Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru CONEXTRUST SA in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 10430/180/2025Chemat în garanţiedetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria BacauFondCivilAmână cauza (16.06.2026)
    Parti (3)
    • ANDRIEŞ SILVIU-SEBASTIANReclamant
    • CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂUPârât
    • CONEXTRUST S.AChemat în garanţie
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 15.12.2026 ora 09:00, Civil 2026-9, pentru administrarea probatoriului.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 16.06.2025, ora 11:00, Civil 2026-9, pentru a se depune întâmpinare de către chemata în garanţie.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 10.03.2026, ora 09:00, Civil 2025-9, pentru a se comunica înscrisurile dispuse de instanţă la acest termen de judecată.

  2. 1717/180/2026Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria BacauFondLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (25.06.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererea de amânare formulată, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.09.2026, ora 09:00.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 25.06.2026, ora 09:00.

  3. 2756/110/2025Reclamantdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
    Curtea de Apel BacauFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (12.05.2026)
    Parti (4)
    • CONEXTRUST SAReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTIPârât
    • CONEXTRUST S.A.Intimat Reclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTIApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauAdmitere apel (12.05.2026)1 termen ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2882946,27 lei, reprezentând debit principal (rest rămas de plată) şi penalităţi contractuale de întârziere, calculate conform art. 12 lit.b din contractul de lucrări nr. 7234/06.11.2023, de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării efective a debitului principal, precum şi penalităţi aferente sumei de 80000 lei de la data scadenţei până la data plăţii, respectiv 19.12.2025. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate ce nu sunt contrare prezentei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 12.05.2026.

    2. FondTribunalul BacauAdmite in parte cererea (02.12.2025)4 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.962.946,27 lei, reprezentând debit principal(rest rămas de plată), precum şi la plata de penalităţi contractuale de întârziere, calculate conform art.12, lit.b din contractul de lucrări nr.7234/06.11.2023, de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării efective a debitului principal. Admite în parte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 71.858,92 lei, din care 66.858,92 lei reprezintă taxă judiciară de timbru, iar 5000 lei onorariu redus. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Tribunalul Bacău, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei, azi, 02.12.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Pentru a se depune concluzii scrise de către părţi, amână pronunţarea pentru 02.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 26.11.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Instanta încuviinţeată pentru ambele părţi proba cu înscrisuri. Respinge ca neutilă soluţionării cauzei proba testimonială solicitată de către pârâtă. Având în vedere şi poziţia reclamantei, amână cauza la data de 26.11.2025, ora 12:00, pentru a permite pârâtei să verifice anexa privind calculul penalizăţilor de întârziere, depuse de către reclamantă în sus?inerea precizărilor la acţiune.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bacău nr. 2/II/A/7 din 26 august 2025, prin care s-a hotărât amânarea judecării tuturor cauzelor apreciate ca nefiind urgente, excepţie făcând suspendarea executării actelor administrative- art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 şi ordonan?ele preşedinţiale, instanţa amână cauza la data de 19.11.2025, ora 12:00.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTI, (22.12.2025)
  4. 2988/110/2025Reclamantdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
    Curtea de Apel BacauFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (09.06.2026)
    Parti (4)
    • CONEXTRUST SAReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTIPârât
    • CONEXTRUST SAIntimat Reclamant - Intimat
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTIApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauNefondat (09.06.2026)3 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 9 iunie 2026.

      2. Încheiereincheiererecuzare

        Respinge cererea de recuzare. Cu recurs în condiţiile art. 53 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a din Codul de procedură civilă, azi, 08.06.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 9 iunie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26 mai 2026.

