SIGM - HOME PROJECTS SRL

Nr. Reg. Com. J2011000982221EUID ROONRC.J2011000982221Infiintata 19.05.2011

Adresa:INSULA VERDE nr. 5, Valea Lupului, jud. Iași, 707410

In functiune

ONRC · 22.08.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 15.07.2011

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativNu

conform SEAP · 31.08.2026

Cifra de afaceri (2025)

11.175.359 RON -18.3%

Profit / Pierdere

170.262 RON -89.1%

Nr. mediu salariati

24 -11.1%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara si bani publici

2011–2026

Informatii firma

ONRC · 08.07.2026ANAF · 01.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon: —
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 3(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)

Coduri CAEN secundare

0899 — Alte activități extractive n.c.a.CAEN Rev. 3
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 3
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 3

Vezi inca 157 de coduri CAEN secundare →

4212 — Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.CAEN Rev. 3
4213 — Construcția de poduri și tuneluriCAEN Rev. 3
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluideCAEN Rev. 3
4222 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4291 — Construcții hidrotehniceCAEN Rev. 3
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 3
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilorCAEN Rev. 3
4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 3
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 3
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 3
4323 — Lucrări de izolațiiCAEN Rev. 3
4324 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4331 — Lucrări de ipsoserieCAEN Rev. 3
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherieCAEN Rev. 3
4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 3
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 3
4335 — Alte lucrări de finisareCAEN Rev. 3
4341 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 3
4342 — Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiriCAEN Rev. 3
4350 — Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilCAEN Rev. 3
4360 — Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcțiiCAEN Rev. 3
4391 — Activități de zidărieCAEN Rev. 3
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 3
4611 — Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricateCAEN Rev. 3
4612 — Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrieCAEN Rev. 3
4613 — Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcțiiCAEN Rev. 3
4614 — Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioaneCAEN Rev. 3
4615 — Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărieCAEN Rev. 3
4616 — Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din pieleCAEN Rev. 3
4617 — Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 3
4618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.CAEN Rev. 3
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverseCAEN Rev. 3
4631 — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelorCAEN Rev. 3
4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și molușteCAEN Rev. 3
4633 — Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibileCAEN Rev. 3
4634 — Comerț cu ridicata al băuturilorCAEN Rev. 3
4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutunCAEN Rev. 3
4636 — Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoaseCAEN Rev. 3
4637 — Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimenteCAEN Rev. 3
4638 — Comerț cu ridicata specializat al altor alimenteCAEN Rev. 3
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 3
4641 — Comerț cu ridicata al produselor textileCAEN Rev. 3
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminteiCAEN Rev. 3
4643 — Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelorCAEN Rev. 3
4644 — Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținereCAEN Rev. 3
4645 — Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerieCAEN Rev. 3
4647 — Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminatCAEN Rev. 3
4648 — Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilorCAEN Rev. 3
4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodărescCAEN Rev. 3
4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4661 — Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilorCAEN Rev. 3
4662 — Comerț cu ridicata al mașinilor-unelteCAEN Rev. 3
4663 — Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcțiiCAEN Rev. 3
4664 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamenteCAEN Rev. 3
4671 — Comerț cu ridicata al autovehiculelorCAEN Rev. 3
4672 — Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehiculeCAEN Rev. 3
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motocicleteCAEN Rev. 3
4681 — Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivateCAEN Rev. 3
4682 — Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metaliceCAEN Rev. 3
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitareCAEN Rev. 3
4684 — Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzireCAEN Rev. 3
4685 — Comerț cu ridicata al produselor chimiceCAEN Rev. 3
4686 — Comerț cu ridicata al altor produse intermediareCAEN Rev. 3
4687 — Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilorCAEN Rev. 3
4690 — Comerț cu ridicata nespecializatCAEN Rev. 3
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 3
4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentareCAEN Rev. 3
4721 — Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspeteCAEN Rev. 3
4722 — Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carneCAEN Rev. 3
