Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ART CONSTRUCT ACM SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1968/93/2021Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursLitigii cu profesioniştiiAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea (16.12.2025)
    Parcursul dosarului (3 etape · 24 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea (16.12.2025)3 termene ▸
      1. Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecareaHotărâre

        Admite recursurile declarate de recurenta-reclamantă Tgg Project Ideal Construct S.R.L., prin administrator Judiciar C.I.I. Ivan Cosmin Constantin, şi de recurenta-pârâtă Art Construct ACM S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 1951 din 19 decembrie 2024, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Casează decizia atacată şi trimite cauza spre rejudecarea apelurilor, aceleaiaşi instanţe de apel. Definitivă.

      2. Amână pronunţareaÎncheiere - Amânare iniţială a pronunţării

        Amână pronunţarea la data de 16.12.2025.

      3. Amână cauzaÎncheiere de şedinţă

        Amână cauza şi acordă termen la 9.12.2025, ora 09:00.

    2. ApelCurtea de Apel BucurestiApel (alte soluţii) (05.03.2025)9 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)Hotarare

        Admite cererea de completare dispozitiv formulată de apelantă-pârâta ART CONSTRUCT ACM SRL, în contradictoriu cu apelanta-reclamantă TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT SRL. Compensează cheltuielile de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a Civilă. Pronunţată astăzi, 05.03.2025, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grafiei instanţe

      2. Schimbat în parteHotarare

        Admite apelurile. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi în ceea ce priveşte pretenţia reprezentând dobânda penalizatoare calculată asupra garanţiilor de bună execuţie aferente obiectivelor: Bloc 10, sc. A, sc. B, strada Împăratul Traian nr. 7, sector 4; Bloc 52, strada Straja nr. 12, sector 4; Bloc 3, strada Pictor Ştefan Dumitrescu nr. 5, Sector 4. Respinge pretenţiile reprezentând dobânda penalizatoare calculată asupra garanţiilor de bună execuţie aferente obiectivelor: Bloc 10, sc. A, sc. B, strada Împăratul Traian nr. 7, sector 4; Bloc 52, strada Straja nr.12, sector 4; Bloc 3, strada Pictor Ştefan Dumitrescu nr. 5, Sector 4, ca prescrise. Admite în parte acţiunea precizată, formulată de TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu pârâta ART CONSTRUCT ACM SRL. Obligă pârâta şi la plata sumei de 37805,92 lei reprezentând garanţia totală aferentă obiectivului Bloc A2, strada Emil Racoviţă, nr. 21, sector 4, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă debitului, calculată de la data scadenţei fiecărei sume care compune debitul şi până la achitarea acestuia. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a Civilă. Pronunţată astăzi, 19.12.2024, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grafiei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 19.12.2024. Pronunţată azi, 18.12.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 18.12.2024. Pronunţată azi, 11.12.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 11.12.2024, ora 10.30, pentru revenirea cu adresă la Primăria Sectorului 4 şi pentru citarea apelantei-reclamante şi prin administrator judiciar.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 13.11.2024, ora 10.00, pentru efectuarea unei adrese către Primăria Sectorului 4.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a lua cunoştinţă de răspunsul depus de către Unitatea administrativ-teritorială Sector 4, amână cauza şi acordă termen la data de 18.09.2024, ora 10:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru depunerea relaţiilor solicitate de la UAT Sector 4, amână cauza şi acordă termen la data de 19.06.2024, ora 10:30.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru depunerea relaţiilor solicitate de la UAT Sector 4, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2024, ora 10:30.

    3. FondTribunalul IlfovÎncheiere (26.10.2023)12 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În baza art. 442 Cod procedură civilă admite cererea petentei TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT S.R.L., de îndreptare a erorii materiale strecurată în cuprinsul considerentelor Sentinţei civile nr. 320/2023 din 16.03.2023, pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1968/93/2021. Dispune modificarea celui de-al treilea alineat al paginii 3, în sensul că, în loc de menţiunea: ”Ulterior cererea a fost modificată sub aspectul cuantumului, debitul solicitat fiind 325440,5 lei”, se va trece, în mod corect, menţiunea: ” Ulterior cererea a fost modificată sub aspectul cuantumului, debitul solicitat fiind 625440,5 lei”. În baza art. 442 alin. 3 Cod procedură civilă, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 26.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 26.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.10.2023.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 24.10.2023, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov nr. 3 din data de 20.06.2023.

