Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SLAVYA CONSTRUCT SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 4914/318/2025Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie
    Tribunalul GorjFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (24.06.2026)
    Parti (3)
    • SLAVYA CONSTRUCT SRLPetent
    • INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII CARAŞ SEVERINIntimat
    • SLAVYA CONSTRUCT SRL, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA LA GHERGHE SI ASOCIATIIApelant Petent
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelTribunalul GorjNefondat (24.06.2026)1 termen ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată la data de 24.06.2026, la Tribunalul Gorj, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. FondJudecatoria Targu JiuRespinge plângerea (28.01.2026)2 termene ▸
      1. Respinge plângerea_Hotarare

        Admite excep?ia tardivită?ii plângerii contraven?ionale ?i respinge plângerea contraven?ională ca tardiv formulată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Jiu. Pronun?ată astăzi, 28.01.2026, la Judecătoria Târgu Jiu, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu, acordă termen de judecată la data de 28.01.2026, ora 11.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL, (17.04.2026)
    • Apel — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA LA GHERGHE SI ASOCIATII, (17.04.2026)
  2. 703/274/2026Petentdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
    Judecatoria OrsovaFondPenal
    Parti (2)
    • SC SLAVYA CONSTRUCT SRLPetent
    • Iovanovici NichitaIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  3. 4932/95/2021Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Curtea de Apel CraiovaFond → ApelLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (21.05.2026)
    Parti (4)
    • SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAReclamantposibil 30267310
    • SLAVYA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR STEFĂNOIU EUGENPârât
    • SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAIntimat Reclamantposibil 30267310
    • SLAVYA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR STEFĂNOIU EUGEN, REPREZENTATĂ CONVENŢIONAL DE "RĂDULEŢU ŞI GHERGHE"- SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢIApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 29 termene)
    1. ApelCurtea de Apel CraiovaAmână cauza (21.05.2026)18 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Revenirea cu adresă către domnul expert Cîrtina Victor în sensul de a efectua şi depune răspunsul cu cel puţin 10 zile înainte de termenul ce se va acorda, sub sanc?iunea amendării în caz de neconformare a dispozi?iilor instan?ei conform art. 187 alin.1) pct.2 lit. d) Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la data de 08 octombrie 2026, C2A, ora 09.10, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Revenirea cu adresă către domnul expert Cîrtina Victor în sensul de a efectua şi depune răspunsul cu cel puţin 10 zile înainte de termenul ce se va acorda. Amână judecarea cauzei la data de 21 mai 2026, C2A, ora 09.20, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Revenirea cu adresă către domnul expert Cîrtina Victor în sensul de a efectua şi depune răspunsul cu cel puţin 10 zile înainte de termenul ce se va acorda. Totodată i se va aduce la cunoştinţă domnului expert că refuzul sau nedepunerea lucrării în termenul stabilit de instanţă se sancţionează cu amendă judiciară. Amână judecarea cauzei la data de 23 aprilie 2026, C2a, ora 09.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Revenirea cu adresă către domnul expert Cîrtina Victor în sensul de a efectua şi depune răspunsul cu cel puţin 10 zile înainte de termenul ce se va acorda. Totodată i se va aduce la cunoştinţă domnului expert că refuzul sau nedepunerea lucrării în termenul stabilit de instanţă se sancţionează cu amendă judiciară. Amână judecarea cauzei la data de 29.01.2026, C2a, ora 09.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 06.11.2025, C2A, ora 09.00, pentru când apelanta pârâtă se va cita, intimata reclamantă SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, având termen în cunoştinţă.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta
      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 5 iunie 2025, ora 9 C 2 A, pentru când părţile cunosc termenul. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Aprilie 2025.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorul apelantei SLAVYA CONSTRUCT SRL şi de către expertul Cîrtina Victor. Dispune repetarea adresei către expertul Cîrţină Victor care va preciza: 1. Dacă se puteau desfăşura lucrările de construcţie în perioada de sistare şi dacă sistarea s-a făcut conform ordinelor şi normativelor în vigoare. 2. Dacă răspunsurile la obiectivele încuviinţate de instanţă au luat în considerare valorile comunicate de ANM ataşate adreselor prin care apelanta pârâtă susţine că a solicitat sistarea lucrărilor din cauza unor valori de temperaturi inferioare celei de +5 grade Celsius. 3. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. 2 –să arate data până la care trebuiau executate lucrările în integralitate, raportat la durata execu?iei de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu luarea în considerare a perioadelor de sistare lucrări; 4. Să arate dacă, în ceea ce priveşte întârzierile în executarea lucrărilor reţinute în răspunsul la obiectivul nr. 3, s-au avut în vedere perioadele de sistare a lucrărilor şi totodată să indice anii pentru care a indicat perioadele cu temperaturi scăzute „15 noiembrie – 15 martie”. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul Cîrţână Victor după depunerea răspunsului la obiecţiunile şi lămuririle încuviinţate. Amână judecarea cauzei la data de 10 aprilie 2025, C2A, ora 09:00, pentru când expertul parte propus de apelanta pârâtă SLAVYA CONSTRUCT SRL va depune la dosar un punct de vedere. Părţile au termen în cunoştinţă.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul apelantei SLAVYA CONSTRUCT SRL. Dispune efectuarea unei adrese către expertul Cîrţină Victor care va preciza: 1. Dacă se puteau desfăşura lucrările de construcţie în perioada de sistare şi dacă sistarea s-a făcut conform ordinelor şi normativelor în vigoare. 2. Dacă răspunsurile la obiectivele încuviinţate de instanţă au luat în considerare valorile comunicate de ANM ataşate adreselor prin care apelanta pârâtă susţine că a solicitat sistarea lucrărilor din cauza unor valori de temperaturi inferioare celei de +5 grade Celsius. 3. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. 2 –să arate data până la care trebuiau executate lucrările în integralitate, raportat la durata execu?iei de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu luarea în considerare a perioadelor de sistare lucrări; 4. Să arate dacă, în ceea ce priveşte întârzierile în executarea lucrărilor reţinute în răspunsul la obiectivul nr. 3, s-au avut în vedere perioadele de sistare a lucrărilor şi totodată să indice anii pentru care a indicat perioadele cu temperaturi scăzute „15 noiembrie – 15 martie”. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul Cîrţână Victor după depunerea răspunsului la obiecţiunile şi lămuririle încuviinţate. Amână judecarea cauzei la data de 13 februarie 2025, C2A, ora 09:00, pentru când expertul parte propus de apelanta pârâtă SLAVYA CONSTRUCT SRL va depune la dosar un punct de vedere. Părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Noiembrie 2024

