SHARK AUSTRIAN RESIDENCE S.R.L.
Nr. Reg. Com. J5/1159/2021EUID ROONRC.J5/1159/2021Infiintata 26.04.2021
Adresa:ZORELELOR nr. 12, ap. U2, Oradea, jud. Bihor, 410583
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge cererea de reexaminare a taxei de timbru formulată de petenta S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. ca tardivă. Fără cale de atac. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei , azi 11.09.2024.
Admite apelul declarat apelanta S.C. TONY INVENT S.R.L., în contradictoriu cu intimata SC DHELECTRIC SYSTEM SRL, împotriva Sentinţei nr. 630 din 08.10.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor pe care o schimbă în parte în sensul că obligă pe pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. să plătească reclamantei SC DHELECTRIC SYSTEM SRL penalită?i de întârziere calculate conform art. 15.3 din contractul de execu?ie lucrări, de la data introducerii ac?iunii şi până la plata integrală a debitului. Menţine restul dispozi?iilor sentinţei apelate. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată azi 06.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Ia act de renunţarea reclamantei S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. la judecata cererii de chemare în judecată formulate în contradictoriu cu pârâţii DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., S.C. EURO BUFFALO S.R.L., S.C. SHARK AUSTRIAN RESIDENCE S.R.L., S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L., PERTE CALIN MARIAN, GIULAN RADU, POPA STELIAN CONSTANTIN, MASZARIK VOICU GELU şi, în consecinţă: Ia act că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâţii DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. şi S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L., prin întâmpinare, a rămas fără obiect, la fel şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. ALFA CAPITAL INVEST S.R.L. împotriva pârâtei S.C. Tony Invest S.R.L. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L., în ceea ce priveşte 237.153, 41 lei reprezentând debit principal. Obligă pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. la plata, către reclamantă, a sumei de 38.204,14 RON, reprezentând penalităţi de întârziere conform art. 15.3 din contractul de execuţie lucrări nr. 5015/16.10.2023, precum şi la plata penalităţilor de întârziere calculate conform art. 15.3 din contractul de execuţie lucrări, de la data introducerii cererii şi scadenţa facturilor până la data plăţii efectivă şi integrale a debitului. Obligă pârâta S.C. TONY INVENT S.R.L. la plata, către reclamantă, a cheltuielilor de judecată constând în taxă de timbru în cuantum de 13.556, 58 lei, respectiv onorariu avocat, în cuantum de 5.000 lei, reprezentând onorariu avocat. Respinge în rest cererea având ca obiect cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 08.10.2024.
Amână pronuntarea pentru data de 08.10.2024.
Amână cauza pentru data de 03.10.2024, ora 11, având în vedere cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei.
Amână cauza pentru data de 19.09.2024, ora 11:00 în vederea solu?ionării cererii de reexaminare formulată împotriva încheierii de solu?ionare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar.
Respinge cererea de ajutor public judiciar sub forma facilităţilor de la plata taxei judiciare de timbru formulată de petenta DH ELECTRIC SYSTEM S.R.L. Pune in vedere reclamantei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 13.556, 58 lei, stabilită în dosarul nr. 2851/111/2024, în termen de 10 zile de la data comunicării soluţiei de respingere. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 02.09.2024.
Respinge ca nefondat apelul declarat apelanta SC PETER IMOB SRL, în contradictoriu cu intimata SC DHELECTRIC SYSTEM SRL, împotriva Sentinţei nr. 610 din 17.09.2024 pronunţată de Tribunalul Bihor. Obligă partea apelantă să plătească părţii intimate suma de 2000 lei cheltuieli de judecată parţiale în apel. Definitivă. Pronunţată azi 06.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei nr. 610/CA/2024 pronunţată în dosarul nr. 2849/111/2024, la data de 17.09.2024 de Tribunalul Bihor, în sensul că în ceea ce priveşte calea de atac se va trece „cu apel în 10 zile de la comunicare ” aşa cum este corect, în loc de „cu recurs în 15 zile de la comunicare” cum greşit a fost trecut. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 24.10.2024.
Ia act de renunţarea reclamantei SC DHELECTRIC SYSTEM SRL la cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâţii DEER SA, Shark Austrian Residence SRL, SC Prod Com Mary Nico SRL, Reştea Liviu Lucian, Reştea Adela, Antik Levente Farkas, Benţa Ciprian Gheorghe, Benţa Dora, Venter Sergiu Onisim, Indrieş Suciu Sorin Ionuţ şi Indrieş Suciu Claudia Lavinia. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC DHELECTRIC SYSTEM SRL în contradictoriu cu pârâta SC Peter Imob SRL. Obligă pârâta pârâta SC Peter Imob SRL la plata către reclamantă a sumei de 4367 lei cu titlu de taxă de timbru şi a sumei de 15.549,73 lei cu titlu de onorariu avocaţial. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 17.09.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.652.548 RON | 1.692.013 RON | 11.131.499 RON | 12.390.822 RON | 3.458.963 RON | 4.718.286 RON | 2 |
| 2024 | 3.601.447 RON | 1.477.879 RON | 8.558.335 RON | 9.967.977 RON | 1.616.631 RON | 3.026.273 RON | 1 |
| 2023 | 597.785 RON | 56.858 RON | 5.625.251 RON | 3.956.501 RON | 3.217.144 RON | 1.548.394 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.652.548 RON | 3.601.447 RON | 597.785 RON |
| Venituri totale | 5.624.737 RON | 4.128.797 RON | 602.645 RON |
| Cheltuieli totale | 3.666.361 RON | 2.386.000 RON | 540.665 RON |
| Profit brut | 1.958.376 RON | 1.742.797 RON | 61.980 RON |
| Profit net | 1.692.013 RON | 1.477.879 RON | 56.858 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 12.390.822 RON | 9.967.977 RON | 3.956.501 RON |
| Active circulante | 3.458.963 RON | 1.616.631 RON | 3.217.144 RON |
| Stocuri | 0 RON | 505.500 RON | 724.500 RON |
| Creante | 1.432.812 RON | 1.090.150 RON | 1.008.237 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.026.151 RON | 20.981 RON | 1.484.407 RON |
| Datorii totale | 11.131.499 RON | 8.558.335 RON | 5.625.251 RON |
| Capitaluri proprii | 4.718.286 RON | 3.026.273 RON | 1.548.394 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 | 1 |