HOLDING HONDOR STIL SRL
Nr. Reg. Com. J13/3820/1993EUID ROONRC.J13/3820/1993Infiintata 19.07.1993
Adresa:Constanței nr. 3, Medgidia, jud. Constanța, 905600
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
sat Agigea
lot 3, C14, parter
Zona Liberă, Perimetrul III, Gara Fluvială
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge cererea de valoarea redusă formulată de reclamanta DE CARLO VINCENZO SRL în contradictoriu cu pârâta HOLDING HONDOR STIL SRL ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 1.548,80 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se poate depune la Judecătoria Medgidia. Pronunţată astăzi, 19.03.2026, cu punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 Cod procedură civilă.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.03.2026.
În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 17.03.2026.
pentru a se depune înscrisuri suplimentare
Fara termene inregistrate.
Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta Holding Hondor Stil S.R.L. în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.05.2026.
Amână pronunţarea la data de 14.05.2026, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit disp. art. 396 alin. 2 C.proc.civ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi 30.04.2026.
Amână pronunţarea la data de 30.04.2026, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit disp. art. 396 alin. 2 C.proc.civ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi 16.04.2026.
Amână pronunţarea la data de 16.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit disp. art. 396 alin. 2 C.proc.civ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 01.04.2026.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 01.04.2026.
Decis Admite apelurile. Schimbă în parte sentinţa apelată. Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de către reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. cu sediul în Mihail Kogălniceanu, Str Tudor Vladimirescu, nr. 4, Judeţ Constanţa, în contradictoriu cu pârâta-reclamantă S.C. Holding Hondor Stil S.R.L. cu sediul în Agigea, Str Zona Tabara, nr. FN, Judeţ Constanţa. Obligă pârâta-reclamantă S.C. Holding Hondor Stil S.R.L. la plata către reclamanta- pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. a sumei de 217.594 Iei, cu titlu de penalităţi de întârziere pentru 246 zile de întârziere în executarea contractului. Admite cererea reconvenţională formulată de către pârâta-reclamantă S.C. Holding Hondor Stil S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. Obligă pârâta-reclamantă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. la încheierea unui act adiţional la Contractul de proiectare şi execuţie de lucrări privind realizarea obiectivului de investiţii Extindere remiza PSI S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. nr. 496LA din 05.09.2023 privind modificarea valorii finale/totale a contractului prin includerea valorii de 205.753,02 lei (TVA inclus). Obligă intimata-pârâtă Holding Hondor Stil S.R.L. la plata către apelanta-reclamantă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. a sumei de 4422,80 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru fond şi apel, în limita pretenţiilor admise. Obligă apelanta-reclamantă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. la plata către apelanta-pârâtă SC Holding Hondor Stil S.R.L. a sumei de 11.974,16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru fond şi apel aferente cererii reconvenţionale şi onorariu avocat fond şi apel, proporţional cu pretenţiile admise. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa apelată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.05.2026.
Încheiere din 19.05.2026 Amână pronunţarea la data de 26 mai 2026. Pronunţată azi, 19.05.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Amana pronunţarea la data de 19.05.2026
Respinge ca neîntemeiată excep?ia lipsei calită?ii procesual pasive a pârâtei S.C. Bemel AG S.R.L., invocată de aceasta prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excep?ia inadmisibilită?ii, invocată de pârâta S.C. Bemel AG S.R.L. prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excep?ia tardivită?ii depunerii cererii reconven?ionale ?i a întâmpinării, invocată de reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. prin întâmpinare. Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de către reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă S.C. Holding Hondor Stil S.R.L.. Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de către reclamanta S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. Bemel AG S.R.L.. Respinge ca neîntemeiată cererea reconven?ională formulată de către pârâta-reclamantă S.C. Holding Hondor Stil S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. Obligă pârâta-reclamantă S.C. Holding Hondor Stil S.R.L. la plata către reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. a sumei de 210 514 lei, cu titlu de penalită?i de întârziere. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă pârâta SC Holding Hondor Stil S.R.L. la plata către reclamanta S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. a sumei de 4210,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru. Obligă reclamanta-pârâtă S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. la plata către pârâta-reclamantă SC Holding Hondor Stil S.R.L. a sumei de 1000 de lei, cu titlu de cheltieli de judecată. Obligă reclamanta SN Aeroportul Na?ional Mihail Kogălniceanu la plata către pârâta Bemel AG S.R.L. a sumei de 11401,32 lei, cu titlu de cheltieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 03.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.02.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.02.2026.
În vederea administrării ÎN INTEGRALITATE A PROBEI CU ÎNSCRISURI, amână judecarea cauzei la data de 10.02.2026.