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de părţi. Proroga discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul Cîrtina Victor până la momentul la care părţile vor observa raportul de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 28 noiembrie 2024, C2A, ora 09:00, pentru când expertul parte propus de apelanta pârâtă SLAVYA CONSTRUCT SRL va depune la dosar un punct de vedere . Părţile au termen în cunoştinţă.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de părţi. Se va repeta adresa către expertul Cîrtina Victor pentru a întocmi şi depune raportul de expertiză cu obiectivele stabilite de instanţă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului acordat. Amână judecarea cauzei la data de 03.10.2024, C2A, ora 09:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se va repeta adresa către expertul Cîrtina Victor pentru a întocmi şi depune raportul de expertiză cu obiectivele stabilite de instanţă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului acordat Amână judecarea cauzei la data de 06.06.2024, C2A, ora 09:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emiterea unei adrese către expertul Cîrtina Victor, să întocmească şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză, cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ.. Amână judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2024, ora 09.30, pentru când părţile cunosc termenul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Februarie 2024

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emiterea unei adrese către expertul Cîrtina Victor, să întocmească şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză, cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ.. Amână judecarea cauzei la data de 29 februarie 2024, ora 09.30, pentru când părţile cunosc termenul.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emiterea unei adrese către expert Pătru Mic Adela pentru a-i aduce la cunoştinţă că a fost înlocuit, iar Biroului Local de Expertize Dolj să procedeze la retragerea onorariului din contul vechiului expert- Pătru Mic Adela şi să-l vireze în contul noului expert- Cirtina Victor. Totodată, se va emite adresă expertului Cirtina Victor, să întocmească şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză, cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ.. Amână judecarea cauzei la data de 7 decembrie 2023, ora 09.30, pentru când părţile cunosc termenul. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 septembrie 2023.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 7 septembrie 2023 ora 9,30 pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Iunie 2023

