Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru NORD GRUP SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

Potriviri probabile (12)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

  1. 11508/94/2023potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul IlfovFond → ApelLitigii cu profesioniştiiRespingere apel (18.05.2026)
    Parcursul dosarului (2 etape · 13 termene)
    1. ApelTribunalul IlfovRespingere apel (18.05.2026)7 termene ▸
      1. Respingere apel_Hotarare

        Respinge apelul ca neîntemeiat. Obliga apelanta la plata către intimată a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente apelului, reprezentând onorariu avocat. Definitivă. Pronunţată azi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Potrivit dispoziţiilor art.121 alin.2 din Hotărârea nr. 3243/2022, amână pronunţarea în cauză la data de 18.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.05.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 13.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.05.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 04.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 22.04.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Potrivit dispoziţiilor art.121 alin.2 din Hotărârea nr. 3243/2022, amână pronunţarea în cauză la data de 22.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.04.2026.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 25.03.2026.

      7. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 6/21.10.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    2. FondJudecatoria BufteaRespinge cererea (18.11.2024)6 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de către pârâtă prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Master Construction & Consulting S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Nord Grup S.R.L. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 18.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.11.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.10.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 21.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.10.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 03.10.2024.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 25.04.2024.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de MASTER CONSTRUCTION & CONSULTING S.R.L., (13.08.2026)
    • Apel — declarata de MASTER CONSTRUCTION & CONSULTING S.R.L., (18.12.2024)
  2. 19954/3/2026potrivire probabilaDebitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiIa act de renunţare la judecată (11.08.2026)
    Termene si solutii (1)
    1. Ia act de renunţare la judecată_Hotarare

      Ia act de cererea de renunţare la judecata cauzei privind pe creditoarea ROYALSCAF DEVELOPMENT S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea NORD GRUP S.R.L. Cu drept de recurs în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.08.2026.

  3. 17805/94/2026potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria BufteaFondCivil
  4. 26580/94/2022potrivire probabilaReclamantdetalii ▸
    actiune in raspundere contractuala ajutor public judiciar
    Tribunalul IlfovFond → ApelCivilÎncheiere (16.03.2026)
    Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)
    1. ApelTribunalul IlfovÎncheiere (16.03.2026)3 termene ▸
      1. termen
      2. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge cererea formulată, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. azi, 16.03.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 16.03.2026. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 13.03.2026, în şedinţă publică.

    2. FondJudecatoria BufteaAdmite in parte cererea (13.10.2025)17 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Respinge excepţia lipsei de interes a cererii reconvenţionale, invocată din oficiu, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea principală formulată de reclamanta–pârâtă Nord Grup SRL, în contradictoriu cu pârâta–reclamantă First Class Residence SRL. Obligă pârâta–reclamantă să plătească reclamantei–pârâte suma de 61.839 lei, reprezentând debit principal, precum şi dobânda legală penalizatoare aplicabilă raporturilor dintre profesionişti, calculată de la data scadenţei – 21.01.2022 – şi până la achitarea efectivă a debitului principal. Respinge, în rest, cererea introductivă, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta–reclamantă First Class Residence SRL, în contradictoriu cu reclamanta–pârâtă Nord Grup SRL. Obligă reclamanta–pârâtă să plătească pârâtei–reclamante suma de 27.174,95 lei, reprezentând penalităţi contractuale de întârziere pentru perioada 15.10.2021 – 08.12.2021, conform art. 8.16 din actul adiţional nr. 16.09.2021 la contractul de execuţie lucrări nr. 1/12.02.2021. Respinge, în rest, cererea reconvenţională, ca neîntemeiată. Obligă pârâta–reclamantă First Class Residence SRL să plătească reclamantei–pârâte Nord Grup SRL suma de 1.949,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând diferenţa dintre cheltuielile de judecată datorate reciproc. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 13.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 13.10.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.09.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 26.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.09.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul disp. art. 121 al. 3 din R.O.I.I.J., va amâna pronunţarea în cauză la data de 10.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.08.2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 25.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.08.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.08.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 01.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.07.2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.07.2025.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.06.2025.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.06.2025.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.05.2025.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 15.05.2025.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 09.01.2025.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 05.09.2024.