4723 — Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelorCAEN Rev. 3
4724 — Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoaseCAEN Rev. 3
4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilorCAEN Rev. 3
4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutunCAEN Rev. 3
4727 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentareCAEN Rev. 3
4740 — Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelorCAEN Rev. 3
4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsitCAEN Rev. 3
4753 — Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podeaCAEN Rev. 3
4754 — Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasniceCAEN Rev. 3
4755 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.CAEN Rev. 3
4761 — Comerț cu amănuntul al cărțilorCAEN Rev. 3
4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărieCAEN Rev. 3
4763 — Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportiveCAEN Rev. 3
4764 — Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilorCAEN Rev. 3
4769 — Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.CAEN Rev. 3
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminteiCAEN Rev. 3
4772 — Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din pieleCAEN Rev. 3
4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceuticeCAEN Rev. 3
4774 — Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopediceCAEN Rev. 3
4775 — Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerieCAEN Rev. 3
4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acesteaCAEN Rev. 3
4777 — Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilorCAEN Rev. 3
4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noiCAEN Rev. 3
4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazieCAEN Rev. 3
4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelorCAEN Rev. 3
4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehiculeCAEN Rev. 3
4783 — Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motocicleteCAEN Rev. 3
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializatCAEN Rev. 3
4911 — Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistraleCAEN Rev. 3
4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de graficCAEN Rev. 3
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandăCAEN Rev. 3
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.CAEN Rev. 3
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 3
4942 — Servicii de mutareCAEN Rev. 3
5210 — DepozităriCAEN Rev. 3
5224 — ManipulăriCAEN Rev. 3
5232 — Activități de intermediere pentru transportul de pasageriCAEN Rev. 3
5320 — Alte activități poștale și de curierCAEN Rev. 3
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similareCAEN Rev. 3
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă duratăCAEN Rev. 3
5530 — Parcuri pentru rulote, campinguri și tabereCAEN Rev. 3
5540 — Intermedieri pentru servicii de cazareCAEN Rev. 3
5590 — Alte servicii de cazareCAEN Rev. 3
5611 — RestauranteCAEN Rev. 3
5612 — Activități ale unităților mobile de alimentațieCAEN Rev. 3
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilorCAEN Rev. 3
6421 — Activități ale holding-urilorCAEN Rev. 3
6422 — Activități ale canalelor de finanțareCAEN Rev. 3
6811 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare propriiCAEN Rev. 3
6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliarăCAEN Rev. 3
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliareCAEN Rev. 3
6832 — Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contractCAEN Rev. 3
7020 — Activități de consultanță în afaceri și managementCAEN Rev. 3
7111 — Activități de arhitecturăCAEN Rev. 3
7120 — Activități de testări și analize tehniceCAEN Rev. 3
7311 — Activități ale agențiilor de publicitateCAEN Rev. 3
7312 — Servicii de reprezentare mediaCAEN Rev. 3
7330 — Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicăriiCAEN Rev. 3
7411 — Activități de design industrial și vestimentarCAEN Rev. 3
7412 — Design grafic și activități de comunicare vizualăCAEN Rev. 3
7413 — Activități de design de interiorCAEN Rev. 3
7414 — Alte activități de design specializatCAEN Rev. 3
7420 — Activități fotograficeCAEN Rev. 3
7911 — Activități ale agențiilor turisticeCAEN Rev. 3
7912 — Activități ale tur-operatorilorCAEN Rev. 3
7990 — Alte servicii de rezervare și asistență turisticăCAEN Rev. 3
8110 — Activități de servicii suport combinateCAEN Rev. 3
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilorCAEN Rev. 3
8122 — Activități specializate de curățenieCAEN Rev. 3
8123 — Alte activități de curățenieCAEN Rev. 3
8130 — Activități de întreținere peisagisticăCAEN Rev. 3
8210 — Activități de secretariat și servicii suportCAEN Rev. 3
8240 — Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.CAEN Rev. 3
8292 — Activități de ambalareCAEN Rev. 3
8299 — Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.CAEN Rev. 3
8791 — Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliuCAEN Rev. 3
9130 — Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul culturalCAEN Rev. 3
9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelorCAEN Rev. 3
9540 — Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelorCAEN Rev. 3
9610 — Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blanăCAEN Rev. 3
9621 — Activități de coafură și frizerieCAEN Rev. 3
9622 — Activități de tratament și înfrumusețareCAEN Rev. 3
9623 — Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de aburCAEN Rev. 3
9630 — Activități de pompe funebre și similareCAEN Rev. 3
9640 — Activități de intermediere pentru servicii personaleCAEN Rev. 3
9699 — Alte servicii personale n.c.a.CAEN Rev. 3

