DRUM DESIGN SRL
Nr. Reg. Com. J2007000558393EUID ROONRC.J2007000558393Infiintata 21.06.2007
Adresa:Str. TIMIȘ nr. 3, Focșani, jud. Vrancea
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Respinge revizuirea formulată de revizuenta Izoterm Construct SRL în contradictoriu cu intimatele UAT Oraşul Odobeşti şi Drum Design SRL ca inadmisibilă. Definitivă. Pronunţată azi, 11.12.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Am.pron.11.12.2024
Am. pron.27.11.2027
Respinge contestaţia în anulare ca nefondată. Obligă contestatoarea la plata către intimată a sumei de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat). Definitivă. Pronunţarea hotărârii s-a făcut la data de 02.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţare la 2.10.2024
Decizie : Admite apelurile formulate împotriva sent.civ.nr.95/26.09.2022 a Tribunalului Vrancea. Schimbă în parte sentin?a apelată ?i, în rejudecare, obligă pârâta-reclamantă UAT Odobe?ti să plătească reclamantei-pârâte Izoterm Construct SRL dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 243.167,35 lei, calculată de la data scaden?ei, 28.12.2020 ?i până la data plă?ii efective. Respinge ca nefondată cererea pârâtei-reclamante UAT Odobe?ti de obligare a reclamantei-pârâte Izoterm Construct SRL la plata majorărilor de întârziere de 0,15% pe zi. Admite apelul formulat de UAT Odobe?ti împotriva sent.civ.nr.18/27.02.2023 a Tribunalului Vrancea ?i, în rejudecare, schimbă în parte sentin?a apelată, astfel: Obligă pârâta-reclamantă UAT Odobe?ti să plătească reclamantei-pârâte Izoterm Construct SRL majorări de întârziere contractuale în cuantum de 0,15% pe zi, calculate la suma de 243.167,35 lei, de la data scaden?ei, 28.12.2020 ?i până la data plă?ii efective. Admite cererea de lămurire ?i completare a dispozitivului sent.civ.nr.95/26.09.2022, formulată de UAT Odobe?ti, pe care o lămure?te în sensul că obligă reclamanta-pârâtă Izoterm Construct SRL să plătească pârâtei-reclamante UAT Odobe?ti daune-interese moratorii, în cuantum egal cu cel al dobânzii legale penalizatoare, calculate asupra sumei de 1.932.716,62 lei, de la data scaden?ei, 29.06.2021 ?i până la data plă?ii efective. Respinge ca nefondată cererea pârâtei-reclamante UAT Odobe?ti de obligare a reclamantei-pârâte Izoterm Construct SRL la plata dobânzii legale penalizatoare, conform Legii nr.72/2013. Respinge ca nefondat apelul formulat de reclamanta Izoterm Construct SRL împotriva sent.civ.nr.18/27.02.2023 a Tribunalului Vrancea. Men?ine dispozi?iile ambelor sentin?e, care nu contravin prezentei decizii. Obligă apelanta-intimată UAT Odobe?ti să plătească intimatei-apelante Izoterm Construct SRL suma de 13.951,82 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în fond ?i apel, după compensare. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin grefa instan?ei azi, 5.06.2024.
