Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru DRUM ASFALT SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 10317/190/2025Pârâtdetalii ▸
    ordonanţă preşedinţială
    Judecatoria BistritaFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (13.03.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Admite in parte cererea_Hotarare

      Admite excep?ia rămânerii fără obiect formulată de către pârâta DA S.R.L. cu privire la capătul de cerere referitor la autorizarea plă?ii sumei de 556600 lei. Admite în parte cererea de ordonan?ă pre?edin?ială formulată de către reclamanta M.I.S. GRUP S.R.L. în contradictoriu cu pârâta DA S.R.L.Declară nulitatea biletului la ordin, în mâinile oricui se va găsi, seria BACX3AA nr. 6361976 emis la data de 10.09.2025, scadent la data de 24.10.2025, în sumă de 556600 lei, emis de soc. DRUM ASFLAT S.R.L., în favoarea beneficiarului M.I.S. GRUP S.R.L. Dispune publicarea prezentei ordonan?e în Monitorul Oficial al României, la cererea ?i pe cheltuiala peti?ionarului. Respinge capătul de cerere privind autorizarea plă?ii sumei de 556600 lei, ca rămas fără obiect. Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronun?are. Cererea de apel se depune la Judecătoria Bistri?a. Pronun?ată astăzi, 13.03.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 13.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.03.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere motivul absenţei titularului Completului 6 civil, judecător Ivan Maria, respectiv faptul că acesta se află în imposibilitatea de a participa la şedinţa de judecată de astăzi, din motive personale, motivele fiind anunţate în cursul zilei de ieri, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată Amână judecarea cauzei la data de 12.03.2026.

  2. 10001/190/2025Pârâtdetalii ▸
    anulare act ANULARE BILET LA ORDIN
    Judecatoria BistritaFondCivilAnulează cererea (19.01.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cererea_Hotarare

      În temeiul art. 200 alin. (3) şi (4) Cod procedură civilă, anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta MIS GRUP S.R.L. în contradictoriu cu pârâta DRUM ASFALT S.R.L., având ca obiect „anulare act -anulare bilet la ordin”. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Bistriţa. Pronunţată azi, 19.01.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  3. 5580/2/2025Intimatdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire DECIZIA CNSC NR. 2286/C6/1959 DIN 07.08.2025
    Curtea de Apel BucurestiRecursContencios administrativ şi fiscalAlte soluţii (21.11.2025)
    Parti (3)
    • CON-A OPERATIONS SRLPetent
    • C.N.C.F. "CFR" SA PRIN SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAŞOV - UNITATE OPERAŢIONALĂIntimat
    • DRUM ASFALT SRLIntimat
    Termene si solutii (4)
    1. Alte soluţii_Hotarare

      Respinge ca neîntemeiată excepţia rămânerii fără obiect a plângerii, invocată de către intimata Drum Asfalt S.R.L. Respinge ca nefondată plângerea. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 21.11.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 21.11.2025, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 17.11.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 17.11.2025, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 12.11.2025.

    4. Alte cauzeRezolutie

      În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

  4. 6380/2/2025detalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire DECIZIE CNSC NR.2712/C8/3047.3055,3079,3080,3083,3090 DIN 15.09.2025
    Curtea de Apel BucurestiRecursContencios administrativ şi fiscalConexează cauza (05.11.2025)
    Parti (7)
    Termene si solutii (2)
    1. Conexează cauza_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite exceptia conexităţii, invocată în prezenta cauză. Dispune trimiterea dosarului nr. 6380/2/2025 la completul C 4 RAP, în vederea conexarii la dosarul nr. 6312/2/2025, cu termen de judecata la data de 06 Noiembrie 2025. Definitiva. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 Noiembrie 2025.

    2. Alte cauzeRezolutie

      În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

  5. 6352/2/2025Intimatdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire DECIZIE CNSC NR.2712/C8/2025 DIN 15.09.2025
    Curtea de Apel BucurestiRecursContencios administrativ şi fiscalConexează cauza (29.10.2025)
    Parti (7)
    Termene si solutii (1)
    1. Conexează cauza_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite excepţia conexităţii invocată de către părţi. Conexează prezenta cauză la dosarul nr. 6312/2/2025, aflat pe rolul Completului C4RAP, cu termen în data de 06.11.2025. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 29.10.2025.