    2. FondTribunalul BacauAdmite in parte cererea (16.01.2026)3 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CONEXTRUST SA în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTI. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 663.887,08 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere, calculate conform art.12, lit.b din contractul de lucrări nr.7385/13.11.2023 calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării efective a debitului principal (26.06.2025). Admite cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 13.277,75 lei reprezintă taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cale de atac care se va depune la Tribunalul Bacău, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei, azi, 16.01.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.01.2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a reface procedura de citare cu pârâta, amână cauza şi acordă termen la data de 12.01.2026, ora 9:00, complet C4AP.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PRĂJESTI, (02.02.2026)
  5. 620/1285/2025Pârâtdetalii ▸
    actiune în daune contractuale
    Tribunalul Comercial ClujFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (09.07.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta THETYS PUMPS S.R.L., J *, CUI RO *, cu sediul în * ?i sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avoca?i ELEK&ELEK, din * în contradictoriu cu pârâta CONEXTRUST S.A., *, CIF RO *, cu sediul în * ?i sediul procesual ales în * -persoană desemnată cu primirea coresponden?ei-Mihaela Ungureanu. Obligă reclamanta THETYS PUMPS S.R.L la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 59.782,92 lei constând în onorariu avoca?ial, în favoarea pârâtei CONEXTRUST S.A. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea ?i motivele de apel se vor depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 09.07.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 09.07.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 25.06.2026, ora 11.00, sala 102 în vederea depunerii poziţiei procesuale a pârâtei faţă de cererea adiţională formulată de către reclamantă.

  6. 620/1285/2025/a1Pârâtdetalii ▸
    recuzare
    Tribunalul Comercial ClujFondLitigii cu profesioniştiiCivil (08.07.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Civil_Hotarare

      Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a doamnei judecător Ciolpan Carmen -Ramona, preşedinte al completului de judecată D17, formulată în dosarul nr. 620/1285/2025 al Tribunalului Specilizat Cluj de petenta Conextrust SA. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 8.07.2026.

  7. 134/110/2021Recurentdetalii ▸
    actiune in raspundere delictuala
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursCivilRespingere recurs - Nefondat (01.04.2026)
    Parti (5)
    • SC CONEXTRUST SA BACAUReclamant
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEPârât
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACAUApelant
    • SC CONEXTRUST SARecurent
    • STATUL ROMAN, PRIN MINISTERUL FINANŢELOR-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BACAURecurent
    Parcursul dosarului (3 etape · 20 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieRespingere recurs - Nefondat (01.04.2026)1 termen ▸
      1. Respingere recurs - NefondatHotărâre

        Decizia nr.671: Anulează recursul declarat de pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finantelor – Direcţia Generală a Finan?elor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finantelor Publice Bacău împotriva deciziei civile nr. 348/2025 din 28 mai 2025, pronunţate de Curtea de Apel Bacău – Secţia I civilă. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta Conextrust SA împotriva deciziei civile nr. 348/2025 din 28 mai 2025, pronunţate de Curtea de Apel Bacău – Secţia I civilă. Definitivă.

    2. ApelCurtea de Apel BacauSchimbat în parte (28.05.2025)1 termen ▸
      1. Schimbat în parte_Hotarare

        Respinge ca nefondat apelul formulat de reclamanta S.C. Conextrust S.A. Admite apelurile formulate de pârâţii Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi Statul Român prin AJFP Bacău. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că: Reduce cheltuielile de judecată în sumă de 20.418,83 lei la suma de 5000 lei cu aplicarea art.451 al.2 Cod procedură civilă. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile apelate. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, recurs care se depune la Curtea de Apel Bacău. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.05.2025.

    3. FondTribunalul BacauAdmite in parte cererea (23.12.2024)18 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâtul Statul Român prin MFP AJFP Bacău. Admite în parte cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta SC CONEXTRUST SA BACAU, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 142000 lei contravaloare cheltuieli judecată aferente dosarului penal nr. 1043/110/2016. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 20418,83 lei cheltuieli de judecată în prezenta cauză. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, declaraţia de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău. Pronunţată azi, 23.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 23.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.12.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 17.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.12.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 03.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.11.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.11.2024.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area în cauză la data de 05.11.2024. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozitia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.10.2024.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Instanţa amână soluţionarea cauzei la data de 23.10.2024 ora 10:00, pentru când se vor comunica câte un exemplar din înscrisuri către pârâta Statul Român şi către Ministerul Public, conform dispoziţiilor de la termenul anterior, în vederea formulării de concluzii.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Va fi citată pârâta cu mentiunea de a preciza care este punctul său de vedere, propriu, faţă de afirmaţiile părtii adverse, în temeiul art.14 al.3 Cod procedură civilă, instanţa acordă termen la data de 26.06.2024, ora 10:00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru studierea înscrisurilor depuse la prezentul termen dar si pentru atasarea dosarului penal cu nr. 1043/ll0/2016 al Tribunalului Bacau, amâna judecarea cauzei si acord termen la data de 20.03.2024, complet CC-1, ora 11:00

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la data de 17.01.2024, interval orar 11-12, pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de reclamantă la data de 14septembrie 2023.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la data de 20.09.2023 ora 11 pentru când se vor depune înscrisuri în completare cu privire la parcursul procesual al cauzei penale despre care se face vorbire, precum şi înscrisuri doveditoare cu privire la onorariului de avocat, respectiv dacă acesta a fost achitat pentru dosarul în care s-a pronunţat soluţia de achitare.