      15. Încheiereincheieredesedinta

        Încuviinţează pentru ambele parţi proba cu expertiză tehnică, specialitatea construcţii, având următoarele obiective: 1. Identificare faze proiect, cu evidenţierea subfazei/lor la care se refera debitele pretinse de reclamanta, conform facturilor fiscale nr. 059/18.11.2021 ?i 060/24.11.2021 2. Stabilirea executarii lucrarilor invocate de reclamanta ca efectuate ?i neachitate, precum ?i a conformitaţii acestora cu prevederile contractuale ?i legale ?i cu graficul de execuţie a lucrarilor 3. Stabilirea corespondenţei dintre devizele aferente lucrarilor de la pct. 2 ?i facturile fiscale nr. 059/18.11.2021 ?i 060/24.11.2021, invocate de reclamantă 4. Stabilirea existenţei eventualelor lucrari, aferente subfazei/lor de la pct. 1, prevazute de proiect ?i care nu au fost executate ?i/sau recep?ionate deloc ori la termenul stabilit 5. Sa se stabileasca dacă lucrările facturate conform facturii fiscale nr. 060/24.11.2021 sunt lucrări suplimentare necuprinse în devizul ini?ial, dacă au fost executate ?i recep?ionate ?i dacă aveau caracter necesar conform proiectului. Nume?te în calitate de expert pe dna. expert Oana Carmen, aflata la poziţia 27. Dispune emiterea unei adrese către B.L.E.T., pentru a încuno?tiin?a cu privire la numirea doamnei expert, cât ?i către aceasta din urmă, pentru a-i fi adusă la cuno?tin?ă numirea, cu solicitarea de a depune raportul de expertiză cu cel pu?in 10 înainte de termenul fixat. Fixează onorariul provizoriu la suma de 6.000 lei, stabile?te în sarcina reclamantei ?i pârâtei obligaţia suportarii onorariului în parţi egale, ?i pune în vedere reclamantei ?i pârâtei să achite fiecare suma de 3.000 de lei în termen de 5 zile de la comunicare, sub sanc?iunea decăderii din dreptul de a mai administra această probă. Acordă termen în continuare, în vederea depunerii raportului de expertiză, la data de 25.04.2024. Pronunţată astăzi, 29.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      16. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză pe proba cu expertiză la data de 29.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.12.2023.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru formularea şi depunerea obiectivelor la expertiză, amână judecarea cauzei la data de 14.12.2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC FIRST CLASS RESIDENCE SRL, (12.12.2025)
  5. 16600/94/2025potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria BufteaFondCivilRespinge cererea (06.04.2026)
    Termene si solutii (5)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea formulată de reclamanta BULLDOGU DEVELOPMENT SRL în contradictoriu cu pârâta NORD GRUP SRL, ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 06.04.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 06.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.03.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 04.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.02.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 16.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.01.2026.

  6. 2862/94/2024potrivire probabilaDebitordetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria BufteaFondCivilRespinge cererea (20.03.2025)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Ia act că pârâta a achitat debitul. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Bomax Design S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Nord Grup S.R.L., ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 20.03.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 20.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2025.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea indicării înscrisurilor

  7. 39283/325/2023potrivire probabilaReclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria TimisoaraFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (15.01.2025)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta NORD GRUP S.R.L., în contradictoriu cu pârâta UNION FENSTER CONSTRUCT S.R.L.. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Timi?oara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.01.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 15.01.2025 , ora 09:00, în vederea efectuării raportului de expertiză

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen acordat la data de 22.11.2024 ora 10:00, pentru îndeplinirea procedurii de citare

  8. 6125/94/2022potrivire probabilaApelant Pârâtdetalii ▸
    obligaţie de a face
    Judecatoria BufteaApel → FondCivilNefondat (26.07.2024)
    Parti (6)
    Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
    1. FondJudecatoria BufteaAdmite cererea (02.11.2022)4 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea formulată de reclamantă. Obligă pârâta să predea reclamantei cartea tehnică a construcţiei, completată la zi, conform normativelor tehnice incidente, pentru atestarea documentaţiei care o compune, pentru construcţia edificată de pârâtă în localitatea Chitila, în baza contractului de execuţie lucrări nr. 1/12.02.2021 şi a actului adiţional nr. 1/16.09.2021, încheiate între părţi, Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuielile de judecată avansate, respectiv suma de 20 lei, taxă de timbru şi suma de 2.000 lei, onorariu de avocat. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Cererea se va depune la Judecătoria Buftea. Pronun?ată astăzi, 02.11.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.11.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.10.2022.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.10.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.10.2022.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se achita taxa de timbru

    2. ApelTribunalul IlfovNefondat (26.07.2024)4 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26,07,2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 26.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.07.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.07.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 04.07.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.06.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC NORD GRUP SRL, (06.02.2023)
  9. 22130/4/2024potrivire probabilaDebitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Sectorul 4 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (13.09.2024)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de emitere a ordonan?ei de plată. Obligă debitoarea la plata către creditoare, în termen de 25 de zile de la comunicarea prezentei ordonan?e, a sumei de 10.078,81 lei, cu titlu de debit restant ?i a sumei de 10.253,94 lei, cu titlu de penalită?i de întârziere. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 1.700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru ?i onorariu de avocat. Respinge ca neîntemeiată cererea debitoarei de obligare a creditoarei la plata cheltuielilor de judecată. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.09.2024.

  10. 28347/300/2023potrivire probabilaCreditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (25.04.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (6)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a debitoarei ca fiind neîntemeiată. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi respinge cererea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 25.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.04.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.03.2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.03.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 14.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 14.03.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 29.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 29.02.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 14.02.2024, în şedinţă publică.

1–10 din 12

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)