TERMEN 11.11.2025 PENTRU A SE LUA CUNOŞTINŢĂ DE CEREREA MODIFICATOARE ŞI CEREREA RECONVENŢIONALĂ. SE VA TIMBRA CEREREA RECONVENŢIONALĂ
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.126.861 RON | 155.203 RON | 5.922.761 RON | 4.620.845 RON | 5.362.239 RON | 4.060.323 RON | 21 |
| 2024 | 14.050.049 RON | 2.627.528 RON | 6.681.726 RON | 5.516.210 RON | 6.057.421 RON | 4.891.905 RON | 26 |
| 2023 | 10.312.103 RON | 1.627.590 RON | 4.131.569 RON | 4.710.063 RON | 3.981.102 RON | 4.559.596 RON | 24 |
| 2022 | 6.903.458 RON | 1.319.426 RON | 3.901.401 RON | 4.091.189 RON | 3.929.717 RON | 4.119.505 RON | 18 |
| 2021 | 3.035.949 RON | 302.255 RON | 2.806.659 RON | 4.624.405 RON | 4.032.334 RON | 5.850.080 RON | 11 |
| 2020 | 3.279.995 RON | 364.608 RON | 2.013.271 RON | 2.985.711 RON | 4.575.384 RON | 5.547.824 RON | 13 |
| 2019 | 2.744.677 RON | 344.286 RON | 1.594.776 RON | 3.165.070 RON | 3.612.923 RON | 5.183.217 RON | 6 |
| 2018 | 3.062.291 RON | 273.029 RON | 2.345.186 RON | 3.636.723 RON | 3.547.394 RON | 4.838.931 RON | 10 |
| 2017 | 2.141.517 RON | 21.558 RON | 2.334.511 RON | 3.581.682 RON | 5.551.840 RON | 6.799.011 RON | 5 |
| 2016 | 1.039.932 RON | 6.031 RON | 2.000.959 RON | 3.391.402 RON | 5.387.011 RON | 6.777.454 RON | 10 |
| 2015 | 3.177.366 RON | 23.773 RON | 1.641.080 RON | 3.471.295 RON | 4.783.032 RON | 6.613.247 RON | 14 |
| 2014 | 2.422.221 RON | 23.961 RON | 5.640.019 RON | 6.879.077 RON | 5.576.285 RON | 6.747.648 RON | 9 |
| 2013 | 2.235.445 RON | 19.042 RON | 6.467.064 RON | 6.886.168 RON | 6.376.099 RON | 6.723.687 RON | 23 |
| 2012 | 2.557.311 RON | 15.028 RON | 8.868.639 RON | 7.211.784 RON | 8.431.466 RON | 6.704.645 RON | 14 |
| 2011 | 2.728.628 RON | 22.763 RON | 8.114.776 RON | 6.580.015 RON | 8.513.142 RON | 6.906.283 RON | 14 |
| 2010 | 1.930.579 RON | 10.376 RON | 8.123.469 RON | 7.298.210 RON | 7.784.129 RON | 6.883.520 RON | 12 |
| 2009 | 2.749.097 RON | 228.844 RON | 9.447.715 RON | 6.617.056 RON | 7.592.028 RON | 4.682.711 RON | 23 |
| 2008 | 2.573.390 RON | 283.219 RON | 8.148.959 RON | 5.220.063 RON | 6.662.946 RON | 4.019.736 RON | 46 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7.126.861 RON | 14.050.049 RON | 10.312.103 RON | 6.903.458 RON | 3.035.949 RON | 3.279.995 RON | 2.744.677 RON | 3.062.291 RON | 2.141.517 RON | 1.039.932 RON | 3.177.366 RON | 2.422.221 RON | 2.235.445 RON | 2.557.311 RON | 2.728.628 RON | 1.930.579 RON | 2.749.097 RON | 2.573.390 RON |
| Venituri totale | 8.589.220 RON | 14.241.401 RON | 10.358.860 RON | 7.438.379 RON | 3.116.722 RON | 3.340.243 RON | 2.765.803 RON | 2.709.315 RON | 2.266.934 RON | 1.675.817 RON | 7.785.663 RON | 2.531.319 RON | 2.538.410 RON | 4.496.522 RON | 3.460.964 RON | 2.737.718 RON | 5.353.121 RON | 6.918.087 RON |
| Cheltuieli totale | 8.369.469 RON | 11.457.223 RON | 8.427.651 RON | 6.069.176 RON | 2.786.222 RON | 2.938.927 RON | 2.390.107 RON | 2.405.831 RON | 2.225.482 RON | 1.661.149 RON | 7.734.922 RON | 2.494.218 RON | 2.509.324 RON | 4.474.556 RON | 3.433.288 RON | 2.720.628 RON | 5.073.571 RON | 6.576.795 RON |
| Profit brut | 219.751 RON | 2.784.178 RON | 1.931.209 RON | 1.369.203 RON | 330.500 RON | 401.316 RON | 375.696 RON | 303.484 RON | 41.452 RON | 14.668 RON | 50.741 RON | 37.101 RON | 29.086 RON | 21.966 RON | 27.676 RON | 17.090 RON | 279.550 RON | 341.292 RON |
| Profit net | 155.203 RON | 2.627.528 RON | 1.627.590 RON | 1.319.426 RON | 302.255 RON | 364.608 RON | 344.286 RON | 273.029 RON | 21.558 RON | 6.031 RON | 23.773 RON | 23.961 RON | 19.042 RON | 15.028 RON | 22.763 RON | 10.376 RON | 228.844 RON | 283.219 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.620.845 RON | 5.516.210 RON | 4.710.063 RON | 4.091.189 RON | 4.624.405 RON | 2.985.711 RON | 3.165.070 RON | 3.636.723 RON | 3.581.682 RON | 3.391.402 RON | 3.471.295 RON | 6.879.077 RON | 6.886.168 RON | 7.211.784 RON | 6.580.015 RON | 7.298.210 RON | 6.617.056 RON | 5.220.063 RON |
