Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SIGM - HOME PROJECTS SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 6379/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAmână pronunţarea (04.08.2026)
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
    Termene si solutii (17)
    1. termen
    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 17.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.08.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 04.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.07.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 21.07.2026, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 Cod de Procedură Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.07.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 07.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.06.2026.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.06.2026.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 12.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.05.2026.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 29.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.05.2026.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 18.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.05.2026.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 04.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.04.2026.

    11. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.04.2026.

    12. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 08.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.03.2026.

    13. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.03.2026.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.02.2026.

    15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.02.2026.

    16. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.01.2026.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 27.01.2026.

  2. 6671/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (30.07.2026)
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
    Termene si solutii (9)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SIGM-HOME PROJECTS în contradictoriu cu pârâta Comuna Vadu Moldovei. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 16.200 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, calculate la data de 15.06.2023 până la data de 06.12.2024. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.730 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care suma de 915 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi suma de 1.815 lei, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 30.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.07.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.07.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 02.07.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 18.06.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 04.06.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 19.05.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 07.05.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 29.04.2026, ora 09:30 pentru când i se va pune în vedere reclamantei să depună la dosar dovada achitării de către pârâtă a debitului principal, pentru a se evidenţia data efectuării plăţii.

  3. 6672/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (30.07.2026)
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
    Termene si solutii (11)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SIGM-HOME PROJECTS în contradictoriu cu pârâta Comuna Vadu Moldovei. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 74.520 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, calculate la data de 26.03.2023 până la data de 06.12.2024. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 6.201,2 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care suma de 2.595,4 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi suma de 3.605,8 lei, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 30.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.07.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.07.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 02.07.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 18.06.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 04.06.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 19.05.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 07.05.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 23.04.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 07.04.2026, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 Cod de procedură civilă.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.04.2026, ora 09:30 pentru când i se va pune în vedere reclamantei să depună la dosar dovada achitării de către pârâtă a debitului principal, pentru a se evidenţia data efectuării plăţii.

  4. 27282/245/2026Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivil
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA BERCHISESTIPârât
  5. 22823/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAmână pronunţarea (30.07.2026)
    Parti (2)
    • SIGM-HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA STOILESTIIntimat
    Termene si solutii (8)
    1. termen
    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 17.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.07.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.07.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 16.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.06.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.06.2026.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.06.2026.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 02.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.05.2026.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.05.2026.

  6. 6676/245/2025/a1Reclamantdetalii ▸
    îndreptare eroare materială
    Judecatoria IasiFondCivil
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  7. 27681/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (06.07.2026)
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA VADU MOLDOVEIPârât
    Termene si solutii (10)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4.975 lei reprezentând penalită?i de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma de 353,25 lei reprezentând taxă judiciară de timbru ?i suma de 605 lei reprezentând onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Ia?i.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 06.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.06.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.06.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 08.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.05.2026.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.04.2026.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 28.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.04.2026.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 14.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.03.2026.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.03.2026.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 16.03.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.03.2026.

  8. 1444/245/2025Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul IasiFond → ApelLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (15.04.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)
    1. ApelTribunalul Iasi0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. FondJudecatoria IasiAdmite in parte cererea (15.04.2026)11 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Systegra Engineering S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Sigm-Home Projects S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 36.234,91 lei, cu titlu de debit principal, precum şi la plata penalităţilor de întârziere de 0,03% calculate asupra debitului principal, de la data introducerii cererii, respectiv 17.01.2025 şi până la data achitării integrale a debitului principal. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.370 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Cererea de apel se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 15.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 15.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.04.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 01.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.03.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.03.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 12.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.02.2026.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 26.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.02.2026.

      7. Alte soluţiiincheieredesedinta

        Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.01.2026.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 13.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.12.2025.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.12.2025.

      10. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.12.2025. în vederea admninistratii probatoriului amana cauza la data de 23.02.2026

      11. Alte soluţiiRezolutie

        Judecarea prezentei cauzei este suspendată în baza Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi nr. 4 din 26.08.2025. Părţile urmează a fi înştiinţate în timp util cu privire la data reluării judecăţii.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA SIGM HOME PROJECTS SRL, (07.05.2026)
    • Apel — declarata de SIGM HOME PROJECTS SRL, (07.05.2026)
  9. 23277/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (22.04.2026)
    Parti (2)
    • SIGM-HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA CIPRIAN PORUMBESCUPârât
    Termene si solutii (3)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Sigm-Home Projects S.R.L., în contradictoriu cu pârâta UAT Comuna Ciprian Porumbescu,Respinge excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune invocată de către pârâtă, prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 138.029,24 lei reprezentând penalită?i de întârziere calculate pentru perioada 01.11.2021-13.11.2024. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 7650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 4020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru ?i suma de 3630 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac a apelului se depune la Judecătoria Ia?i. Pronun?ată în data de 22.04.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.04.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 07.04.2026 pentru a se depune precizarile solicitate.

  10. 2639/245/2025Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria IasiFondCivilAmână cauza (08.06.2026)
    Parti (2)
    • SIGM HOME PROJECTS SRLReclamant
    • COMUNA BERCHISESTI PRIN PRIMARPârât
    Termene si solutii (6)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2026, pentru când se vor ataşa la dosarul cauzei dosarele nr. 21476/245/2024 şi nr. 2633/245/2024.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 08.06.2026 pentru când reclamanta, prin intermediul apărătorului ales, va depune la dosar unele înscrisuri solicitate de către instanţă.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 11.05.2026, pentru când reclamantul va depune unele precizări la dosarul cauzei care vor fi comunicate pârâtului.

    5. Alte soluţiiRezolutie

      Judecarea prezentei cauze este suspendată în baza Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi nr. 4 din 26.08.2025. Părţile urmează a fi înştiinţate în timp util prin citaţie cu privire la data reluării judecăţii.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 06.10.2025, ora 09:00, pentru când pârâta va fi citată cu mentiunea de a depune la dosar dovada calitătii de reprezentant conventional, iar reclamanta va formula precizări cu privire la întâmpinarea depusă. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 16.06.2025.

1–10 din 52

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)