      12. Repus pe rolincheieredesedinta

        Respinge ca nefondate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii invocate de pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Repune cauza pe rol pentru continuarea judecăţii cu citarea părţilor pentru termenul de judecată din data de 26.04.2023 CC1 ora 12:00, reclamanta la adresa de corespondenţă indicată în cererea înregistrată la data de 21.09.2022 (strada Tolstoi nr.14, judeţul Bacău). Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată azi, 23.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      13. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Din lipsă de timp pentru deliberare, Amână pronunţarea pentru 23.11.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 16.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      14. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Din lipsă de timp pentru deliberare, Amână pronunţarea pentru 16.11.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 2.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea greferi instanţei.

      15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Din lipsă de timp pentru deliberare, Amână pronunţarea pentru 2.11.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 19.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea greferi instanţei.

      16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Din lipsă de timp pentru deliberare, Amână pronunţarea pentru 19.10.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 5.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea greferi instanţei.

      17. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Pentru a se solicita Curţii de Apel Constanţa decizia nr.121/14.09.2021 pronunţată în dosarul nr.5482/118/2019 precum şi de la ICCJ decizia nr.886/14.04.2022 pronunţată în acelaşi dosar. Amână pronunţarea pentru 5.10.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 21.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea greferi instanţei.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la 21.09.2022, ora 09:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pune în vedere reclamantei să formuleze răspuns la întâmpinare.

    Cai de atac (7)
    • Recurs (29.07.2025)
    • Recurs (04.07.2025)
    • Apel — declarata de SC CONEXTRUST SA BACAU, (24.02.2025)
    • Apel (20.02.2025)
    • Apel (19.02.2025)
    • Apel (18.02.2025)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, (18.02.2025)
  8. 5535/180/2024Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria BacauFondCivilAmână cauza (11.06.2026)
    Parti (2)
    • SC CONEXTRUST SA CU SEDIUL ALES PENTRU COMUNICAREReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BACĂUPârât
    Termene si solutii (7)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 26.11.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 11.06.2026.

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge ca inadmisibilă în principiu cererea de chemare în garanţie formulată de către pârâta UAT BACAU. în contradictoriu cu S.C LUCA WAY SRL prin lichidator Sierra Quadrant Fil Bucuresti.. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 26.06.2025, şi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea cu privire la admisibilitatea in principiu a cererii de chemare in garantie la data de 26.06.2025.termen de fond 11.12.2025 pentru administrarea probelor.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 12.06.2025.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 06.03.2025.

  9. 2612/110/2022Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul BacauFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (25.06.2026)
    Parti (6)
    Termene si solutii (24)
    1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

      Aproba raportul final Admite cererea lichidatorul judiciar privind închiderea procedurii. In temeiul art.175 alin.2 din Lg. 85/2014, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Segama SRL Dispune radierea societatii debitoare În temeiul art. 180 din Lg. 85/2014, descarcă lichidatorul judiciar Ionescu si Asociatii SPRL de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 179 din Lg. 85/2014, dispune notificarea prezentei hotărâri creditorilor, debitorului, DGFP BACĂU, ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sau altor registre pentru efectuarea menţiunilor din oficiu şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Bacau Pronunţata azi 25.06.2026 conform art.396 alin.2 cod de procedura civila

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.06.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 18.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.06.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Prentru ca lichidatorul judiciar sa depuna la dosar dovada publicării în BPI a raportului final şi a situaţiilor financiare finale. Pentru citarea creditorilor prin BPI pentru discutarea închiderii procedurii

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      , amână judecarea cauzei la data de 21.05.2026 pentru continuarea procedurii

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Tribunalului Bacău nr. 2/II/A/7 din 26 august 2025, prin care s-a hotărât în unanimitate amânarea soluţionării cauzelor, cu excepţia celor care au ca obiect suspendarea executării actelor administrative – art. 14 şi 15 din Legea 554/2004 şi ordonanţele preşedinţiale, astfel considerând că prezenta cauză nu se încadrează în categoria celor urgente, urmează să amâne cauză şi să acorde un nou termen de judecată.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      , amână judecarea cauzei la data de 18.09.2025. pentru continuarea procedurii

