în Mun. ..... în contradictoriu cu pârâtul BUILDING GOOD HOUSES SRL CUI ...., J..... cu sediul în ..... Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 1765 lei reprezentând debit, clauza penală echipamente şi reduceri. Obligă pârâtul să achite reclamantei penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere, calculate de la data introducerii cererii (01.03.2024) până la plata efectivă. Obligă pârâtul sa achite reclamantei suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 05.09.2024.

  9. 2216/86/2020/a10Debitordetalii ▸
    reziliere/rezoluţiune/despăgubiri/impreviziune/contracte
    Tribunalul SuceavaFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (18.01.2024)
    Parti (3)
    • COMPANIA NATIONALA DE INVESTIŢII SAContestator
    • BUILDING GOOD HOUSES SRLDebitor
    • ALFA INSOLV IPURLLichidator
    Termene si solutii (4)
    1. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea formulată de reclamanta COMPANIA NATIONALA DE INVESTIŢII S.A. având ca obiect rezilierea contractului de execuţie de lucrări nr. 238 din 7 noiembrie 2017, pârâtă fiind BUILDING GOOD HOUSES SRL prin lichidator judiciar ALFA INSOLV SPRL. Dispune rezilierea contractului de lucrări nr. 238 din 7 noiembrie 2017. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune, sub sancţiunea nulităţii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 396 al. 2 C.pr.civ., astăzi, data de 18.01.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 18 ianuarie 2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04 ianuarie 2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 04 ianuarie 2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 decembrie 2023.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 18 decembrie 2023. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 04.12.2023.

1–9 din 9

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)