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Ia act că ambele părţi nu solicită probe cu înscrisuri noi în apel, ci înţeleg să se folosească de probele deja administrate la fond. Încuviinţează pentru apelanta pârâtă proba cu expertiza construcţii civile, cu obiectivele aflate la fila 154 din dosarul de fond, respectiv : 1. Expertul tehnic să determine care erau lucrările ce trebuiau executate potrivit celor două contracte (2072/CEOSM/28.06.2017 şi 3432/CEOSM/12.10.2017) şi care este termenul de execuţie pentru acestea ; 2. Expertul tehnic să identifice dacă au existat perioade de sistare sau de suspendare a lucrărilor şi care a fost cauza care a generat perioadele de sistare şi/sau de suspendare a lucrărilor; 3. Expertul tehnic să determine dacă există întârzieri în executarea lucrărilor, iar în caz afirmativ să determine cauzele acestor întârzieri; 4. În cazul în care expertul tehnic constată că există întârzieri în executarea lucrărilor, să determine la care sunt lucrările care se efectuează cu întârziere şi care este valoarea acestora (această valoare constituie bază pentru eventualele penalităţi calculate conform art. 7.2 din contracte). Expertul tehnic va prezenta valoarea lucrărilor atât cu TVA, cât şi fără TVA; 5. Expertul tehnic să identifice dacă au existat solicitări din partea SLAVYA CONSTRUCT SRL privind sistarea /suspendarea executării lucrărilor; 6. Expertul tehnic să stabilească conform normativelor în vigoare privind construcţiile dacă lucrările se puteau executa în perioada prevăzută în contract (în special în perioada de iarnă, normativul C16-1984 pct. 1.6 etc.); 7. Expertul tehnic să stabilească dacă în perioada de execuţie a lucrărilor au existat impedimente de natură obiectivă în executarea acestora (condiţii meteorologice nefavorabile şi alte asemenea); 8. Expertul tehnic să stabilească dacă reclamanta Completul Energetic Oltenia a emis dispoziţii de şantier pe parcursul executării lucrărilor şi dacă acestea au influenţat modul de execuţie a lucrărilor şi/sau durata de execuţie. Pune în vedere apelantei pârâte prin apărătorul prezent la acest termen – av. Dragoş Stoenac, să facă dovada achitării onorariului pentru expert în termen de 5 zile de la data curentă, potrivit art. 331 alin. (3) C.pr.civ.. Încuviinţează pentru apelanta pârâtă desemnarea unui expert-parte, pe care îl va indica cu listă la dosarul cauzei. Emiterea adresei către expert Pătru Mic Adela, să întocmească şi să depună raportul de expertiză cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ.. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată pentru administrarea probei încuviinţate la data de 29 iunie 2023, ora 09,32, pentru când părţile cunosc termenul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 mai 2023.

    2. FondTribunalul GorjAdmite cererea (13.12.2022)11 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Sentinta nr. 141 din 13.12.2022 Admite actiunea . Obligă pârâta la plata către a sumei de 35.619,70 lei reprezentând c/val penalităti de întârziere, actualizată cu rata inflatiei. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 712 lei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 13.12.2022, la Tribunalul Gorj

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Dispune. Amână pronuntarea la data de 13.12.2022, având nevoie de timp pentru deliberare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 29.11.2022, la Tribunalul Gorj

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 29.11.2022 pentru observarea răspunsului la obiectiuni, întocmit şi depus la dosar de expertul desemnat în cauză.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 15.11.2022 pentru a se comunica expertului desemnat în cauză, Voican Adrian copie de pe obiectiunile formulate la raportul de expertiză pentru a depune un punct de vedere cu privire la acestea.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 18.10.2022 pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 04.10.2022 pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză de către expertul desemnat în cauză, Voican Adrian.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 28.06.2022 pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză de către expertul desemnat în cauză, Voican Adrian.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Dispune efectuarea în cauză a probei cu expertiză în specialitatea contabilitate. Numeşte expert pe domnul Voican Adrian, cu un onorariu provizoriu în cuantum de 1500 lei, în sarcina pârâtei, iar obiectivele vor fi stabilite la termenul următor. Pune în vedere apărătorului pârâtei ca pentru termenul următor, să facă dovada achitării onorariului de expert. Încuviinţează numirea în cauză a unui expert parte pentru pârâtă, urmând a depune la dosar lista cu numele acestuia. Pune în vedere părţilor să depună la dosar lista cu propunerii de obiective pentru efectuarea expertizei în cauză. Termen la 17.05.2022 pentru ca părţile să depună la dosar lista cu propunerii de obiective pentru efectuarea expertizei în cauză şi pentru ca pârâta să facă dovada achitării onorariului de expert în cuantum de 1500 lei.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 03.05.2022 faţă de cererea de amânare depusă de apărătorul pârâtei.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        În baza Hotărârii nr.5/22.03.2022 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Gorj ?i a procesului-verbal din data de 22.03.2022 al Sectiei a II-a Civilă dosarul a fost repartizat ciclic la completul COM.F.06 cu termen de judecată la data de 05.04.2022