| Active circulante | 5.362.239 RON | 6.057.421 RON | 3.981.102 RON | 3.929.717 RON | 4.032.334 RON | 4.575.384 RON | 3.612.923 RON | 3.547.394 RON | 5.551.840 RON | 5.387.011 RON | 4.783.032 RON | 5.576.285 RON | 6.376.099 RON | 8.431.466 RON | 8.513.142 RON | 7.784.129 RON | 7.592.028 RON | 6.662.946 RON |
| Stocuri | 1.809.385 RON | 514.331 RON | 58.226 RON | 242.010 RON | 594.646 RON | 643.174 RON | 694.989 RON | 1.471.957 RON | 2.645.552 RON | 2.552.184 RON | 1.953.060 RON | 2.663.161 RON | 2.931.973 RON | 3.259.150 RON | 3.756.688 RON | 3.264.829 RON | 2.337.664 RON | 2.210.209 RON |
| Creante | 3.548.666 RON | 2.685.483 RON | 2.461.468 RON | 1.689.991 RON | 2.963.442 RON | 3.310.044 RON | 2.783.225 RON | 1.994.141 RON | 2.797.607 RON | 2.674.419 RON | 1.454.076 RON | 2.437.088 RON | 3.408.543 RON | 5.096.750 RON | 4.720.840 RON | 4.510.475 RON | 4.597.074 RON | 4.074.943 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.188 RON | 2.857.607 RON | 1.461.408 RON | 1.997.716 RON | 474.246 RON | 622.166 RON | 134.709 RON | 81.296 RON | 108.681 RON | 160.408 RON | 1.375.896 RON | 476.036 RON | 35.583 RON | 75.566 RON | 35.614 RON | 8.825 RON | 657.290 RON | 377.794 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.564 RON | 390.430 RON |
| Datorii totale | 5.922.761 RON | 6.681.726 RON | 4.131.569 RON | 3.901.401 RON | 2.806.659 RON | 2.013.271 RON | 1.594.776 RON | 2.345.186 RON | 2.334.511 RON | 2.000.959 RON | 1.641.080 RON | 5.640.019 RON | 6.467.064 RON | 8.868.639 RON | 8.114.776 RON | 8.123.469 RON | 9.447.715 RON | 8.148.959 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.695 RON | 71.516 RON | 69.966 RON | 72.098 RON | 75.350 RON | 80.222 RON | 104.744 RON |
| Capitaluri proprii | 4.060.323 RON | 4.891.905 RON | 4.559.596 RON | 4.119.505 RON | 5.850.080 RON | 5.547.824 RON | 5.183.217 RON | 4.838.931 RON | 6.799.011 RON | 6.777.454 RON | 6.613.247 RON | 6.747.648 RON | 6.723.687 RON | 6.704.645 RON | 6.906.283 RON | 6.883.520 RON | 4.682.711 RON | 4.019.736 RON |
| Capital subscris varsat | 641.720 RON | 641.720 RON | 641.720 RON | 641.720 RON | 641.720 RON | 641.720 RON | 641.720 RON | 641.720 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 2.874.830 RON | 641.720 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 21 | 26 | 24 | 18 | 11 | 13 | 6 | 10 | 5 | 10 | 14 | 9 | 23 | 14 | 14 | 12 | 23 | 46 |
121 de contracte atribuite, in valoare de 44.413.953 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
1 achizitie exclusa ca posibil eronata. Vezi tabul in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 9.387.511 lei.
Achizitii directe
81 de contracte
9.387.430 lei
Licitatii publice
14 contracte
32.308.401 lei
Achizitii offline
26 de contracte
2.718.122 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.374 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.460 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.218.031 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 01.09.2026, 01:22).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
A&C TOPO PROIECT SRLCUI 33954190 | 2 | 2 | 1 | — | vezi ↗ |
ART COLOSSEUM SRLCUI 18595351 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
SC BEMEL AG SRLCUI 30160658 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
PROJECT-ANK UTIL SRLCUI 32036169 | 1 | 1 | 1 | — | vezi ↗ |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | terț susținător | 7 | — | vezi ↗ | |
SSAB-AG S.A.CUI 2816022 | 3 | terț susținător | 3 | — | vezi ↗ |
ELECTRA SMART GSM SRLCUI 34288626 | 13 | subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
ERGNUR INSTAL S.R.L.CUI 41208964 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.