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      amână judecarea cauzei la data de 17.04.2025.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      TERMEN ADMINISTRATIV DE CONTROL

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen administrativ de control

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen administrativ de control

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen administrativ de control

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen administrativ de control

    14. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      În baza art. 92 alin. 5 din Legea 85/2014 aprobă raportul întocmit de către administratorul judiciar În temeiul art. 145 alin.1 lit. D din Legea 85/2014, dispune intrarea în faliment în procedura simplificată a debitoarei SC Segama SRL Dispune dizolvarea societatii debitoare Ridica dreptul de administrare al debitoarei În temeiul art. 145 alin. 2 lit. c din Legea 85/2014 confirmă în calitate de lichidator judiciar pe Ionescu si Asociatii SPRL acesta având atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să notifice intrarea în faliment conform art. 147 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2014 tuturor creditorilor notificaţi conform art. 99, debitoarei şi ORC Bacău, publicând totodată notificarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune in vedere lichidatorului judiciar necesitatea respectării prevederilor art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la O.R.C. Bacău a reprezentanţilor săi permanenţi. Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar gestiunea averii, să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014, precum şi toate informaţiile şi documentele solicitate de lichidator sub sancţiunea prevăzută de art. 82 din Legea 85/2006. Spre această finalitate lichidatorul judiciar va notifica debitoarea prin administrator special conform art. 42 alin. 1 şi 9 din Legea 85/2014, precum şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul debitoarei şi al domiciliul administratorului, despre rezultatul notificării urmând a se face vorbire în primul raport întocmit conform art. 59 alin. 1 din lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia măsurile prevăzute de art. 151 din Lg. 85/2006. Pune în vedere debitoarei să fie de faţă şi să asiste la inventar. În acest sens lichidatorul judiciar va notifica debitoarea - prin administrator special, conform art. 42 alin.1 şi 9 din Legea 85/2014, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire atât la sediul debitoarei, cât şi la domiciliul administratorului, despre rezultatul notificării urmând a se face vorbire în raportul întocmit conform art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, precum şi în actul de inventar. După ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, dispune ca lichidatorul judiciar să întocmească un raport final de activitate, care va fi comunicat tuturor creditorilor şi debitoarei şi va fi afişat la uşa tribunalului. După aprobarea raportului final si soluţionarea eventualelor contestaţii la raport de către judecătorul sindic, lichidatorul judiciar va efectua distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitoarei, iar fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăţiţi vor fi depuse de lichidatorul judiciar în contul prevăzut de art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar va prezenta rapoartele prevăzute la art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, cu menţionarea onorariului încasat şi a modalităţii de calcul a acestuia. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca, înainte de a fi depuse la instanţă, toate rapoartele pe care le va întocmi să fie aduse la cunoştinţa comitetului creditorilor conform art. 51 alin.1 lit. c) din Lg. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să publice în BPI toate actele de procedură pe care le va întocmi, în extras sau integral, după caz, ?i să depună la instan?ă dovada publicării acestora. După rămânerea irevocabilă a hotărârii de intrare în faliment toate actele şi corespondenţa emise de debitor si lichidatorul judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi franceză menţiunea “ÎN FALIMENT“, „IN BANKRUPTCY”, “EN FAILLITE”. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform. cu Legea 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior, de selecţionare şi întocmirea unui proces verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea documentelor conform art. 18 din Legea 16/1996 cu notificarea Arhivelor Naţionale sau serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, conform art. 18 alin. 5 din Legea 16/1996. Fixează termen administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii la data de: 15.06.2023 Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.04.2023.