      11. Încheiereincheieredesedinta

        Încheierea din data de 09.03.2022 - Respinge exceptia conexitătii, invocată de pârât. Acordă termen pentru judecarea cauzei la data de 23.03.2022. Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor, prin intermediul grefei instantei, ai, 09.02.2022.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR STEFĂNOIU EUGEN, (27.01.2023)
    • Apel — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR STEFĂNOIU EUGEN, REPREZENTATĂ CONVENŢIONAL DE "RĂDULEŢU ŞI GHERGHE"- SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI, (27.01.2023)
    • Apel — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR STEFĂNOIU EUGEN, (25.01.2023)
    • Apel — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR STEFĂNOIU EUGEN, REPREZENTATĂ CONVENŢIONAL DE "RĂDULEŢU ŞI GHERGHE"- SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI, (25.01.2023)
  4. 143/101/2026Pârâtdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
    Tribunalul MehedintiFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (02.03.2026)
    Parti (6)
    • UAT - MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERINReclamant
    • BLACK CONSTRUCŢII TERRITORY SRL, GN AGREMENT JOJO SRL- GM AGREMENT JOJO SRL- NISEMPRA ELECTRO SRL- SLAVYA CONSTRUCT SRLPârât
    • BLACK CONSTRUCŢII TERRITORY SRLPârât
    • SLAVYA CONSTRUCT SRLPârât
    • NISEMPRA ELECTRO SRLPârât
    • GN AGREMENT JOJO SRLPârât
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge acţiunea precizată. Cu apel în 10 zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Tribunalul Mehedinţi.Pronunţată azi,02.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

    2. Încheiereincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 02.03.2026 în vederea soluţionării cererii de scutire de la plata taxei judiciare de timbru. Cameră de consiliu - Respinge cererea de scutire a plăţii taxei judiciare de timbru. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare.Pronunţată azi, 23.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 23.02.2026 în vederea soluţionării cererii de reexaminare taxă judiciară de timbru.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen la data de 13.02.2026 în vederea achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 21.243 lei.

  5. 5325/318/2019Pârâtdetalii ▸
    revendicare imobiliară
    Judecatoria CraiovaFond → Apel → Recurs → FondCivilConstata nul recursul (04.11.2025)
    Parti (13)
    Parcursul dosarului (4 etape · 27 termene)
    1. FondJudecatoria CraiovaRespinge cererea (15.03.2021)7 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SLAVYA CONSTRUCT SRL, invocată prin întâmpinare. Respinge cererea formulată de reclamanta GEIA PREF PAN SRL, prin lichidator judiciar SIOMAX SPRL, în contradictoriu cu pârâtele VLAGEN CONSTRUCT SRL, prin lichidator judiciar FĂTU COSMIN IULIUS, şi SLAVYA CONSTRUCT SRL, ca neîntemeiată. Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată. Admite cererea pârâtei SLAVYA CONSTRUCT SRL privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată şi obligă reclamanta la plata către această pârâtă a sumei de 2380 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu de avocat). Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Craiova. Pronunţată la data de 15.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        pt observarea raportului de expertiză

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        pt a se emite adresă către expert, în vederea efectuării expertizei. T: 18.01.2021, ora 10.00

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pt administrarea probatoriului încuviinţat

      5. Stare de urgenta

        suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, conform Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere protestul magistratilor din România, la care s-a raliat şi Judecătoria Craiova, prin Hotărârea Adunării Generale nr. 2 din data de 27.01.2020, prin care s-a stabilit ca formă concretă de protest intrarea în sedintele de judecată şi amânarea cauzelor.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probe

    2. RecursCurtea de Apel CraiovaConstata nul recursul (04.11.2025)3 termene ▸
      1. Constata nul recursul_Hotarare

        Constată nul recursul. Definitivă. Prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere faptul că încă subzistă măsurile Hotărârii Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Craiova Nr. 3/26 august 2025 şi nu s-a revenit asupra acestei printr-o altă Hotărâre, urmează a se amâna cauza întrucât obiectul dosarului nr. 5325/318/2019, nu face parte din categoria cauzelor urgente, astfel cum au fost ele stabilite prin hotărârea menţionată, dată fiind şi lipsa păţilor ce nu au fost încunoştinţate despre o eventuală reluare a judecăţii în timp util.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Craiova Nr. 3/26 august 2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, constând în suspendarea activităţii începând cu data de 27 august 2025, urmează a se amâna cauza întrucât obiectul dosarului nr. 5325/318/2019, nu face parte din categoria cauzelor urgente, plasamente şi adop?ii, astfel cum au fost ele stabilite prin hotărârea menţionată.