      4. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, în ceea ce priveşte pretenţia reprezentând 70% garanţie de bună execuţie pentru obiectivul bloc 3, Şoseaua Berceni nr. 16. Admite în parte acţiunea precizată. Obligă pârâta la plata sumei de 265 511,39 lei reprezentând 70% din garanţia de bună execuţie aferentă obiectivelor bloc 19-strada Cercetătorilor nr.3, bloc 10-14 bd. Alexandru Obregia nr. 10-14, bloc 34, sc.1-2, strada Argeşelu şi bloc 16, bd Alexandru Obregia nr.16) şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă debitului, calculată de la data scadenţei fiecărei sume care compune debitul şi până la achitarea acestuia. Respinge în rest acţiunea, ca neîntemeiată. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi 16.03.2023 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grafiei instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.03.2023.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 03.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.02.2023.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 15.02.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.02.2023.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.02.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.01.2023.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru ca reclamanta sa depuna la dosarul cauzei calculul refăcut privind penalitătile.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua la cunoştinţă de înscrisurile depuse în şedinţă.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea probelor

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se face dovada mandatului de reprezentare

    Cai de atac (6)
    • Recurs — declarata de ART CONSTRUCT ACM SRL, (17.04.2025)
    • Recurs — declarata de ART CONSTRUCT ACM SRL, (21.02.2025)
    • Recurs — declarata de TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT SRL, (19.02.2025)
    • Apel — declarata de TGG PROJECT IDEAL CONSTRUCT SRL, (30.05.2023)
    • Apel — declarata de SC ART CONSTRUCT ACM SRL, (24.05.2023)
    • Apel (24.05.2023)
  2. 1968/93/2021/a2Petent Pârâtdetalii ▸
    completare dispozitiv
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieApel → RecursLitigii cu profesioniştiiAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea (16.12.2025)
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea (16.12.2025)2 termene ▸
      1. Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecareaHotărâre

        Admite recursul declarat de recurenta Art Construct A.C.M. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 336 din 5 martie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Casează decizia atacată şi trimite cauza spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe de apel. Definitivă.

      2. Amână pronunţareaÎncheiere - Amânare iniţială a pronunţării

        Amână pronunţarea la 16.12.2025.

    2. ApelCurtea de Apel Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  3. 4884/2/2026Contestatordetalii ▸
    executare contract administrativ contestatie in anulare impotriva deciziei 628/02.04.2026, dosar nr.2089/3/2022, pronuntata de CAB S5
    Curtea de Apel BucurestiContestaţie în anulare - ApelLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
    • SC ART CONSTRUCT A.C.M. SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FIRST CAPITAL SOLUTIONS IPURLContestator
    • UAT SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  4. 4885/2/2026Revizuentdetalii ▸
    executare contract administrativ cerere de revizuire impotriva deciziei 628/02.04.2026, dosar nr.2089/3/2022, pronuntata de CAB S5
    Curtea de Apel BucurestiRevizuire - ApelLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
    • SC ART CONSTRUCT A.C.M. SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FIRST CAPITAL SOLUTIONS IPURLRevizuent
    • UAT SECTOR 4 BUCUREŞTIIntimat
  5. 1568/93/2026Debitordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul IlfovFondFalimentÎncheiere (08.06.2026)
    Parti (19)
    Termene si solutii (2)
    1. termen
    2. Încheiereincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de către societatea debitoare, Art Construct A.C.M. S.R.L. În temeiul art. 71 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 85/2014, deschide procedura generală de insolvenţă faţă de societatea debitoare. În temeiul art. 74 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere societăţii debitoare obligaţia de a depune la dosarul cauzei toate actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin.(1) din acelaşi act normativ. În temeiul art. 86 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, dă dispoziţie tuturor băncilor la care societatea debitoare are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Fixează termenele limită pentru: a) depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificării şi termenul pentru soluţionarea opoziţiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora; b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare: 24.07.2026; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 14.08.2026; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor: 09.09.2026; e) data primei şedinţe a adunării creditorilor: 20.08.2026. În temeiul art. 45 alin.(1) lit.d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator judiciar provizoriu pe First Capital Solutions IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5.000 lei + TVA din averea societă?ii debitoare. În temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. (3) ?i art. 100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva societăţii debitoare, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de societatea debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), societăţii debitoare şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care societatea debitoare este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde societatea debitoare are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor societăţii debitoare, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către societatea debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014, minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolven?ei se comunică, de îndată, administratorului judiciar numit provizoriu. Fixează termen de control în şedinţă publică pentru analiza stadiului continuării procedurii în data de 23.10.2026, ora 10:00, cu citarea părţilor. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, 08.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe.

