TONY INVENT SRL
- TONY CONSTRUCT IMOBILIARE - S.R.L.documentat pana in 2012
Nr. Reg. Com. J05/11/2007EUID ROONRC.J05/11/2007Infiintata 03.01.2007
Adresa:Str. VASILE ALECSANDRI nr. 1, ap. 6, Oradea, jud. Bihor
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea formulată de petenta DHELECTRIC SYSTEM SRL, în contradictoriu cu intimata TONY INVENT SRL, şi, în consecinţă: Dispune restituirea către petentă a cauţiunii în sumă de 80.000 lei consemnate la CEC Bank conform recipisei de consemnare nr. 210489021/1 din 19.08.2024 din dosarul nr. 2847/111/2024 al Tribunalului Bihor. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată în şedinţa publică din 14 februarie 2025.
Amana pronuntarea la data de 14.02.2025.
Respinge cererea de reexaminare a taxei de timbru formulată de petenta S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. ca tardivă. Fără cale de atac. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei , azi 11.09.2024.
Admite apelul declarat apelanta S.C. TONY INVENT S.R.L., în contradictoriu cu intimata SC DHELECTRIC SYSTEM SRL, împotriva Sentinţei nr. 630 din 08.10.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor pe care o schimbă în parte în sensul că obligă pe pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. să plătească reclamantei SC DHELECTRIC SYSTEM SRL penalită?i de întârziere calculate conform art. 15.3 din contractul de execu?ie lucrări, de la data introducerii ac?iunii şi până la plata integrală a debitului. Menţine restul dispozi?iilor sentinţei apelate. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată azi 06.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Ia act de renunţarea reclamantei S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. la judecata cererii de chemare în judecată formulate în contradictoriu cu pârâţii DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., S.C. EURO BUFFALO S.R.L., S.C. SHARK AUSTRIAN RESIDENCE S.R.L., S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L., PERTE CALIN MARIAN, GIULAN RADU, POPA STELIAN CONSTANTIN, MASZARIK VOICU GELU şi, în consecinţă: Ia act că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâţii DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. şi S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L., prin întâmpinare, a rămas fără obiect, la fel şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L. împotriva pârâtei S.C. Tony Invest S.R.L. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L., în ceea ce priveşte 237.153, 41 lei reprezentând debit principal. Obligă pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. la plata, către reclamantă, a sumei de 38.204,14 RON, reprezentând penalităţi de întârziere conform art. 15.3 din contractul de execuţie lucrări nr. 5015/16.10.2023, precum şi la plata penalităţilor de întârziere calculate conform art. 15.3 din contractul de execuţie lucrări, de la data introducerii cererii şi scadenţa facturilor până la data plăţii efectivă şi integrale a debitului. Obligă pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. la plata, către reclamantă, a cheltuielilor de judecată constând în taxă de timbru în cuantum de 13.556, 58 lei, respectiv onorariu avocat, în cuantum de 5.000 lei, reprezentând onorariu avocat. Respinge în rest cererea având ca obiect cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 08.10.2024.
Amână pronuntarea pentru data de 08.10.2024.
Amână cauza pentru data de 03.10.2024, ora 11, având în vedere cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei.
Amână cauza pentru data de 19.09.2024, ora 11:00 în vederea solu?ionării cererii de reexaminare formulată împotriva încheierii de solu?ionare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar.
Respinge cererea de ajutor public judiciar sub forma facilităţilor de la plata taxei judiciare de timbru formulată de petenta DH ELECTRIC SYSTEM S.R.L. Pune in vedere reclamantei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 13.556, 58 lei, stabilită în dosarul nr. 2851/111/2024, în termen de 10 zile de la data comunicării soluţiei de respingere. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 02.09.2024.