    3. ApelTribunalul DoljSchimbat în parte (03.07.2024)16 termene ▸
      1. Schimbat în parteHotarare

        Admite cererea de apel. Schimbă, în parte, sentinţa civilă apelată, în sensul că: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată, formulată de către reclamanta S.C. GEIA PREF PAN S.R.L., prin lichidator judiciar Siomax S.P.R.L., împotriva pârâtei S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L. Obligă pârâta S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L. să restituie reclamantei S.C. GEIA PREF PAN S.R.L., reprezentată legal prin lichidator judiciar Siomax S.P.R.L., următoarele bunuri mobile: - o autospecializată basculantă, marca Roman, tipul 19215 DFK, având nr. de înmatriculare în circulaţie DJ-06-CMB, număr de omologare HARM1H0012A0204, nr. de identificare 49616, an de fabricaţie 1984, culoare albastru/gri, - o autospecializată basculantă, marca Roman, tipul 19215 DFK, având nr. de înmatriculare în circulaţie DJ-05-ZHH, număr de omologare HARM131118A0201, nr. de identificare 14357, an de fabricaţie 1982, culoare portocaliu, sau, în cazul în care aceste autovehicule nu se mai regăsesc, obligă această pârâtă să plătească reclamantei contravaloarea lor, în cuantum total de 25.800 lei, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie începând cu data de 31.08.2017 până la data plăţii efective. Obligă pârâta S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L. să plătească reclamantei S.C. GEIA PREF PAN S.R.L. şi dobânda legală aferentă sumei de 25.800 lei, în cazul în care se va executa această obligaţie alternativă, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată (28.03.2019) şi până la data plăţii efective a sumei de 25.800 lei. Obligă pârâta S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L. să plătească reclamantei S.C. GEIA PREF PAN S.R.L. suma totală de 1.800 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în primă instanţă (c/val. onorarii de experţi). Respinge cererea pârâtei S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L., având ca obiect acordarea cheltuielilor de judecată în primă instanţă, ca neîntemeiată. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile apelate. Obligă intimata-pârâtă S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L. să plătească apelantei-reclamante S.C. GEIA PREF PAN S.R.L. suma totală de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel (c/val. onorariu de expert). Respinge cererea intimatei-pârâte S.C. SLAVYA CONSTRUCT S.R.L., având ca obiect acordarea cheltuielilor de judecată din apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la sediul Tribunalului Dolj şi se va soluţiona de Curtea de Apel Craiova - Secţia I Civilă. Pronunţată azi, 03.07.2024, prin punerea soluţiei la dispozitia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 402 teza finală N.C.P.C.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Având nevoie în continuare de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 03 iulie 2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 26 iunie 2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Pentru ca părţile să formuleze şi să depună la dosar concluzii scrise, amână pronun?area la data de 14.06.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probe

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cunoştinţă de apărările formulate prin notele scrise înaintate la dosar de apelanta reclamantă.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probe

      8. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţia contradictorie a părţilor din oficiu administrarea în apel a probei cu înscrisuri, constând în factura proformă nr.1/30.07.2013 şi contractul de prestări servicii nr.1723/30.07.2013, menţionate în raportul de expertiză. Se citează părţile, intimatele pârâte, fiecare, cu menţiunea de a depune aceste înscrisuri, în copii certificate, " conforme cu originalul". Termen: 27.09.2023, ora 10:50. cu recurs odată cu fondul. Pronunţată azi, 07.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art.402 teza finală N.C.P.C.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 07 iunie 2023.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 26.05.2023.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă raport de expertiză

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probe

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probe

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probe

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă de procedură

    4. FondJudecatoria Targu JiuDeclină soluţionarea cauzei (14.06.2019)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

        Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Târgu-Jiu. Declină competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Judecătoriei Craiova. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.06.2019, la Judecătoria Târgu Jiu.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de SLAVYA CONSTRUCT SRL, (05.05.2025)
    • Apel — declarata de GEIA PREF PAN SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL, (06.07.2021)
  6. 4913/318/2025Petentdetalii ▸
    plângere contravenţională G-0012852 26-02-2025
    Judecatoria Targu JiuFondCivilAmână cauza (20.03.2026)
    Parti (2)
    • SLAVYA CONSTRUCT SRLPetent
    • INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII CARAŞ SEVERINIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.10.2026, completul C 29, ora 12:00, sala 8, ca urmare a desfiinţării completului C19 şi repartizării ciclice, potrivit procesului-verbal din data de 19.03.2026, emis conform Deciziei nr. 14/17.03.2026 a Preşedintelui Judecătoriei Târgu Jiu.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen de judecată la data de 20.03.2026 şi dispune înaintarea dosarului la completul C 19, ca urmare a desfiin?ării completului C9 şi repartizării ciclice, potrivit procesului-verbal din data de 05.09.2025, emis conform Hotărârii nr. 52/02.09.2025 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Târgu Jiu.