  6. 18781/1748/2026Pârâtdetalii ▸
    Cerere în anulare ordonanţa de plata pt dos nr. 3332/1748/2025
    Judecatoria CornetuFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
  7. 3332/1748/2025Apelant Pârâtdetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. cerere in anulare ds. 18781/1748/2026
    Judecatoria CornetuApel → FondLitigii cu profesioniştiiDeclină soluţionarea cauzei (15.05.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. FondJudecatoria CornetuAdmite cererea (28.11.2025)2 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite cererea având ca obiect ordonanţă de plată, formulată de creditorul GIP RO AMBIENT SRL în contradictoriu cu debitoarea ART CONSTRUCT ACM SRL. Obligă debitoarea să achite creditorului, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonan?e de plată, suma de 32.179 lei reprezentând rest de plată din garan?ia de bună execu?ie conform Contract de lucrări nr. 74/10.10.2016. Obligă debitoarea să achite creditorului dobânda legală aferentă sumei de 32.179 lei, începând cu data de 15.02.2024 ?i până la data plă?ii efective. Obligă debitoarea să achite creditorului cheltuielile de judecată generate de acest litigiu, în cuantum total de 4.795,70 lei reprezentând onorariu avoca?ial, taxă de timbru ?i cheltuieli aferente certificatelor constatatoare. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată astăzi, 28.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.11.2025.

    2. ApelTribunalul IlfovDeclină soluţionarea cauzei (15.05.2026)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzei_Hotarare

        Admite excepţia de necompeten?ă materială a Tribunalului Ilfov secţia I civilă. Declină competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Cornetu. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi . 15.05.2026.

  8. 27969/3/2023*/a27Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentNefondat (02.06.2026)
    Parti (21)
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (02.06.2026)5 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca neîntemeiat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 02.06.2026 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 02.06.2026. Pronunţată astăzi, 19.05.2026 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 19.05.2026. Pronunţată astăzi, 05.05.2026 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 05.05.2026. Pronunţată astăzi, 21.04.2026 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Admite excepţia litispendenţei. Dispune reunirea cererii de suspendare executare formulată în dosarul nr. 27969/3/2023*/a27 la dosarul nr. 7677/2/2025 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a

    2. FondTribunalul Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  9. 2089/3/2022Reclamantdetalii ▸
    executare contract administrativ
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelLitigii cu profesioniştiiSchimbat în parte (02.04.2026)
    Parti (4)
    • SC ART CONSTRUCT A.C.M. SRLReclamant
    • SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIPârât
    • SC ART CONSTRUCT A.C.M. SRLIntimat Reclamant
    • SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 19 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiSchimbat în parte (02.04.2026)8 termene ▸
      1. Schimbat în parte_Hotarare

        Admite apelul promovat de apelanta-pârâtă Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că obligă pârâta Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti la plata către reclamanta SC Art Construct A.C.M. S.R.L. a sumei de 15.394,15 lei cu titlu de debit principal, la care se adaugă penalităţile de întârziere aferente acestui debit, calculate conform acordului-cadru încheiat între părţi şi contractelor subsecvente acestui acord cadru. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile apelate. Admite cererea formulată de expertul contabil desemnat în prezenta cale de atac a apelului şi, în consecinţă, obligă apelanta-pârâtă la suplimentarea onorariului provizoriu de expert cu suma de 7.660 lei Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile apelate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei Curţii, azi 02.04.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 02.04.2026. Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei Curţii, azi, 26.03.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 26.03.2026. Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei Curţii, azi, 19.03.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei Curţii, azi, 12.03.2026.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se formula răspuns la obiecţiuni, amână cauza şi acordă termen la data de 12.03.2026, ora 11:00.

      6. Încheiereincheieredesedinta

        Revenire adresă expert, amână cauza şi acordă termen la data de 29.01.2026, ora 11:00.

      7. SuspendatRezolutie

        În baza Hotărârii nr.2/26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

      8. Încheiereincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 10.09.2025, ora 14.00.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (14.05.2024)11 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 3168996,65 lei reprezentând pretenţii. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 3886815,91 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 29372 lei cheltuieli de judecată-TJT. Cu drept de a formula apel, în termen de 30 zile de la comunicare pentru părţi, apelul urmând a fi depus la sediul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată, astăzi, 14.05.2024 în baza art. 396 al.2 C.P.Civ. prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor la grefa instantei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amană pronunţarea la 14 mai 2024. Pronunţată, astăzi, 30.04.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor..

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.04.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 16.04.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 7/14.12.2023 s-a decis, cu majoritate, adoptarea unei forme de protest, va dispune amânarea cauzei.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea soluţionării cererii de recuzare a expertului, amână judecarea cauzei la data de 09.01.2024.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 4/20.06.2023, dispune amânarea cauzei.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrarea probelor propuse

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, (17.03.2025)
    • Apel — declarata de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, (13.03.2025)
  10. 27969/3/2023*/a30Creditordetalii ▸
    contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor impotriva hot.ad.credit./18.06.2026 (CII IVAN COSMIN CONSTANTIN)
    Tribunalul BucurestiFondFaliment
    Parti (11)
    Termene si solutii (1)
    1. termen

1–10 din 33

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)