Admite în parte cererea formulată de creditoarea DHELECTRIC SYSTEM SRL, şi, în consecinţă: Dispune înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei TONY INVENT SRL, până la concurenţa sumei de 641.041,52 lei. Obligă creditoarea la consemnarea unei cauţiuni în cuantum de 80.000 lei în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri, sub sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului asigurător. Obligă debitoarea să îi achite creditoarei suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bihor. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 7 august 2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.487.447 RON | 781.408 RON | 2.863.763 RON | 692.748 RON | 9.134.638 RON | 6.387.211 RON | 2 |
| 2024 | 1.636.440 RON | 276.697 RON | 3.658.703 RON | 729.315 RON | 9.290.738 RON | 5.605.803 RON | 3 |
| 2023 | 1.596.674 RON | 451.961 RON | 3.649.923 RON | 795.306 RON | 9.394.441 RON | 5.329.106 RON | 3 |
| 2022 | 621.634 RON | 303.629 RON | 2.567.957 RON | 249.229 RON | 11.573.526 RON | 5.165.593 RON | 4 |
| 2021 | 12.844.945 RON | 297.444 RON | 3.874.603 RON | 326.168 RON | 16.018.444 RON | 6.223.208 RON | 5 |
| 2020 | 2.947.098 RON | 928.861 RON | 10.028.292 RON | 544.144 RON | 16.361.968 RON | 5.925.764 RON | 6 |
| 2019 | 8.298.441 RON | 1.232.972 RON | 10.650.374 RON | 392.976 RON | 15.853.998 RON | 4.995.403 RON | 6 |
| 2018 | 8.951.371 RON | 1.616.324 RON | 12.603.231 RON | 416.483 RON | 16.340.297 RON | 3.961.030 RON | 2 |
| 2017 | 4.761.019 RON | 2.199.685 RON | 17.512.119 RON | 1.042.659 RON | 21.045.071 RON | 2.344.705 RON | 1 |
| 2016 | 449.832 RON | 41.617 RON | 16.444.076 RON | 1.060.844 RON | 15.629.227 RON | -1.354.980 RON | 1 |
| 2015 | 56.795 RON | -1.780.368 RON | 16.286.187 RON | 1.079.424 RON | 15.415.064 RON | -1.396.598 RON | 1 |
| 2014 | 834.895 RON | 54.201 RON | 15.756.990 RON | 2.491.448 RON | 15.517.061 RON | 383.770 RON | 1 |
| 2013 | 983.120 RON | -278.096 RON | 15.707.961 RON | 2.533.098 RON | 15.562.968 RON | 329.569 RON | 2 |
| 2012 | 230.782 RON | -401.975 RON | 37.123.889 RON | 2.544.229 RON | 37.875.160 RON | 607.665 RON | 2 |
| 2011 | 763.909 RON | 223.337 RON | 36.497.089 RON | 2.558.512 RON | 37.237.714 RON | 1.009.640 RON | 1 |
| 2010 | 8.232.554 RON | 1.190.668 RON | 42.751.327 RON | 2.837.484 RON | 43.005.291 RON | 786.303 RON | 2 |
| 2009 | 2.540.044 RON | -2.201.643 RON | 43.427.465 RON | 3.839.638 RON | 41.815.633 RON | -404.365 RON | 3 |
| 2008 | 17.006.869 RON | 1.168.410 RON | 41.554.624 RON | 3.698.722 RON | 42.093.857 RON | 1.797.277 RON | 3 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.487.447 RON | 1.636.440 RON | 1.596.674 RON | 621.634 RON | 12.844.945 RON | 2.947.098 RON | 8.298.441 RON | 8.951.371 RON | 4.761.019 RON | 449.832 RON | 56.795 RON | 834.895 RON | 983.120 RON | 230.782 RON | 763.909 RON | 8.232.554 RON | 2.540.044 RON | 17.006.869 RON |
| Venituri totale | 2.541.738 RON | 2.066.251 RON | 1.597.705 RON | 945.301 RON | 13.270.297 RON | 2.972.743 RON | 8.347.063 RON | 9.702.016 RON | 4.835.753 RON | 652.905 RON | 268.846 RON | 1.193.490 RON | 1.364.839 RON | 731.473 RON | 2.473.516 RON | 10.276.178 RON | 2.558.383 RON | 17.234.147 RON |
| Cheltuieli totale | 1.632.308 RON | 1.726.664 RON | 1.067.769 RON | 580.784 RON | 12.684.964 RON | 1.873.667 RON | 6.887.058 RON | 7.783.615 RON | 2.636.068 RON | 611.288 RON | 2.049.214 RON | 1.139.289 RON | 1.642.935 RON | 1.133.448 RON | 2.250.179 RON | 9.079.060 RON | 4.752.693 RON | 15.842.255 RON |