  7. 1006/274/2025Petentdetalii ▸
    plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
    Judecatoria OrsovaFondPenaladmite plângerea (09.12.2025)
    Parti (2)
    • SC SLAVYA CONSTRUCT SRLPetent
    • Iovanovici NichitaIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. admite plângerea_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) Cod Procedură Penală, admite plângerea formulată de către petenta S.C. SLAVYA CONSTRUCT SRL împotriva soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa nr. 46/234/P/2025 din 13.08.2025, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova, menţinută prin ordonanţa de respingere a plângerii nr. 19/II/2/2025 din 22.09.2025 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova., în contradictoriu cu intimatul Iovanovici Nichita. Desfiinţează soluţia de clasare dispusă prin ordonan?a nr. 46/234/P/2025 din 13.08.2025, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova, menţinută prin ordonan?a de respingere a plângerii nr. 19/II/2/2025 din 22.09.2025 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova şi trimite cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere, faptă prev. de art. 238 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.12.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În baza art. 405 alin. (2) teza II Cod procedură penală, pentru deliberare şi pronunţare va stabilii termen la data 09.12.2025, pronunţarea urmând să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 02.12.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza art. 405 alin. (2) teza I Cod procedură penală, pentru deliberare şi pronunţare va stabilii termen la data 02.12.2025, pronunţarea urmând să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 17.11.2025.

  8. 7478/318/2021Chemat în garanţiedetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul GorjFond → ApelCivilNefondat (05.09.2024)
    Parti (5)
    • DINU GH. IONReclamant
    • SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAPârâtposibil 30267310
    • SC SLAVYA CONSTRUCT S.R.L.Chemat în garanţie
    • DINU GH. IONApelant Reclamant
    • SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAIntimat Pârâtposibil 30267310
    Parcursul dosarului (2 etape · 19 termene)
    1. ApelTribunalul GorjNefondat (05.09.2024)1 termen ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelul, ca nefondat. Cu recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare, recurs ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată azi, 05.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

    2. FondJudecatoria Targu JiuRespinge plângerea (23.11.2023)18 termene ▸
      1. Respinge plângereaHotarare

        Respinge ca neîntemeiată acţiunea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamantul DINU GH. ION, în contradictoriu cu pârâtul SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA. Respinge cererea de chemare în garanţie privind pe chematul în garanţie SLAVYA CONSTRUCT SRL. Respinge ca neîntemeiată solicitarea formulată de reclamant privind acordarea cheltuielilor de judecată. Respinge ca neîntemeiată solicitarea formulată de pârât privind acordarea cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Târgu Jiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.11.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art. 396 C.pr.civ, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 23.11.2023. Potrivit art. 396 alin. (2) C.pr.civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.11.2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art. 396 C.pr.civ, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 09.11.2023. Potrivit art. 396 alin. (2) C.pr.civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.10.2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art. 396 C.pr.civ, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 31.10.2023. Potrivit art. 396 alin. (2) C.pr.civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.10.2023.

      5. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        În temeiul art. 396 C.pr.civ, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 17.10.2023. Potrivit art. 396 alin. (2) C.pr.civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.10.2023.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cunostinta de raportului de expertiza depus la dosar se acordă termen ldata de 03.10.2023

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        amână judecarea cauzei la data de 23.05.2023 ora 09.00 pentru a se răspunde la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 13.02.2023, completul C 29, sala 6, ora 09:00. Dispune înaintarea dosarului completului de judecată C 29, în urma redistribuirii ciclice, potrivit procesului verbal de repartizare ciclică din 14.11.2022, încheiat ca urmare a desfiinţării completului de judecată C 5.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată, pentru când se va reveni cu adresă către expertul constructor.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea formulată de către reprezentan?ii păr?ilor prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, pentru a lua cuno?tin?ă de obiec?iunile formulate de către chemata în garan?ie asupra raportului de expertiză efectuat în cauză.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emite adresă către expertul desemnat la acest termen de judecată, cu solicitarea de a efectua expertiza de specialitate dispusă în cauză.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză încuviin?at în cauză, instanţa dispune acordarea unui nou termen de judecată, pentru când se va reveni cu adresă.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efectuării expertizei încuviinţate în cauză, instanţa dispune acordarea unui nou termen de judecată.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată la data de 30.03.2022, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emite adresă către expertul desemnat pentru a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a preciza timpul necesar efectuării expertizei ?i de a estima costul total al lucrării.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a fi observată întâmpinarea formulată ?i depus în cauză, instan?a dispune acordarea unui nou termen de judecată.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată, pentru a fi comunicată cererea de chemare în garanţie, în conformitate cu dispozi?iile procedurale.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se timbra cererea de garan?ie formulată în cauză, instan?a dispune acordarea unui nou termen de judecată.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de DINU GH. ION, (22.04.2024)
  9. 18339/318/2019Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul GorjFond → RecursLitigii cu profesioniştiiNefondat (11.09.2024)
    Parti (4)
    • SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAReclamantposibil 30267310
    • SC SLAVYA CONSTRUCT SRLPârât
    • SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAIntimat Reclamantposibil 30267310
    • SC SLAVYA CONSTRUCT SRLRecurent Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 30 termene)
    1. RecursTribunalul GorjNefondat (11.09.2024)3 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Decizia nr. 11 - Respinge excepţia nulităţii recursului invocată de intimata reclamantă. Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea greferi, azi, 11.09.2024.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare formulată de către recurenta pârâtă SC SLAVYA CONSTRUCT SRL. Amână judecarea cauzei la 11.09.2024 pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      3. Încheiereincheiereabtinere