  6. 3465/117/2023Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel ClujFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (10.06.2025)
    Parti (8)
    • DRUM ASFALT S.R.L.Reclamant
    • TRAMECO S.A.Reclamant
    • DRUMURI BIHOR S.A.Reclamant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Pârâtposibil 16054368
    • DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SAApelant
    • TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SAApelant
    • DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SAApelant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Apelantposibil 16054368
    Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)
    1. ApelCurtea de Apel ClujAdmitere apel (10.06.2025)7 termene ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Admite apelurile declarate de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A, prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj şi de reclamantele DRUM ASFALT S.R.L., TRAMECO S.A. şi DRUMURI BIHOR S.A. împotriva Sentinţei civile nr.1622/11.06.2024 pronunţată de către Tribunalul Cluj în dosarul nr.3465/117/2023 pe care o desfiinţează în parte şi, în consecinţă: Admite în parte acţiunea formulată de reclamante în contradictoriu cu pârâta. Respinge ca inadmisibil petitul vizând constatarea prelungirii duratei de execuţie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recepţiei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, în cuantum total de 1.565.386, 33 lei (exclusiv TVA), din care suma de 1.534.692, 48 lei, reprezentând costurile indirecte (exclusiv TVA), iar suma de 30.693, 84 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată pe perioada 9.11.2022 – data plăţii efective. Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata, în solidar, către reclamantele antreprenor a sumei de 76.837, 06 lei lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în faţa primei instan?e. reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei). Menţine soluţia de respingere a excepţiei tardivită?ii ca nefondată. Obligă pe apelanta pârâtă COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A să plătească, în solidar, apelantelor reclamante cheltuieli de judecate parţiale în apel în cuantum de 30.000 lei. Definitivă şi executorie. Pronunţată astăzi, data de 10.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 10.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 02.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 26.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 19.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 12.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 05.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

    2. FondTribunalul ClujAdmite in parte cererea (11.06.2024)8 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Respinge excepţia tardivităţii acţiunii, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea formulată de reclamantele D A S.R.L., T S.A., D B S.A., în contradictoriu cu pârâta C N DE A A I R S.A, prin D R D ?i P C şi, în consecinţă: Constată prelungirea duratei de execu?ie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recep?iei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, ca urmare a prelungirii duratei de execu?ie, în cuantum total de 4.128.345,56 lei (exclusiv TVA), din care suma de 2.473.410,01 lei, reprezentând costurile directe, suma de 1.534.692,48 lei (exclusiv TVA), reprezentând costurile indirecte, iar suma de 120.243,07 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată de la data pronunţării prezentei hotărâri şi până la data plă?ii efective a debitului principal. Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a sumei de 185.911,94 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată astăzi, data de 11.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 11.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 07.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 07.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 04.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 396 alin.2 Cod proc Civ., azi 29.05.2024

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru depunerea diferentei de onorar expert

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        încuviin?ează obiectiunile la raportul de expertiză.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea raportului de expertiză.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efecturea expertizei

    Cai de atac (5)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L., DRUMURI BIHOR S.A., TRAMECO S.A., (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L., TRAMECO S.A., DRUMURI BIHOR S.A., (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, (28.03.2025)
  7. 4959/271/2021Chemat în garanţiedetalii ▸
    pretenţii acţiune în regres
    Tribunalul BihorFond → ApelLitigii cu profesioniştiiNefondat (02.06.2025)
    Parti (6)
    • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SAReclamantposibil 336290
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CLUJPârât
    • SC DRUM ASFALTChemat în garanţie
    • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SAIntimatposibil 336290
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CLUJApelant
    • SC DRUM ASFALTIntimat Chemat în garanţie
    Parcursul dosarului (2 etape · 18 termene)
    1. ApelTribunalul BihorNefondat (02.06.2025)2 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge ca nefondat apelul introdus de apelanta Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA în contradictoriu cu intimata Asigurare Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA şi Drum Asfalt S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 3588/12 iulie 2023 pronunţate de Judecătoria Oradea, pe care o menţine în totalitate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 02.06.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amână pronunţarea pentru data de 02 iunie 2025

