ALFA KAPITAL INVEST S.R.L.

1. 04.10.202418735/271/2024Petentdetalii ▸inchide ▾

   anulare proces verbal de contravenţie PLO 0174224

   Tribunalul BihorFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (06.07.2026)

   Parti (3)

   • ALFA KAPITAL INVEST SRLPetent
   • MUNICIPIUL ORADEA-DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ ORADEAIntimat
   • ALFA KAPITAL INVEST SRLApelant

   Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)

   1. ApelTribunalul BihorNefondat (06.07.2026)2 termene ▸ ▾

      1. 06.07.2026 09:00Nefondat_Hotarare

         Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta ALFA KAPITAL INVEST S.R.L. în contradictoriu cu intimatul MUNICIPIUL ORADEA – DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ ORADEA, împotriva Sentinţei civile nr. 742/29.01.2026, pronunţată de Judecătoria Oradea, pe care o menţine în totalitate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 06.07.2026.

      2. 22.06.2026 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronunţarea în cauză la data de 06.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.06.2026.

   2. FondJudecatoria OradeaRespinge plângerea (29.01.2026)5 termene ▸ ▾

      1. 29.01.2026 09:00Respinge plângerea_Hotarare

         Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petentul S.C. ALFA KAPITAL INVEST S.R.L. în contradictoriu cu intimatul MUNICIPIUL ORADEA – DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ ORADEA, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale seria PLO nr. 0174224 încheiat la data de 02.09.2024. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.01.2026.

      2. 14.01.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronunţarea în cauză la data de 29.01.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.01.2026.

      3. 10.09.2025 09:00Alte cauzeincheieredesedinta

         Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 26 august 2025 şi Hotărârea nr. 5 din 4 septembrie 2025, a Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Oradea, prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă. Părţile urmează a fi înştiinţate în timp util cu privire la data reluării judecăţii.

      4. 07.05.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         îndeplinirea unor obligaţii

      5. 29.01.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 07.05.2025.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de ALFA KAPITAL INVEST SRL, (09.03.2026)
2. 05.08.20242851/111/2024Pârâtdetalii ▸inchide ▾

   Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract

   Curtea de Apel OradeaFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (06.12.2024)

   Parti (21)

   • SC DHELECTRIC SYSTEM SRLReclamant
   • DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A.Pârâtposibil 14476722
   • SC TONY INVENT SRLPârât
   • SC EURO BUFFALO SRLPârât
   • SC SHARK AUSTRIAN RESIDENCE SRLPârât
   • SC ALFA KAPITAL INVEST SRLPârât
   • ADRUBAN ALIN DANIEL în reprezentarea pârâţilorPerte CalinCurator
   • PERTE CALIN MARIANPârât
   • GIULAN RADUPârât
   • POPA STELIAN CONSTANTINPârât
   • MASZARIK VOICU GELUPârât
   • SC DHELECTRIC SYSTEM SRLIntimat
   • DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A.Intimatposibil 14476722
   • SC TONY INVENT SRLApelant
   • SC EURO BUFFALO SRLIntimat
   • SC SHARK AUSTRIAN RESIDENCE SRLIntimat
   • SC ALFA KAPITAL INVEST SRLIntimat
   • ADRUBAN ALIN DANIEL în reprezentarea pârâţilorPerte CalinIntimat
   • GIULAN RADUIntimat
   • POPA STELIAN CONSTANTINIntimat
   • MASZARIK VOICU GELUIntimat

   Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)

   1. ApelCurtea de Apel OradeaAdmitere apel (06.12.2024)1 termen ▸ ▾

      1. 06.12.2024 11:00Admitere apelHotarare

         Admite apelul declarat apelanta S.C. TONY INVENT S.R.L., în contradictoriu cu intimata SC DHELECTRIC SYSTEM SRL, împotriva Sentinţei nr. 630 din 08.10.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor pe care o schimbă în parte în sensul că obligă pe pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. să plătească reclamantei SC DHELECTRIC SYSTEM SRL penalită?i de întârziere calculate conform art. 15.3 din contractul de execu?ie lucrări, de la data introducerii ac?iunii şi până la plata integrală a debitului. Menţine restul dispozi?iilor sentinţei apelate. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată azi 06.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