amana pronuntarea la data de 05.06.2024
termen 22 mai 2024 ora 11.00 la cererea părţilor
Termen 24.04.2024, ora 10, pt. a lua cunoştinţă de obiecţiunile la expertiza
termen 27.03.2024 ora 9.00. Dispune amendarea expertuluicf. art. 187 al. 1pct. 2 lit. d C.proc.civ. cu drepde reex. în termen de 15 zile de la primirea încheierii. pentrulipsa raportului de expertiză
amana cauza in data de 14.02.2024 ora 9.00
acorda termen de judecata in data de 13.12.2023 ora 09.00
Termen 15.11.2023 ora 10.00, pentru administrare probei cu expertiză înconstrucţii - adresă la expert şi consilierii parte. Părţile vor indica/confirma consilierii parte în termnen de 5 zile
Termen: 27.09.2023, ora 11,00
Termen 10.08.2023, ora 11, pt. timbraj şi formulare motive apel
Admite cererea de completare dispozitiv formulata de reclamanta SC IZOTERM CONSTRUCT SRL ,in parte Dispune completarea dispozitivului sentintei civile nr 95/2022 in sensul ca vom obliga parata la plata majorarilor de intarziere de 0,15 % pe fiecare zi de intarziere de la data scadentei 16.10.2020 pana la data efectiva a platii Respinge capatul de cerere privind pretul contractului cu TVA sau fara TVA , ca neintemeiat Admite cererea de completare dispozitiv formulata de UAT Oras Odobesti , in parte Dispune completarea dispozitivului sentintei civile nr 95/2022 in sensul ca vom obliga reclamanta la plata de daune interese moratorii egale cu dobanda legala calculata de la 29.06.2021 pana la data executarii efective a obligatiilor contractuale Respinge restul cererii ca neintemeiata Cu recurs in 10 zile de la comunicare Cererea de recurs se depune la Tribunalul Vrancea Sectia a II a Civila
aMANA PRONUNTAREA LA 27.02.2023
Amana pronuntarea la 24.02.2023
Amana pronuntarea la 17.02.2023
Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la plata sumei de 243.167,35 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale seria YZT nr.799/18.09.2020 către reclamant. Obligă pârâta la plata dobânzii legale calculată de la data scadenţei 16.10.2020 până la data plăţii efective către reclamantă cu excluderea perioadei de suspendare a executării contractului dintre 11.01.2021-29.03.2021. Obligă pârâta la plata dobânzii legale penalizatoare calculată de la data scandenţei facturii 16.10.2020 până la data plăţii efective către reclamantă, cu excluderea perioadei de suspendare a executării contractului dintre 11.01.2021-29.03.2021. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzilor remuneratoare ca neîntemeiat. Admite în parte cererea reconvenţională . Obligă reclamanta la plata majorărilor de întârziere de 0,15% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere începând cu 29.06.2021 şi până la îndeplinirea obligaţiilor restante ,către pârâtă .Obligă reclamanta la plata de daune interese egale cu dobânda legală calculată de la 29.06.2021 până la data executării efective a obligaţiilor contractuale. Compensează cheltuielile de judecată. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Vrancea, secţia a II-a civilă, de contencios ad-tiv şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi,26.09.2022
Amana pronuntarea la 26.09.2022
Amana pronuntarea la 21.09.2022
Amana pronuntarea la 19.09.2022
aMANA PRONUNTAREA LA 12.09.2022
Admite cererea de majorare a onorariului de expert a expertei Miron Felicia. Majorează onorariul acesteia de la suma de 1000 lei la suma de 6800 lei. Onorariul astfel majorat (5800 lei), va fi suportat în mod egal de către fiecare dintre părţi. Admite cererea de majorare a onorariului de expert a expertului Seciu Nicolae. Majorează onorariu acestuia de la 1400 lei la suma totată de 3400 lei. Onorariul astfel majorat (2000 lei) va fi suportat în mod egal de către fiecare dintre părţi. Acordă termen la 05.09.2022 pentru solutionarea pe fond a cauzei, cu citare părţi. Cu cale de ataca odata cu fondul cauzei.
Repune cauza pe rol cu termen la 09.08.2022 pentru a se discuta cererile de majorare onorariu expert formulate de expert Seciu Nicolae la fila 64 vol II si expert Miron Felicia la fila 71 vol III Cu citare parti
Amana pronuntarea la 30.06.2022
tr acordat pentru comunicarea obiectiunilor la raportul de expertiza
tr acordat pentru lipsa raport expertiza
tr acordat pentru ca expertul contabil desemnat sa depuna expertiza
tr acordat pentru ca partile sa ia cunostinta de continutul raportului de expertiza tehnica in constructii
tr acordat pentru ca expertul sa raspunda obiectiunilor formulate , si la solicitarea aparatorului paratei
tr acordat pentru lipsa expertiza contabila si pentru a se reveni cu adresa la expert avand in vedere ca s-au admis in parte obiectiunile la raportul de expertiza
tr acordat pentru ca partile sa ia cunostinta de obiectiunile la 4raportul de expertiza depuse la dosar de apatratorul reclamantei
Respinge cererea de recuzare a expertului Seciu Nicolae, ca fiind tardiv formulata Cu apel odata cu fondul cauzei Acorda termen pentru continuarea judecatii la 10.01.2022
tr acordat pentru comunicare obiectiuni la raportul de expertiza
tr pentru comunicarea raportului de expertiza
tr acordat pentru lipsa raport expertiza
tr pentru lipsa raport expertiza
tr acordat pentru efectuare expertize
tr acordat pentru ca partile sa depuna obiectivele expertizelor discutate in cauza
tr pentru comunicarea cererii de interventie
tr acordat pentru achitare taxa de timbru si pentru comunicarea cererii de interventie fortata
Din oficiu, preschimbă termenul din 18.06.2021la data de 04.06.2021 , cu citarea părţilor.