    15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 20.04.2023

    16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 13.04.2023

    17. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 10.04.2023

    18. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 3.04.2023

    19. termen
    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru citarea creditorilor prin BPI cu mentiunea ca se va pune în discuţie intrarea în faliment

    21. Termen preschimbatincheieredesedinta

      Preschimba termenul de judecata acordat in data de 27.02.2023 pentru data de 20.02.2023 pentru cand se vor cita partile Cu apel odata cu fondul Pronuntata in sedinta publica azi 01.02.2023

    22. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite cererea creditoarei Conextrust SA În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC Segama SRL, cu sediul în Bacau, str.Nufarului nr.8, bl.8, sc.A ap.3 jud. Bacău, J04/1834/2005 pe o durata maximă a perioadei de observaţie de 12 luni, calculată de la data deschiderii procedurii, conform art. 112 alin. 3 din aceeaşi lege. În baza dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 85/2014 pastreaza dreptul de administrare al debitoarei. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează provizoriu administrator judiciar al debitoarei pe Ionescu si Asociatii SPRL, care va avea atribuţii de supraveghere a activităţii debitoarei şi atribuţiile prevăzute de art. 58 din Lg.85/2014. Stabileşte provizoriu un onorariu de 7000 lei Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la O.R.C. Bacău a reprezentanţilor săi permanenţi. În temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorul judiciar obligaţia de a notifica: creditorii, debitoarea, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, conf. art. 100 alin. 1 Legea 85/2014. Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv următoarele termene-limită: • termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi 25.01.2023; • cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; • termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi 13.02.2023; • termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi 09.03.2023; • locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc cel târziu la data de 18.02.2023. În baza art. 99 alin. 3 din Legea 85/2014 notificarea se va realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Conform art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului sindic în maxim 20 de zile de la desemnare un raport prin care va propune fie intrarea in procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să supună judecătorului – sindic în maxim 40 de zile de la desemnare, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată debitoarei. În baza art. 53 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar desemnat să convoace adunarea generală a acţionarilor/asociaţiilor/membrilor debitoarei pentru a-şi desemna un administrator special în termen de maxim 10 zile de la notificarea prezentei hotărâri. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Atrage atenţia debitoarei asupra faptului că, dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitoarei i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitoarea, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special. Prima adunare a creditorilor va fi ţinută în termenul prevăzut de art. 100 alin.1 lit. e din Legea 85/2014, cu următoarea ordine de zi: - prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 92 si 97 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment; - în cazul în care în raportul administratorului întocmit conform art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 se face propunerea de intrare în faliment în procedură generală va supune votului adunării creditorilor această propunere în condiţiile art. 97 alin. 4 şi 5 şi art. 98 din Legea 85/2014 - alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art. 50 din lege; - desemnarea unui administrator judiciar sau confirmarea administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul sindic în condiţiile art. 57 alin. 2 din Legea 85/2014, stabilirea onorariului acestuia. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - probleme diverse. Conform art. 101 din Legea 85/2014 administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii, o copie a actului de inventar urmând a fi depusă la dosarul cauzei. Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. În baza art. 76 din Legea 85/2014 în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să comunice prezenta hotărâre către instanţele judecătoreşti de pe raza Tribunalului Bacău şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În baza art. 83 din Legea 85/2014 după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere, toate actele şi corespondenţa emise de debitor si administrator judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi franceză menţiunea „IN INSOLVENTA”, ”IN INSOLVENCY” „EN PROCEDURE COLLECTIVE”. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea În baza art. 59 din Legea 85/2014 dispune ca administratorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se va menţiona şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. Raportul prevăzut de art. 59 din Legea 85/2014 se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. Pune în vedere administratorului judiciar ca, înainte de a fi depuse la instanţă, toate actele de procedură pe care le va întocmi să fie publicate în BPI. Pune în vedere administratorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform. cu Legea 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior, de selecţionare şi întocmirea unui proces verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea documentelor conform art. 18 din legea 16/1996 cu notificarea Arhivelor Naţionale sau serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, conform art. 18 alin. 5 din legea 16/1996. În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, în termen de 2 zile de la notificarea prezentei hotărâri, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza art. 86 din Legea 85/2014, da dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. În baza art. 71 din Legea 85/2014 minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată de către grefierul de şedinţă, administratorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic. În baza art. 59 alin. 3 din Legea 85/2014 fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului procedurii la data de 27.02.2023 ora 12 . Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău – Secţia a II –a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.12.2022