    2. FondJudecatoria OradeaAdmite cererea (12.07.2023)16 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive invocată de către pârâta Compania Na?ională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direc?ia Regională Drumuri ?i Poduri Cluj, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Asigurare Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA, în contradictoriu cu pârâta Compania Na?ională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direc?ia Regională Drumuri ?i Poduri Cluj. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 3278 lei reprezentând contravaloarea despăgubire indemniza?ie de asigurare Casco, precum ?i dobândă legală penalizatoare aferente debitului de la data cererii de chemare în judecată, data de 02.04.2021, ?i până la data plă?ii efective a debitului. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 234,46 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în garan?ie formulată de pârâta Compania Na?ională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direc?ia Regională Drumuri ?i Poduri Cluj în contradictoriu cu chemata în garan?ie Drum Asfalt SRL. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Oradea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 12.07.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 12.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.06.2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 29.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.06.2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 15.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.05.2023.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 31.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.05.2023.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.05.2023.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.04.2023.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 20.04.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.04.2023.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa martorului / martorilor, amână judecarea cauzei la data de 05.04.2023.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa martorului / martorilor, amână judecarea cauzei la data de 08.02.2023.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa martorului, amână judecarea cauzei la data de 16.11.2022.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa martorului, urmând a se dispune aducerea sa cu mandat, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probei testimoniale,

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se comunica întâmpinarea cu reclamanta, cu men?iunea de a-şi preciza poziţia,

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se comunica cererea de chemare în garanţie,

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea timbrării cererii de chemare în garanţie,

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, (10.02.2025)
  8. 2957/328/2025Parte vătămatădetalii ▸
    confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) 2292/P/2023
    Judecatoria TurdaFondPenaladmite cererea (22.05.2025)
    Parti (1)
    • S.C. DRUM ASFALT S.R.L.Parte vătămată
    Termene si solutii (2)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 318 alin. (15) C.pr.pen., admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărire penală. Constată legalitatea şi temeinicia Ordonanţei de renunţare la urmărire penală nr. 2292/188/P/2023 din data de 03.04.2025 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda şi confirmă soluţia de renunţare la urmărire penală pronun?ată în cauza având ca obiect săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei, astăzi, 22.05.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      stabileste termen pentru pronuntare pentru data de 22.05.2025,prin punerea solutiei la dispozitie prin intermediul grefei

  9. 5324/111/2024Creditordetalii ▸
    Cerere în anulare (OUG 119/2007) Împotr Sent nr 749/22.11.2024
    Tribunalul BihorFondContencios administrativ şi fiscalCivil (25.02.2025)
    Parti (2)
    • SC DRUM ASFALT SRLCreditor
    • COMUNA SÂNMARTINDebitor
    Termene si solutii (3)
    1. CivilHotarare

      Respinge ca neîntemeiată cererea în anulare formulată de creditoarea Drum Asfalt SRL în contradictoriu cu debitoarea Comuna Sânmartin, şi în consecinţă: Menţine ca legală şi temeinică Sentinţa civilă nr. 749/CA/2024 din 22.11.2024, pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3768/111/2024. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 25.02.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea cauzei pentru data de 25 februarie 2025. Stabileşte că pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 alin.2 din Codul de procedură civilă.

    3. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea cauzei pentru data de 17 februarie 2025. Stabileşte că pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 alin.2 din Codul de procedură civilă.

  10. 4959/271/2021/a1Intimat Chemat în garanţiedetalii ▸
    reexaminare taxe de timbru
    Tribunalul BihorApelLitigii cu profesioniştiiÎncheiere (24.03.2025)
    Parti (3)
    • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SAIntimatposibil 336290
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CLUJPetent Apelant
    • SC DRUM ASFALTIntimat Chemat în garanţie
    Termene si solutii (1)
    1. ÎncheiereIncheierefinalacameraconsiliu

      Respinge ca nefondată cererea de reexaminare formulată de apelanta pârâtă Compania Na?ională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 24.03.2025.

11–20 din 24

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)