tr acordat la solicitarea aparatorului reclamantei si pentru ca aceasta sa depuna înscrisuri
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709.619 RON | 87.524 RON | 537.217 RON | 96.708 RON | 685.958 RON | 245.449 RON | 5 |
| 2024 | 1.214.754 RON | 416.543 RON | 471.319 RON | 27.986 RON | 893.832 RON | 450.499 RON | 6 |
| 2023 | 1.231.748 RON | 489.000 RON | 750.462 RON | 133.468 RON | 1.139.950 RON | 522.956 RON | 6 |
| 2022 | 1.737.341 RON | 1.010.110 RON | 461.146 RON | 221.649 RON | 1.283.563 RON | 1.044.066 RON | 5 |
| 2021 | 1.171.605 RON | 582.192 RON | 192.042 RON | 315.898 RON | 862.488 RON | 986.344 RON | 6 |
| 2020 | 808.448 RON | 370.196 RON | 208.368 RON | 325.950 RON | 737.448 RON | 855.030 RON | 6 |
| 2019 | 879.945 RON | 450.878 RON | 522.598 RON | 392.042 RON | 1.013.013 RON | 882.457 RON | 5 |
| 2018 | 1.615.339 RON | 1.297.623 RON | 353.260 RON | 153.685 RON | 1.531.154 RON | 1.331.579 RON | 5 |
| 2017 | 1.002.684 RON | 760.940 RON | 170.972 RON | 169.368 RON | 796.500 RON | 794.896 RON | 4 |
| 2016 | 591.956 RON | 332.145 RON | 218.137 RON | 183.204 RON | 401.034 RON | 366.101 RON | 4 |
| 2015 | 724.311 RON | 418.916 RON | 134.689 RON | 189.183 RON | 721.331 RON | 775.825 RON | 4 |
| 2014 | 845.409 RON | 551.838 RON | 211.149 RON | 154.080 RON | 613.978 RON | 556.909 RON | 4 |
| 2013 | 147.500 RON | -36.580 RON | 11.203 RON | 163.514 RON | 452.761 RON | 605.072 RON | 5 |
| 2012 | 375.768 RON | 68.432 RON | 32.412 RON | 197.342 RON | 502.153 RON | 667.083 RON | 6 |
| 2011 | 431.323 RON | 161.382 RON | 6.721 RON | 301.276 RON | 304.096 RON | 598.651 RON | 6 |
| 2010 | 282.000 RON | 32.545 RON | 9.784 RON | 327.202 RON | 206.057 RON | 523.475 RON | 7 |
| 2009 | 459.295 RON | 160.916 RON | 20.725 RON | 369.449 RON | 221.356 RON | 570.930 RON | 7 |
| 2008 | 546.171 RON | 112.963 RON | 25.242 RON | 344.926 RON | 89.711 RON | 410.014 RON | 8 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 709.619 RON | 1.214.754 RON | 1.231.748 RON | 1.737.341 RON | 1.171.605 RON | 808.448 RON | 879.945 RON | 1.615.339 RON | 1.002.684 RON | 591.956 RON | 724.311 RON | 845.409 RON | 147.500 RON | 375.768 RON | 431.323 RON | 282.000 RON | 459.295 RON | 546.171 RON |
| Venituri totale | 709.907 RON | 1.215.221 RON | 1.232.103 RON | 1.737.809 RON | 1.184.256 RON | 808.823 RON | 883.067 RON | 1.619.051 RON | 1.003.412 RON | 592.939 RON | 731.996 RON | 845.759 RON | 148.587 RON | 376.502 RON | 431.974 RON | 282.355 RON | 459.776 RON | 546.608 RON |
| Cheltuieli totale | 604.359 RON | 762.951 RON | 731.025 RON | 710.608 RON | 590.458 RON | 431.203 RON | 423.358 RON | 305.237 RON | 232.439 RON | 197.504 RON | 239.540 RON | 188.809 RON | 180.709 RON | 296.775 RON | 257.633 RON | 240.192 RON | 267.994 RON | 412.128 RON |
| Profit brut | 105.548 RON | 452.270 RON | 501.078 RON | 1.027.201 RON | 593.798 RON | 377.620 RON | 459.709 RON | 1.313.814 RON | 770.973 RON | 395.435 RON | 492.456 RON | 656.950 RON | 0 RON | 79.727 RON | 174.341 RON | 42.163 RON | 191.782 RON | 134.480 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 32.122 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 87.524 RON | 416.543 RON | 489.000 RON | 1.010.110 RON | 582.192 RON | 370.196 RON | 450.878 RON | 1.297.623 RON | 760.940 RON | 332.145 RON | 418.916 RON | 551.838 RON | 0 RON | 68.432 RON | 161.382 RON | 32.545 RON | 160.916 RON | 112.963 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.580 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 96.708 RON | 27.986 RON | 133.468 RON | 221.649 RON | 315.898 RON | 325.950 RON | 392.042 RON | 153.685 RON | 169.368 RON | 183.204 RON | 189.183 RON | 154.080 RON | 163.514 RON | 197.342 RON | 301.276 RON | 327.202 RON | 369.449 RON | 344.926 RON |