| Profit brut | 909.430 RON | 339.587 RON | 529.936 RON | 364.517 RON | 585.333 RON | 1.099.076 RON | 1.460.005 RON | 1.918.401 RON | 2.199.685 RON | 41.617 RON | 0 RON | 54.201 RON | 0 RON | 0 RON | 223.337 RON | 1.197.118 RON | — | 1.391.892 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 278.096 RON | 401.975 RON | 0 RON | — | 2.194.310 RON | — |
| Profit net | 781.408 RON | 276.697 RON | 451.961 RON | 303.629 RON | 297.444 RON | 928.861 RON | 1.232.972 RON | 1.616.324 RON | 2.199.685 RON | 41.617 RON | 0 RON | 54.201 RON | 0 RON | 0 RON | 223.337 RON | 1.190.668 RON | — | 1.168.410 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.780.368 RON | 0 RON | 278.096 RON | 401.975 RON | 0 RON | — | 2.201.643 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 692.748 RON | 729.315 RON | 795.306 RON | 249.229 RON | 326.168 RON | 544.144 RON | 392.976 RON | 416.483 RON | 1.042.659 RON | 1.060.844 RON | 1.079.424 RON | 2.491.448 RON | 2.533.098 RON | 2.544.229 RON | 2.558.512 RON | 2.837.484 RON | 3.839.638 RON | 3.698.722 RON |
| Active circulante | 9.134.638 RON | 9.290.738 RON | 9.394.441 RON | 11.573.526 RON | 16.018.444 RON | 16.361.968 RON | 15.853.998 RON | 16.340.297 RON | 21.045.071 RON | 15.629.227 RON | 15.415.064 RON | 15.517.061 RON | 15.562.968 RON | 37.875.160 RON | 37.237.714 RON | 43.005.291 RON | 41.815.633 RON | 42.093.857 RON |
| Stocuri | 8.210.300 RON | 8.597.744 RON | 6.116.209 RON | 9.794.918 RON | 5.236.549 RON | 13.913.170 RON | 14.254.447 RON | 15.201.303 RON | 19.827.656 RON | 15.181.632 RON | 15.335.204 RON | 15.420.146 RON | 15.420.146 RON | 36.141.430 RON | 36.141.430 RON | 36.799.607 RON | 41.483.003 RON | 40.279.412 RON |
| Creante | 922.969 RON | 674.940 RON | 3.068.569 RON | 1.776.295 RON | 10.687.617 RON | 2.435.802 RON | 1.572.442 RON | 1.133.927 RON | 930.597 RON | 447.427 RON | 91.569 RON | 88.358 RON | 82.133 RON | 309.294 RON | 81.919 RON | 81.919 RON | 329.907 RON | 84.026 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.369 RON | 18.054 RON | 209.663 RON | 2.313 RON | 94.278 RON | 12.996 RON | 27.109 RON | 5.067 RON | 286.818 RON | 168 RON | -11.709 RON | 8.557 RON | 60.689 RON | 443.196 RON | 33.145 RON | 5.142.525 RON | 2.723 RON | 1.730.419 RON |
| Cheltuieli in avans | 3.264 RON | 2.266 RON | 3.795 RON | 795 RON | 3.199 RON | 2.820 RON | 813 RON | 2.460 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 133 RON | — | 165 RON |
| Datorii totale | 2.863.763 RON | 3.658.703 RON | 3.649.923 RON | 2.567.957 RON | 3.874.603 RON | 10.028.292 RON | 10.650.374 RON | 12.603.231 RON | 17.512.119 RON | 16.444.076 RON | 16.286.187 RON | 15.756.990 RON | 15.707.961 RON | 37.123.889 RON | 36.497.089 RON | 42.751.327 RON | 43.427.465 RON | 41.554.624 RON |
| Venituri in avans | 579.676 RON | 757.813 RON | 1.214.513 RON | 4.090.000 RON | 6.250.000 RON | 954.876 RON | 602.010 RON | 194.979 RON | 2.230.906 RON | 1.600.975 RON | 1.604.899 RON | 1.867.749 RON | 2.058.536 RON | 2.687.835 RON | 2.289.497 RON | 2.305.278 RON | 2.632.171 RON | 2.440.843 RON |
| Capitaluri proprii | 6.387.211 RON | 5.605.803 RON | 5.329.106 RON | 5.165.593 RON | 6.223.208 RON | 5.925.764 RON | 4.995.403 RON | 3.961.030 RON | 2.344.705 RON | -1.354.980 RON | -1.396.598 RON | 383.770 RON | 329.569 RON | 607.665 RON | 1.009.640 RON | 786.303 RON | -404.365 RON | 1.797.277 RON |
| Capital subscris varsat | 4.501.500 RON | 4.501.500 RON | 4.501.500 RON | 4.501.500 RON | 4.501.500 RON | 4.501.500 RON | 3.000.000 RON | 3.000.000 RON | 3.000.000 RON | 1.500.000 RON | — | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 50.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.