    23. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 12.12.2022

    24. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 5.12.2022

  10. 9991/180/2020Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria BacauFondCivilAmână cauza (15.06.2026)
    Parti (51)
    • SC CONEXTRUST SAReclamant
    • LITCANU COSTIN VIOREL- S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • CONSTANTINESCU VALERIUPârât
    • POPESCU CORNELIU la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • VASLUIANU ADRIAN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • DIMULESCU LEONARD la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • SOARE IONPârât
    • PAGU CARMEN VIORELAla S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • BÂRZU DIANA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • ARHIP RĂZVAN VICTORPârât
    • PAVEL MARIAN CRISTINEL la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢIPârât
    • BOBÂRNAC FLORINPârât
    • MOCANU COSTEL la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • FLOREA FLORIN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • CREŢU GHEORGHE la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • TODEA VASILE la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • ARINTON VASILEPârât
    • SNEL TRAIAN- GABRIEL la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • NITU FLORIN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • NASTASE ANCA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • CIOCA OCTAVIAN-la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • MINDRESCU DUMITRU FLORIN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • OPRIŞAN ILIE la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • TRIFAN ELENA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • VIERU IONELPârât
    • BLASCA DAN IOAN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • ZAHARIA GABRIELPârât
    • OCHIANA SORIN IONELPârât
    • BRANISTEANU DANIEL IULIAN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • JUNCU CORINA MIHAELA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • POPA GERARDINA -MARIANA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢPârât
    • MELNIC PETRONELAPârât
    • PROFIR ADRIANA PETRONELAPârât
    • RAZASU IONELPârât
    • PRICOP MARIAN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • OCHIANA NICOLAE la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • VASNIC VASILE DANIEL la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • TEODORU DRAGOŞ- la PASCARU EUGENPârât
    • OLARU SEBASTIAN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • ANCA MIHAIL la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • TROFIN CRISTINA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • NECHIFOR ELENA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • CIUTA VASILE DAN la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • PUSCASU MARIANA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • MATANIE ADRIANA CRISTINA la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢIIPârât
    • TUTUIANU RADU IOANPârât
    • BILIS ION IUSTINPârât
    • SURUGIU MIRELAPârât
    • GURAU OVIDIU la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • LUNGU EDUARD la S.C.P.A. "MATACHE & ASOCIAŢII"Pârât
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BACĂU- PRIN PRIMARChemat în garanţie
    Termene si solutii (12)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2027, pentru efectuarea raportului de expertiză.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 15.06.2026, ora 11,00.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se emite adresă la expert în vederea efectuării raportului de expertiză, amână cauza la data de 15 decembrie 2025, ora 11,00, Civil 2025-27.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 30 iunie 2025, ora 11,00, Civil 2025-27. Va încuviin?a: - pentru ambele păr?i proba cu înscrisuri; - pentru reclamantă proba cu expertiza tehnică în specialitatea topografie, cadastru ?i geodezie stabile?te onorariu provizoriu expert topo în cuantum de 1800 lei în sarcina reclamantei, ce va fi achitat până la termenul din data de 30.06.2025 stabilit în cauză; - pentru reclamantă proba cu expertiza tehnică evaluatorie; stabile?te onorariu provizoriu expert evaluator în cuantum de 1800 lei în sarcina reclamantei, ce va fi achitat până la termenul din data de 30.06.2025 stabilit în cauză; - pentru pârâ?i proba cu interogatoriul reclamantei. Va respinge celelalte solicitări de probe ca nefiind utile solu?ionării cauzei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată azi, 05.05.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ii prin intermediul grefei instan?ei.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererea de abţinere formulată de preşedeintele de complet, trimite cauza la completul imediat următor în vedera soluţionării cererii.

    7. Încheiereincheiereabtinere

      Încuviinţează cererea de abţinere formulată de doamna judecător B D- M. Cauza va fi repartizată aleatoriu. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.11.2024.

    8. Alte soluţiiincheiereabtinere

      Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător BA, titularul completului C21 în soluţionarea dosarului nr.9991/180/2020. Trimite cauza pentru repartizare aleatorie. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi. 07.08.2024.

    9. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

      În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C. pr. civ., admite cererea de suspendare formulată prin întâmpinări ?i, în consecin?ă, suspendă judecarea prezentei cauze până la solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 274/32/2019 aflat în prezent în faza apelului pe rolul Tribunalului Bacău. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Bacău. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, astăzi, 12.10.2021.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area pe cererea de suspendare la data de 12.10.2021. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, astăzi, 08.10.2021

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 08.10.2021, ora 9,30 pentru lipsa de procedură cu pârâtul C.V.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 21.05.2021, ora 10,00 pentru lipsa de procedură cu reclamanta, nefiind citată la sediul ales.

1–10 din 38

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)