   2. FondTribunalul BihorAlte soluţii (08.10.2024)5 termene ▸ ▾

      1. 08.10.2024 09:00Alte soluţiiHotarare

         Ia act de renunţarea reclamantei S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. la judecata cererii de chemare în judecată formulate în contradictoriu cu pârâţii DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., S.C. EURO BUFFALO S.R.L., S.C. SHARK AUSTRIAN RESIDENCE S.R.L., S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L., PERTE CALIN MARIAN, GIULAN RADU, POPA STELIAN CONSTANTIN, MASZARIK VOICU GELU şi, în consecinţă: Ia act că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâţii DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. şi S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L., prin întâmpinare, a rămas fără obiect, la fel şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L. împotriva pârâtei S.C. Tony Invest S.R.L. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L., în ceea ce priveşte 237.153, 41 lei reprezentând debit principal. Obligă pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. la plata, către reclamantă, a sumei de 38.204,14 RON, reprezentând penalităţi de întârziere conform art. 15.3 din contractul de execuţie lucrări nr. 5015/16.10.2023, precum şi la plata penalităţilor de întârziere calculate conform art. 15.3 din contractul de execuţie lucrări, de la data introducerii cererii şi scadenţa facturilor până la data plăţii efectivă şi integrale a debitului. Obligă pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. la plata, către reclamantă, a cheltuielilor de judecată constând în taxă de timbru în cuantum de 13.556, 58 lei, respectiv onorariu avocat, în cuantum de 5.000 lei, reprezentând onorariu avocat. Respinge în rest cererea având ca obiect cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 08.10.2024.

      2. 03.10.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronuntarea pentru data de 08.10.2024.

      3. 19.09.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza pentru data de 03.10.2024, ora 11, având în vedere cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei.

      4. 03.09.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza pentru data de 19.09.2024, ora 11:00 în vederea solu?ionării cererii de reexaminare formulată împotriva încheierii de solu?ionare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar.

      5. 02.09.2024 13:15Încheiereincheieredesedinta

         Respinge cererea de ajutor public judiciar sub forma facilităţilor de la plata taxei judiciare de timbru formulată de petenta DH ELECTRIC SYSTEM S.R.L. Pune in vedere reclamantei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 13.556, 58 lei, stabilită în dosarul nr. 2851/111/2024, în termen de 10 zile de la data comunicării soluţiei de respingere. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 02.09.2024.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de SC TONY INVENT SRL, (05.11.2024)
3. 24.07.202414515/271/2024Petentdetalii ▸inchide ▾

   anulare proces verbal de contravenţie PLO 0172274

   Tribunalul BihorFond → ApelContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (19.02.2026)

   Parti (3)

   • SC ALFA KAPITAL INVEST SRLPetent
   • MUNICIPIUL ORADEA - DIRECTIA POLIŢIA LOCALĂIntimat
   • SC ALFA KAPITAL INVEST SRLApelant

   Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)

   1. ApelTribunalul Bihor1 termen ▸ ▾

      1. 12.02.2027 09:00termen
   2. FondJudecatoria OradeaRespinge cererea (19.02.2026)3 termene ▸ ▾

      1. 19.02.2026 08:30Respinge cererea_Hotarare

         Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contraven?ională formulată de petenta ALFA KAPITAL INVEST SRL, în contradictoriu cu intimatul MUNICIPIUL ORADEA – DIREC?IA POLI?IA LOCALĂ ORADEA. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată azi, 19.02.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. 09.02.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amănâ pronunţarea la 19.02.2026.

      3. 06.10.2025 08:30Alte cauzeincheieredesedinta

         Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 26 august 2025, a Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Oradea, prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă. Părţile urmează a fi înştiinţate în timp util cu privire la data reluării judecăţii.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de SC ALFA KAPITAL INVEST SRL, (19.05.2026)
4. 24.07.202414514/271/2024Petentdetalii ▸inchide ▾

   plângere contravenţională PLO 0172251

   Judecatoria OradeaFondCivilAdmite plângerea (11.12.2024)

   Parti (2)

   • ALFA KAPITAL INVEST SRLPetent
   • MUNICIPIUL ORADEA-DIRECTIA POLITIA LOCALĂPârât

   Termene si solutii (1)

   1. 11.12.2024 8:30Admite plângereaHotarare

      Admite plângerea contravenţională formulată de petenta ALFA KAPITAL INVEST S.R.L., în contradictoriu cu intimatul MUNICIPIUL ORADEA — DIREC?IA POLITIA LOCALĂ, împotriva procesului - verbal seria PLO nr. 0172251 din 14.06.2024. Înlocuieşte sancţiunea amenzii aplicată prin procesul – verbal seria PLO nr. 0172251 din 14.06.2024, cu avertismentul. Atrage atenţia petentei ca pe viitor să respecte dispoziţiile legale în materia igienizării şi salubrizării proprietăţii. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 11.12.2024.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.