Str. FAGULUI 11, 0, Municipiul Bacău, Bacău, 600183vezi adresa →
Sedii secundare si puncte de lucru
Str. Zimbrului 6, Vatra Dornei, SuceavaMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 23.08.2016
Strada Pieţei 1, Bacău, BacăuMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 25.03.2011
Piaţa Centrală, modul nr. 10, tronson I
Buciumului 2A, Bacău, BacăuMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: publicat in Monitor la 07.05.2008
modul 11 (COMPLEX AGROALIMENTAR MIORITA)
Sucursale UE
—
99.534 RON
96.784 RON
112.987 RON
150.082 RON
93.580 RON
100.452 RON
122.091 RON
147.117 RON
5.954 RON
—
—
2.965 RON
0 RON
3.668 RON
9.104 RON
—
4.953 RON
—
—
—
0 RON
6.893 RON
12.819 RON
787 RON
—
—
—
—
89.062 RON
79.208 RON
54.906 RON
46.189 RON
88.842 RON
75.109 RON
52.776 RON
45.925 RON
28 RON
1.269 RON
—
199 RON
192 RON
2.830 RON
2.130 RON
65 RON
—
—
—
—
87.233 RON
82.331 RON
51.136 RON
29.600 RON
—
—
—
—
1.829 RON
-3.123 RON
3.770 RON
16.589 RON
200 RON
200 RON
200 RON
200 RON
1
2
2
3832 — Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuriCAEN Rev. 3
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 3
4212 — Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.CAEN Rev. 3
4213 — Construcția de poduri și tuneluriCAEN Rev. 3
4222 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4291 — Construcții hidrotehniceCAEN Rev. 3
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 3
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilorCAEN Rev. 3
4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 3
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 3
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 3
4323 — Lucrări de izolațiiCAEN Rev. 3
4324 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4331 — Lucrări de ipsoserieCAEN Rev. 3
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherieCAEN Rev. 3
4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 3
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 3
4335 — Alte lucrări de finisareCAEN Rev. 3
4341 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 3
4342 — Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiriCAEN Rev. 3
4350 — Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilCAEN Rev. 3
4391 — Activități de zidărieCAEN Rev. 3
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 3
4687 — Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilorCAEN Rev. 3
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 3
5224 — ManipulăriCAEN Rev. 3
5590 — Alte servicii de cazareCAEN Rev. 3
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateCAEN Rev. 3
7020 — Activități de consultanță în afaceri și managementCAEN Rev. 3
7111 — Activități de arhitecturăCAEN Rev. 3
7120 — Activități de testări și analize tehniceCAEN Rev. 3
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoareCAEN Rev. 3
7712 — Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere greleCAEN Rev. 3
7722 — Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.CAEN Rev. 3
7731 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricoleCAEN Rev. 3
7732 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcțiiCAEN Rev. 3
7733 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)CAEN Rev. 3
7739 — Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.CAEN Rev. 3
8122 — Activități specializate de curățenieCAEN Rev. 3
9130 — Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul culturalCAEN Rev. 3
9621 — Activități de coafură și frizerieCAEN Rev. 3
9622 — Activități de tratament și înfrumusețareCAEN Rev. 3
Litigii / Dosare in instanta
2 dosareportal.just.ro · 16.08.2026
ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.
2673/110/2024Intimat Reclamantdetalii ▸inchide ▾
Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract repus pe rol - complet divergenţă
Curtea de Apel BacauFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (19.06.2026)
Parti (4)
AMBROMAR SRLCU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SPARL ACHIM, BULAIReclamant pârât
U.A.T. COMUNA RUGINOASAPârât reclamant
AMBROMAR S.R.L.Intimat Reclamant
COMUNA RUGINOASAApelant autoritate contractantă
Parcursul dosarului (2 etape · 16 termene)
ApelCurtea de Apel BacauNefondat (19.06.2026)11 termene ▸ ▾
1272/110/2024Reclamantdetalii ▸inchide ▾
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Tribunalul BacauFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (10.06.2024)
Parti (2)
AMBROMAR SRLReclamant
UAT COMUNA RUGINOASAPârât
Termene si solutii (1)
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
NefondatOpinieseparata
Respinge apelul ca nefondat, cu opinia separată a dnei. judecător Apetroaei Raluca, în sensul admiterii apelului, a schimbării în parte a sentinţei apelate în sensul admiterii în parte a cererii principale şi, respectiv, a admiterii în parte, a cererii reconvenţionale.
Obligă apelanta la plata către intimată a sumei de 3078,48 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.
Definitivă.
Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a din Noul Cod de procedură civilă, azi, 19.06.2026.
Amână pronunţarea la data de 19.06.2026.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.06.2026.
Repus pe rolincheieredesedinta
Constată ivită divergenţa cu privire la soluţia pe fondul apelului. Repune cauza pe rol pentru soluţionarea apelului, în complet de divergenţă. Acordă termen la data de 09.06.2026 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a NCPC, azi, 19.05.2026.
Amână pronunţarea la data de 05.05.2026. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a NCPC, azi, 21.04.2026.