| Active circulante | 685.958 RON | 893.832 RON | 1.139.950 RON | 1.283.563 RON | 862.488 RON | 737.448 RON | 1.013.013 RON | 1.531.154 RON | 796.500 RON | 401.034 RON | 721.331 RON | 613.978 RON | 452.761 RON | 502.153 RON | 304.096 RON | 206.057 RON | 221.356 RON | 89.711 RON |
| Creante | 209.519 RON | 258.645 RON | 393.382 RON | 490.654 RON | 134.685 RON | 108.915 RON | 175.150 RON | 757.784 RON | 222.018 RON | 160.825 RON | 92.062 RON | 111.983 RON | 118.911 RON | 258.704 RON | 104.317 RON | 28.494 RON | 69.331 RON | 18.153 RON |
| Casa si conturi la banci | 476.439 RON | 635.187 RON | 746.568 RON | 792.909 RON | 727.803 RON | 628.533 RON | 837.863 RON | 773.370 RON | 574.482 RON | 240.209 RON | 629.269 RON | 501.995 RON | 333.850 RON | 243.449 RON | 199.779 RON | 177.563 RON | 152.025 RON | 71.558 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 RON | 619 RON |
| Datorii totale | 537.217 RON | 471.319 RON | 750.462 RON | 461.146 RON | 192.042 RON | 208.368 RON | 522.598 RON | 353.260 RON | 170.972 RON | 218.137 RON | 134.689 RON | 211.149 RON | 11.203 RON | 32.412 RON | 6.721 RON | 9.784 RON | 20.725 RON | 25.242 RON |
| Capitaluri proprii | 245.449 RON | 450.499 RON | 522.956 RON | 1.044.066 RON | 986.344 RON | 855.030 RON | 882.457 RON | 1.331.579 RON | 794.896 RON | 366.101 RON | 775.825 RON | 556.909 RON | 605.072 RON | 667.083 RON | 598.651 RON | 523.475 RON | 570.930 RON | 410.014 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
166 de contracte atribuite, in valoare de 175.651.192 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 5.857.689 lei.
Achizitii directe
111 contracte
5.857.578 lei
Licitatii publice
36 de contracte
168.600.057 lei
Achizitii offline
19 contracte
1.193.557 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.374 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.460 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.218.031 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 31.08.2026, 21:49).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
BRIALBET SRLCUI 24973664 | 51 | 49 | 22 | Da | vezi ↗ |
KEYBOARD SRLCUI 28411529 | 23 | 8 | 2 | Da | vezi ↗ |
IZOTERM CONSTRUCT SRLCUI 16161119 | 11 | 6 | 2 | Da | vezi ↗ |
TRANSMIR SRLCUI 10400632 | 15 | 6 | 3 | Da | vezi ↗ |
ITARO SRLCUI 6583035 | 7 | 5 | 1 | Da | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 16 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
RAMI MONDOVIA CONSTRUCT SRLCUI 37663550 | 3 | subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
TRANSMIR SRLCUI 10400632 | 15 | terț susținător | 3 | Da | vezi ↗ |
WEST STAR SRLCUI 2640081 | 3 | terț susținător | 3 | — | vezi ↗ |
DRU-PO SRLCUI 9056854 | 4 | terț susținător | 2 | — | vezi ↗ |
ATRIA CONCEPT SRLCUI 35988245 | 3 | subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
TRANSMIR SRLCUI 10400632 | 15 | terț susținător · aceeași ofertă | 1 | Da | vezi ↗ |
ELMOND COM SRLCUI 12448866 | 2 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
DAMIENA SRLCUI 13667201 | 2 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
NEXT DESIGN SRLCUI 14776916 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
TEO TRANS CONSULTING SRLCUI 16572866 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 37 de subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.