Sediu

Sediu principal: INSULA VERDE 5, Et. 1, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Iași, 707410vezi adresa →
Sedii secundare si puncte de lucru: —
Sucursale UE: —

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

1 persoanaMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 01.09.2026

(2 firme)

asociat 19.05.2011 · ultima mențiune în acte 07.02.2019administrator 19.05.2011 · ultima mențiune în acte 03.08.2012

Arata firmele →

dizolvaredin 2012

Str. PĂCURARI 133, IAȘI, IAȘI, 700521
vezi adresa →
Perioada: 19.05.2011 – 31.12.2018
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 5 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
- Str. PACURARI 133, Iași — 10 firme
- PĂCURARI 133, Iași — 9 firme
- B-dul PACURARI 133, Iași — 1 firma
- Sos. PACURARI 133, Iași — 1 firma
- Sos. PĂCURARI 133, Iași — 1 firma
22 de alte firme gasite dupa strada si numar →↑ 22 de alte firme gasite dupa strada si numar
- AL KURD SNCRadiata
- ALPI NAV SERV S.R.L.In functiune
- SALMEDIKAL S.R.L.In functiune
- KATERINA FIT S.R.L.In functiune
- TDD CONCEPT STUDIO SRLIn functiune
- CONTUR STUDIO ARHITECTURĂ S.R.L.In functiune
- DARYAND BUSINESS TEAM S.R.L.In functiune
- DIM PROJECTS CONSULTING SRLIn dizolvare
- KONSENS PARTNER SRLIntrerupere temporara de activitate
- TRIGON SRLIn functiune
- SANTOS SRLRadiata
- OLD FASHION SRLRadiata
- ANDRASOFT CONSULTING SRLRadiata
- NEAMTU DANIEL'S SNCRadiata
- TUSNAD SRLIn functiune
- ACASANDREI SRLRadiata
- ALFA GRUP SRLRadiata
- ARON COMPANY SRLRadiata
- ISROM INCORPORATION SRLRadiata
- SELF STORAGE SRLRadiata
- SOCIETATE PROFESIONALĂ DE CONSULTANŢĂ JURIDICĂ "DRAMAR CONSULT" SRLRadiata
- STORAGE PLUS SRLRadiata
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
INSULA VERDE 5, Et. 1, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Iași, 707410sediu actual
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2019 – prezent
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital	Părți sociale
persoanăadministrator	100%	20 / 20
1 deținător în act	100%

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

4 acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (1)

in firma (MO IV)cota 100%
asociat 19.05.2011 · ultima mențiune în acte 07.02.2019administrator 19.05.2011 · ultima mențiune în acte 03.08.2012
- 19.05.2011

Acte publicate

21.03.2019HotărâreMO IV nr. 1288/2019(72/5.598.563)
- Schimbare sediu social
- Inchidere punct de lucru
(asociat unic)
21.03.2019NotificareMO IV nr. 1287/2019(66/5.598.564)
03.08.2012RezoluţieMO IV nr. 2878/2012(17/2.492.335)
(administrator)
05.07.2011RezoluţieMO IV nr. 2509/2011(52/2.120.170)
- Infiintare societate
(asociat unic, administrator, fondator, 20/20 p.s. (100%))