Amână cauzaincheieredesedinta
Admite cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul convenţional al apelantei.
Amână judecarea cauzei la data de 21.04.2026, ora 11:00, completul AAP7, pentru când părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 229 alin. (1) Cod procedură civilă.
Termen preschimbat
TERMEN PRESCHIMBAT LA DATA DE 17.03.2026
Încheiereincheieredesedinta
Din oficiu, dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit de la 24.02.2026 la 17.03.2026 ora 11.00, pentru când se vor cita părţile.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 16.01.2026.
Repus pe rolincheieredesedinta
Pentru reluarea dezbaterilor, acordă termen la data de 24.02.2026, pentru când dispune citarea părţilor.
Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 19.12.2025.
Amână pronunţarea la 19.12.2025. Pronunţarea se va face în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a Cod procedură civilă, azi 09.12.2025.
Amână cauzaincheieredesedinta
Raportat la obiectul prezentei cauze şi având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Adunării generale a judecătorilor Curţii de Apel Bacău nr. 2 din data de 26.08.2025, instanţa amână cauza şi acordă termen la data de 9.12.2025, AAP7, ora 11.00.
FondTribunalul BacauAdmite in parte cererea (22.01.2025)5 termene ▸ ▾
Admite in parte cerereaHotarare
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. AMBROMAR S.R.L.în contradictoriu cu U.A.T. Comuna Ruginoasa.
Obligă pârâta U.A.T. Comuna Ruginoasa să plătească reclamantei S.C. AMBROMAR S.R.L. la plata sumei de 33.326,98 reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform art. 9.2 şi15.4 din contractul de proiectare şi execuţie nr. 684/27.02.20219, începând cu data de 02.02.2023 până la data de 11.04.2023, pentru facturile fiscale nr. 30, 31, 32, 33 emise în 29.11.2022.
Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă U.A.T. Comuna Ruginoasa în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă S.C. AMBROMAR S.R.L., ca neîntemeiată.
Admite cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de reclamanta S.C. AMBROMAR S.R.L..
Obligă pârâta U.A.T. Comuna Ruginoasa să plătească reclamantei S.C. AMBROMAR S.R.L. suma de 666,53 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi suma de 2960,78 lei, reprezentând onorariu avocat, ambele sume cu titlul de cheltuieli de judecată.
Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de pârâta U.A.T. Comuna Ruginoasa, ca neîntemeiată.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la tribunalul Bacău – Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sub sancţiunea anulării.
Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, de către grefa instan?ei, azi, 22.01.2025.
Amână pronuntarea pentru data de 22.01.2025.
Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor, de către grefa instantei, azi, 17.01.2025.
Amână cauzaincheieredesedinta
Acordă termen la data de 17.01.2025, ora 9.30, C1AP, pentru ca pârâta să depună înscrisurile solicitate.
Amână cauzaincheieredesedinta
Acordă termen la data de 20.12.2024, ora 9.30, C1AP, pentru ca părţile să depună înscrisuri din care să rezulte aplicarea dispozi?iile art.9.2, respectiv data primirii facturilor precum şi înscrisuri din care rezultă acceptarea la plată.
Amână cauzaincheieredesedinta
Acordă termen la data de 22.11.2024, ora 9.30, C1AP, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul pârâtei-reclamante UAT Ruginoasa, cu mentiunea să depună acte medicale în dovedirea celor susţinute în cererea de amânare şi pentru a se comunica întâmpinarea formulată de reclamantă la cererea reconvenţională.
Cai de atac (4)
Apel — declarata de U.A.T. COMUNA RUGINOASA, (09.07.2025)
Apel — declarata de COMUNA RUGINOASA, (09.07.2025)
Apel — declarata de U.A.T. COMUNA RUGINOASA, (07.07.2025)
Apel — declarata de COMUNA RUGINOASA, (07.07.2025)
Respinge cerereaincheierefinaladezinvestire
Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de debitoare.
Respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C.Ambromar S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea U.A.T. Comuna Ruginoasa.
Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cale de atac ce se depune la Tribunalul Bacău, sub sancţiunea nulităţii.
Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a Cod procedură civilă, azi 10.06.2024.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.
8 contracte atribuite, in valoare de 27.602.263 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 88.318 lei.
Achizitii directe
2 contracte
88.316 lei
Licitatii publice
6 contracte
27.513.947 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti
„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Ce inseamna „in derulare”
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
De unde stim ca un contract chiar a fost executat
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.784 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.946.520 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 222.847 de documente constatatoare — adica sub 5,7% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 66.706 din cele 393.784 au macar un document publicat, adica 16,9%. Pentru celelalte 83,1% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.034 documente la 19.247.323 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 156 de zile de la data documentului, iar 28,4% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Cum calculam cand documentul lipseste
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Ce nu putem sti
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 04.09.2026, 11:21).
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
activadin 2005
radiatadin 1994
(2 firme)
asociat 07.05.2008 – 23.08.2016administrator 23.08.2016 · început și sfârșit la aceeași datăArata firmele →↑ Ascunde firmele