        Încheiere nr.1/25.04.2024 Admite cererea de abţinere formulată de judecător Puianu Minodora, membru al completului COM R 07. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 25.04.2024

    2. FondJudecatoria Targu JiuAdmite in parte cererea (21.03.2024)27 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în contradictoriu cu pârâta Slavya Construct SRL. Obligă pârâta la plata către a sumei de 56 491,98 lei reprezentând penalităţi de întârziere, actualizată cu rata inflaţiei. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2234 lei reprezentând taxă judiciară de timbru . Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Tg Jiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi , 21 Martie 2024, la Tribunalul Gorj.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 21 Martie 2024, când soluţia urmează a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 14 Martie 2024, la Judecătoria Tg Jiu, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 14.03.2024 faţă de cererea de amânare depusă de apărătorul pârâtei.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 07.12.2023 pentru observarea înscrisurilor.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi acordă termen la data de 21 septembrie 2023 ora 09:00 pentru depunerea înscrisurilor solicitate.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 11.05.2023 pentru a se face dovada achitării onorariilor suplimentare pentru experţi.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 02.03.2023, completul C10, ora 09:00, sala 6. Dispune înaintarea dosarului, completului de judecată cu indicativul C10, în urma redistribuirii ciclice, potrivit procesului verbal de repartizare ciclică din 21.11.2022, încheiat ca urmare a desfiinţării completului de judecată C3.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecata cauzei la data de 13.12.2022, completul C 3, sala 6, ora 11:30. Dispune înaintarea dosarului completului de judecată C 3, în urma redistribuirii ciclice, potrivit procesului verbal de repartizare ciclică din 14.11.2022, încheiat ca urmare a desfiinţării completului de judecată C 5.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emite adresă către expertul Felindean Florin, desemnat la acest termen de judecată, cu solicitarea de a efectua lucrarea de specialitate încuviin?ată în cauză ?i de a o depune la dosar, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, potrivit disp. art. 336 alin. 1 C.proc.civ.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge cererea de înlocuire formulată de către d-ul expert Ivascu Ion, astfel că, revine cu adresă către acesta, în vederea efectuării lucrării de specialitate încuviin?ată în cauză.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză încuviinţat în cauză, instanţa dispune acordarea unui nou termen de judecată, pentru când se va reveni cu adresă către expertul desemnat.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efectuării expertizei încuviinţate în cauză, instanţa dispune acordarea unui nou termen de judecată.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată la data de 30.03.2022, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată, în vederea soluţionării incidentului procedural ivit.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea reclamantei de a achita taxa judiciară de timbru aferentă cererii de repunere pe rol, instanţa acordă un nou termen de judecată.

      16. 411 NCPC/242 CPCincheiereSuspendare

        Suspendă judecata cauzei în temeiul art. 411 alin 1 pct.2 C. pr. civ. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată azi, 08.12.2021, la Judecătoria Tg Jiu prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se acordă termen la completul C 5 în data de 08.12.2021 ora 12:30 sala 5, ca urmare a desfiin?ării completului C 21.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 21.10.2021 ora 09:30 pentru a se emite adresă la expert în vederea răspunderii la obiec?iunile formulate la con?inutul raportului de expertiză.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.09.2021 ora 09:00, pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi să formuleze eventuale obiecţiuni.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 10.06.2021 ora 09:00 pentru a se reveni cu adresă la expert.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 13.05.2021 ora 09:30 pentru a se emite adresă la expert.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 08.04.2021 ora 09:30 în vederea administrării probatoriului.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare şi acordă termen la data de 11.03.2021 ora 09:30.

      24. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

        În temeiul art. 413 alin.1 pct.1 C.p.civ., suspendă cauza civilă

      25. Stare de urgenta

        Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, fără efectuarea vreunui act de procedură, în temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. 11 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 14.04.2020.

      26. Termen preschimbat
      27. Încheiereincheieredesedinta

        Dispune, din oficiu, preschimbarea termenului acordat în cauză, respectiv 26.03.2020 şi stabileşte termen de judecată la data de 14.05.2020. Se citează părţile, cu menţiune expresă privind preschimbarea primului termen de judecată şi recomandarea de a se formula cereri de judecare în lipsă, iar înscrisurile doveditoare să fie înaintate în format electronic. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 16.03.2020, la Judecătoria Tg.-Jiu.