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

52 de dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

03.07.20266676/245/2025/a1Reclamantdetalii ▸inchide ▾
îndreptare eroare materială
Judecatoria IasiFondCivil
Parti (2)
- SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
- COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
Termene si solutii (1)
1. 30.09.2026 09:00termen
02.07.202627282/245/2026Reclamantdetalii ▸inchide ▾
pretenţii
Judecatoria IasiFondCivil
Parti (2)
- SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
- COMUNA BERCHISESTIPârât
12.08.202527682/245/2025Creditordetalii ▸inchide ▾
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Judecatoria IasiFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (05.11.2025)
Parti (2)
- SIGM HOME PROJECTS SRLCreditor
- COMUNA VADU MOLDOVEIDebitor
Termene si solutii (2)
1. 05.11.2025 08:30Admite cererea_Hotarare
  Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect „ordonanţă de plată” formulată de creditoarea Sigm-Home Projects S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea UAT comuna Vadu Moldovei. Ordonă debitoarei să achite creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 142800 lei reprezentând debit principal aferent facturii SIGM nr.1910/30.08.2024 cu scadenţa la data de 29.09.2024. Ordonă debitoarei să achite creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, dobânda contractuală penalizatoare în cuantum de 37320 lei aferentă debitului principal calculată până la data de 07.08.2025, precum şi dobânda contractuală penalizatoare de 0.1% din suma datorată, pe zi calendaristică de întârziere faţă de termenul scadent (29.09.2024), calculată în continuare de la data de 08.08.2025 şi până la stingerea sumei datorate, totalul penalităţilor putând depăşi suma asupra cărora au fost calculate. Obligă debitoarea să achite creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 2620 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 200 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru, iar suma de 2420 lei reprezentând onorariu de avocat. Executorie de drept. Cu drept de a formula cerere în anulare în 10 zile de la comunicare, cererea în anulare depunându-se la Judecătoria Iaşi. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 05.11.2025.
2. 28.10.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 05.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.10.2025.
12.08.202527681/245/2025Reclamantdetalii ▸inchide ▾
pretenţii
Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (06.07.2026)
Parti (2)
- SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
- COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
Termene si solutii (10)
1. 06.07.2026 08:30Admite cererea_Hotarare
  Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4.975 lei reprezentând penalită?i de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma de 353,25 lei reprezentând taxă judiciară de timbru ?i suma de 605 lei reprezentând onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Ia?i.
2. 22.06.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 06.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.06.2026.
3. 08.06.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 22.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.06.2026.
4. 25.05.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 08.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.
5. 11.05.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.05.2026.
6. 28.04.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 11.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.04.2026.
7. 14.04.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 28.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.04.2026.
8. 30.03.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 14.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.03.2026.
9. 16.03.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 30.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.03.2026.
10. 06.03.2026 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea în cauză la data de 16.03.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.03.2026.
12.08.202527680/245/2025Reclamantdetalii ▸inchide ▾
pretenţii
Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (21.05.2026)
Parti (2)
- SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
- COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
Termene si solutii (6)
1. 21.05.2026 08:30Admite cererea_Hotarare
  Admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta Sigm-Home Projects S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Comuna Vadu Moldovei.Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4.370 lei constând în penalită?i de întârziere calculate de la data de 30.09.2024 ?i până la data de 11.12.2025. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 896,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Ia?i. Pronun?ată în data de 21.05.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
2. 07.05.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea pentru data de 21.05.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
3. 23.04.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea pentru data de 07.05.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
4. 09.04.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea pentru data de 23.04.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
5. 26.03.2026 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea pentru data de 09.04.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
6. 11.03.2026 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea pentru data de 26.03.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

sau vezi toate cele 52 de dosare pe pagina lor, paginat

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

BPI · 31.08.2026

Nu am gasit nicio publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma SIGM - HOME PROJECTS SRL.

Istoric

2 adreseONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

2 adrese identificate

Str. PĂCURARI 133, IAȘI, IAȘI, 700521ANAF fiscal
vezi adresa →
Perioada: 19.05.2011 – 31.12.2018
INSULA VERDE 5, Et. 1, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Iași, 707410sediu actualONRC
vezi adresa →
Perioada: 01.01.2019 – prezent

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

un singur cod

2011 – 20257112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Indicatori financiari

2011–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	11.175.359 RON	170.262 RON	5.666.756 RON	3.966.190 RON	5.698.567 RON	4.002.032 RON	24
2024	13.681.249 RON	1.560.089 RON	4.530.035 RON	3.599.619 RON	5.324.901 RON	4.396.214 RON	27
2023	12.178.536 RON	1.528.983 RON	5.903.159 RON	3.857.629 RON	5.500.138 RON	3.462.490 RON	24
2022	6.162.173 RON	281.804 RON	5.725.198 RON	3.825.436 RON	3.966.276 RON	2.083.508 RON	21
2021	7.696.033 RON	501.165 RON	5.382.521 RON	3.889.148 RON	4.348.770 RON	2.867.224 RON	18
2020	8.412.480 RON	369.861 RON	4.726.733 RON	3.683.354 RON	3.630.977 RON	2.590.474 RON	18
2019	4.468.176 RON	1.041.756 RON	3.151.935 RON	3.762.887 RON	1.608.361 RON	2.220.614 RON	16
2018	4.272.398 RON	950.233 RON	2.577.436 RON	2.435.079 RON	1.413.036 RON	1.270.679 RON	16
2017	3.175.602 RON	14.727 RON	1.744.870 RON	1.152.821 RON	912.495 RON	320.446 RON	14
2016	2.609.298 RON	208.980 RON	1.112.183 RON	738.647 RON	1.046.051 RON	674.164 RON	10
2015	1.647.498 RON	209.335 RON	871.849 RON	492.161 RON	844.872 RON	465.184 RON	7
2014	1.191.492 RON	203.312 RON	621.917 RON	76.698 RON	798.153 RON	252.934 RON	3
2013	236.787 RON	25.839 RON	82.088 RON	64.200 RON	67.511 RON	49.623 RON	3
2012	185.801 RON	3.993 RON	19.661 RON	2.521 RON	40.924 RON	23.784 RON	4
2011	104.134 RON	19.591 RON	37.389 RON	2.117 RON	55.063 RON	19.791 RON	1

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Cifra de afaceri	11.175.359 RON	13.681.249 RON	12.178.536 RON	6.162.173 RON	7.696.033 RON	8.412.480 RON	4.468.176 RON	4.272.398 RON	3.175.602 RON	2.609.298 RON	1.647.498 RON	1.191.492 RON	236.787 RON	185.801 RON	104.134 RON
Venituri totale	11.253.970 RON	14.230.026 RON	12.493.136 RON	6.790.523 RON	7.996.574 RON	8.653.570 RON	4.602.794 RON	4.602.615 RON	3.196.802 RON	2.746.881 RON	1.678.855 RON	1.191.500 RON	236.789 RON	185.850 RON	104.134 RON
Cheltuieli totale	10.988.362 RON	12.372.794 RON	10.651.240 RON	6.380.353 RON	7.375.210 RON	8.199.999 RON	3.515.010 RON	3.606.452 RON	3.177.636 RON	2.497.438 RON	1.429.646 RON	945.740 RON	205.247 RON	181.025 RON	80.799 RON
Profit brut	265.608 RON	1.857.232 RON	1.841.896 RON	410.170 RON	621.364 RON	453.571 RON	1.087.784 RON	996.163 RON	19.166 RON	249.443 RON	249.209 RON	245.760 RON	31.542 RON	4.825 RON	23.335 RON
Profit net	170.262 RON	1.560.089 RON	1.528.983 RON	281.804 RON	501.165 RON	369.861 RON	1.041.756 RON	950.233 RON	14.727 RON	208.980 RON	209.335 RON	203.312 RON	25.839 RON	3.993 RON	19.591 RON
Active fixe (imobilizate)	3.966.190 RON	3.599.619 RON	3.857.629 RON	3.825.436 RON	3.889.148 RON	3.683.354 RON	3.762.887 RON	2.435.079 RON	1.152.821 RON	738.647 RON	492.161 RON	76.698 RON	64.200 RON	2.521 RON	2.117 RON
Active circulante	5.698.567 RON	5.324.901 RON	5.500.138 RON	3.966.276 RON	4.348.770 RON	3.630.977 RON	1.608.361 RON	1.413.036 RON	912.495 RON	1.046.051 RON	844.872 RON	798.153 RON	67.511 RON	40.924 RON	55.063 RON
Stocuri	1.409 RON	111.777 RON	157.870 RON	619 RON	619 RON	1.654 RON	222.017 RON	220.842 RON	33.205 RON	700 RON	—	—	—	0 RON	0 RON
Creante	5.329.827 RON	3.815.494 RON	3.395.827 RON	2.339.115 RON	2.830.696 RON	2.543.195 RON	1.132.941 RON	1.136.993 RON	798.650 RON	534.058 RON	166.935 RON	172.679 RON	15.600 RON	34.117 RON	31.065 RON
Casa si conturi la banci	247.295 RON	1.397.630 RON	1.946.441 RON	1.626.542 RON	1.517.455 RON	1.086.128 RON	253.403 RON	55.201 RON	80.640 RON	511.293 RON	677.937 RON	625.474 RON	51.911 RON	6.807 RON	23.998 RON
Cheltuieli in avans	4.031 RON	1.729 RON	7.882 RON	16.994 RON	11.827 RON	2.876 RON	1.301 RON	—	—	1.649 RON	—	—	—	0 RON	0 RON
Datorii totale	5.666.756 RON	4.530.035 RON	5.903.159 RON	5.725.198 RON	5.382.521 RON	4.726.733 RON	3.151.935 RON	2.577.436 RON	1.744.870 RON	1.112.183 RON	871.849 RON	621.917 RON	82.088 RON	19.661 RON	37.389 RON
Capitaluri proprii	4.002.032 RON	4.396.214 RON	3.462.490 RON	2.083.508 RON	2.867.224 RON	2.590.474 RON	2.220.614 RON	1.270.679 RON	320.446 RON	674.164 RON	465.184 RON	252.934 RON	49.623 RON	23.784 RON	19.791 RON
Capital subscris varsat	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON	200 RON
Nr. mediu salariati	24	27	24	21	18	18	16	16	14	10	7	3	3	4	1