    Cai de atac (1)
    • Recurs — declarata de SC SLAVYA CONSTRUCT SRL, (16.04.2024)
  10. 2132/318/2021Chemat în garanţiedetalii ▸
    pretenţii
    Curtea de Apel CraiovaFond → Apel → RecursCivilNefondat (02.04.2024)
    Parti (7)
    • PLUTĂ I. CONSTANTINReclamant
    • SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAPârâtposibil 30267310
    • SC SLAVYA CONSTRUCT SRLChemat în garanţie
    • PLUTĂ I. CONSTANTINIntimat Reclamant
    • SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAApelant Pârâtposibil 30267310
    • PLUTĂ I. CONSTANTINRecurent Reclamant
    • SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAIntimat Pârâtposibil 30267310
    Parcursul dosarului (3 etape · 23 termene)
    1. RecursCurtea de Apel CraiovaNefondat (02.04.2024)2 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge recursul ca nefondat. Definitivă.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 02 aprilie 2024.

    2. ApelTribunalul GorjPronunţa o noua hotărâre (07.12.2023)2 termene ▸
      1. Pronunţa o noua hotărâreHotarare

        Dec./ Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă intimatul la plata sumei de 1441,12lei cheltuieli de judecată, în apel, respectiv taxa de timbru. Cu recurs. Pronunţată, azi, 07.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 07.12.2023. Pronunţată azi, 23.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei.

    3. FondJudecatoria Targu JiuAdmite cererea (07.07.2023)19 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite acţiunea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamantul Plută I. Constantin, în contradictoriu cu pârâta SC Complexul Energetic Oltenia. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 88.861,77 lei, reprezentând daune materiale. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 4850 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Tg Jiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 07.07.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În baza art. 396 alin. (1) Cod proc. civ., având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 07.07.2023. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 30.06.2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În baza art. 396 alin. (1) Cod proc. civ., având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 30.06.2023. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 16.06.2023.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 16.06.2023 pentru dezbaterea fondului în condiţiile art.244 C.proc.civ. şi pentru depunerea diferenţei onorariului de expertiză majorat.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Urmare a admiterii cererii de abtinere formulată de pre?edintele completului C10, se va înainta dosarului completului C13, cu termen de judecată la data de 28 aprilie 2023, ora 9, sala 4.

      6. Încheiereincheiereabtinere

        Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cîrstoiu Iulia Ruxandra, pre?edintele completului de judecată C10, în dosarul nr. 2132/318/2021, al Judecătoriei Târgu Jiu. Înaintează cauza la Compartimentul Registratură al Judecătoriei Târgu Jiu, conform art. 109 alin. 2 din Hot. nr. 3243/2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în vederea repartizării aleatorii a cauzei în sistem informatic. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 28.02.2023, la Judecătoria Târgu Jiu, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 02.03.2023, completul C10, ora 09:00, sala 6. Dispune înaintarea dosarului, completului de judecată cu indicativul C10, în urma redistribuirii ciclice, potrivit procesului verbal de repartizare ciclică din 21.11.2022, încheiat ca urmare a desfiinţării completului de judecată C3.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul pârâtei şi acordă un nou termen de judecată la data de 13.12.2022 ora 11.30 pentru când acesta va observa răspunsul expertului la obiecţiuni.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 08.11.2022 ora 12.30 pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea răspunderii la obiecţiunile formulate la conţinutul raportului de expertiză.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 11.10.2022 ora 12.00 pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea răspunderii la obiecţiunile formulate la conţinutul raportului de expertiză.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 13.09.2022 ora 12.30 pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea răspunderii la obiecţiunile formulate la conţinutul raportului de expertiză.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen la data de 21.06.2022 ora 11.30 pentru a se emite adresă la expert în vederea răspunderii la obiecţiunile formulate la conţinutul raportului de expertiză.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 17.05.2022 ora 11.30 pentru a se emite adresă la expert în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 22.03.2022 ora 12.30 în vederea depunerii dovezii de atestă plata onorariului de expert şi propuneri de obiective.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 22.02.2022 ora 12:00 în vederea administrării probatoriului.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        acordă un nou termen de judecată la data de 11 ian. 2022, sala 6, ora 13.00 - timbrarea cererii de chemare in garanţie.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen de judecată la data de 09.11.2021, sala 6, ora 13:00 - comunicare cerere de chemare în garanţie.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        se admite cererea de amânare înaintată la dosar de către pârâtă şi se acordă termen de judecată la data de 12.10.2021, ora 14.00.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 07.09.2021, ora 12.00, pentru când reclamantul va preciza ce reprezintă prejudiciul suferit şi cum a fost cuantificat.

    Cai de atac (3)
    • Recurs — declarata de PLUTĂ I. CONSTANTIN, (05.01.2024)
    • Apel — declarata de SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, (26.09.2023)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, (26.09.2023)

1–10 din 10

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)