Achizitii publice

SEAP/SICAP · 2011–2026SICAP / e-licitatie.ro · 31.08.2026

592 de contracte atribuite, in valoare de 336.213.021 lei

In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.

Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 47.882.890 lei.

Achizitii directe
488 de contracte
47.882.402 lei
Licitatii publice
52 de contracte
284.624.964 lei
Achizitii offline
52 de contracte
3.705.655 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.941 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.934.337 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.374 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.460 din cele 392.941 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.224.692 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 01.09.2026, 08:58).

Ultimele contracte

Achizitie directaSERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA/AUDIT ENERGETIC
26.08.2026COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IASI110.000 RON
Achizitie directaSERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA/AUDIT ENERGETIC
24.08.2026SCOALA NR.21 ION NECULCE IASI165.000 RON
Achizitie directaEXPERTIZA GEOTEHNICA SI STUDIU GEOTEHNIC
06.08.2026SCOALA GIMNAZIALA OTILIA CAZIMIR IASI60.000 RON
Achizitie directaSERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE - CONSTRUCTII CIVILE
10.07.2026COMUNA TODIRESTI65.000 RON
Achizitie directaSERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE - CONSTRUCTII CIVILE
10.07.2026COMUNA TODIRESTI65.000 RON

Vezi toate contractele (592) →

Firme partenere

harta parteneri + legaturi licitatii

85 firme · 100 anunturi analizate

Parteneri de asociere (27)

Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.

Firma	Licitatii comune	Impreuna	Castigate	Concurenti
DAROCONSTRUCT SRLCUI 17749762	13	12	7	—	vezi ↗
CONEST SACUI 1959695	7	5	3	Da	vezi ↗
GEPROCON SACUI 6197050	16	5	3	—	vezi ↗
AMG PROMCUI 1017600029309	4	4	3	—	vezi ↗
CUBE STRUCTURE ENGINEERING S.R.L.anterior: ARBEIT ARHITECT PROJECT SRLCUI 34924324	4	3	2	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 27 de parteneri, deschideti pagina de firme partenere.

Subcontractare si terti sustinatori (58)

Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.

Firma	Licitatii comune	Rol in oferta	Proceduri	Concurenti
BETA STAR SRLCUI 6499784	37	subcontractant	35	—	vezi ↗
GEODESIGN SURVEY SRLCUI 28915275	18	subcontractant	17	—	vezi ↗
ELMOND COM SRLCUI 12448866	15	subcontractant	12	—	vezi ↗
EXPERT INFRADESIGN S.R.L.CUI 42182889	11	subcontractant	11	—	vezi ↗
GEPROCON SACUI 6197050	16	subcontractant	10	—	vezi ↗
UT4FB CONTROL SRLCUI 27267485	2	subcontractant · aceeași ofertă	2	—	vezi ↗
VIRTUAL BUSINESS SRLCUI 13863712	4	subcontractant · aceeași ofertă	1	—	vezi ↗
REVIVO SRLCUI 15857369	6	subcontractant · aceeași ofertă	1	—	vezi ↗
GENERAL TEHNIC SRLCUI 8357395	6	subcontractant · aceeași ofertă	1	—	vezi ↗

Pentru a vedea toti cei 58 de subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.

„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.