Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru COUTURE PROPERTIES SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 6551/3/2023/a2Pârâtdetalii ▸
    pretenţii Restituire taxa judiciara de timbru
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (13.06.2025)
    Parti (3)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite în parte cererea formulată de către petenta BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT SRL. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 14.331,2 lei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la sediul secţiei a VI-a a Tribunalului Bucureşti. Pronunţată azi, 13.06.2025, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  2. 6551/3/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiTermen preschimbat (21.03.2025)
    Parti (3)
    Termene si solutii (12)
    1. Termen preschimbat

      termen preschimbat la 07.02.2025.

    2. Consfinţeşte tranzacţia părţilorHotarare

      Ia act şi consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi în data de 19.12.2024, care va alcătui dispozitivul hotărârii. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VI-a civilă. Pronunţată astăzi, 07.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    3. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea de preschimbare termen ca rămasă fără obiect. Pronunţată astăzi, 07.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    4. ÎncheiereIncheierefinalacameraconsiliu

      Admite cererea privind preschimbarea termenului de judecată. Stabileşte termen de judecată la data de 07.02.2025, ora 11.00, în şedinţă publică, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 10.01.2025.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru stingerea litigiului pe cale amiabilă

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii formulării cererii de încuviinţare a probei cu interogatoriu, invocată de pârâta-reclamată. Încuviin?ează pentru toate părţile proba cu înscrisuri. Încuviinţează pentru reclamanta-pârâtă proba cu interogatoriul pârâtei-reclamante. Pune în vedere reclamantei-pârâte să depună interogatoriul în scris cu cel puţin 5 zile înainte de termenul următor, în 2 exemplare. Pune în vedere pârâtei Couture Properties SRL să depună cartea tehnică a imobilului iar în cazul în care nu se află în posesia acesteia, să comunice numele şi adresa deţinătorului acesteia. Pune în vedere pârâtei-reclamante să depună, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul următor, situaţia de lucrări aferentă facturii FBGC 23/0011/09.01.2023 acceptată de beneficiar şi instruc?iunile beneficiarului de realizare a lucrărilor suplimentare identificate în factură. Încuviinţează pentru părţi proba cu expertiza în construcţii. Stabileşte următoarele obiective ale expertizei: 1-Să se determine autorizaţiile, avizele, documentaţia tehnică, dispoziţiile de şantier, instrucţiunile obţinute/date pe parcursul derulării contractului de antrepriză generală structură nr. 1/18.11.2020, modificat prin actul adiţional nr. 1/30.03.2021, 2-Să se stabilească care era stadiul lucrărilor efectuate în temeiul contractului încheiat între părţi la data de 03.03.2022 şi valoarea lucrărilor nefinalizate la acel moment, 3-Să se stabilească, prin raportare la autorizaţiile, avizele, documentaţia tehnică, dispoziţiile de şantier, instrucţiunile obţinute/date pe parcursul derulării contractului, dacă era posibilă finalizarea proiectului imobiliar la datele prevăzute în graficele de execuţie, astfel cum acestea au fost agreate de părţi, 4-Să se stabilească în ce măsură Documenta?ia Tehnică ce a stat la baza încheierii contractului încheiat între părţi era sau nu acoperitoare pentru toate modificările de temă survenite pe parcursul executării lucrărilor (avându-se în vedere inclusiv Oferta Brisk, Devizul Ofertă, pre?uri unitare). 5-Să se determine dacă din anexele contractului, în forma în care acestea au fost semnate de părţi în varianta iniţială, rezultă că părţile au stabilit lucrări ?i/sau cantită?i de materiale pentru clădiri mai mari decât cele prevăzute în Autoriza?ia de construire 637/33”V” din 09.10.2020, respectiv s-a avut în vedere un regim de înăl?ime de P+6E pentru Corp A ?i un regim de înăl?ime de P+5E pentru Corp B. 6-Să se determine dacă, la data de 31.01.2022, pârâta-reclamantă Brisk finalizase toate lucrările aferente Autoriza?iei de construire nr. 207/15”V” din 07.06.2021, în caz negativ să se determine dacă, la data de 03.03.2022, pârâta-reclamantă Brisk finalizase toate lucrările aferente Autoriza?iei de construire nr. 207/15”V” din 07.06.2021; 7-Să se determine dacă eventualele întârzieri ale pârâtei-reclamante Brisk în executarea lucrărilor autorizate prin Autoriza?ia de construire nr. 207/15”V” din 07.06.2021 erau de natură să afecteze procesul de ob?inere a Autoriza?iei de construire nr. 199 din 02.06.2022. 8-Să se stabilească dacă există o legătură de cauzalitate între datele de finalizare a executării lucrărilor de către pârâta-reclamantă Brisk şi modificările sau variaţiile pe care această parte le-a invocat că ar fi survenit pe parcursul executării contractului ca urmare a eventualelor obţineri de noi autorizaţii, avize, data predării în mod complet şi în forma prevăzută de lege a proiectului tehnic, modificarea proiectului tehnic, predarea unor iteraţii de proiect, emiterea unor dispoziţii de şantier, instrucţiuni etc.; în caz afirmativ să se evalueze numărul de zile de întârziere. 9-Să se stabilească realitatea lucrărilor efectuate de pârâta-reclamantă Brisk conform facturii FBGC 23/0011/09.01.2023, dacă acestea erau incluse în obiectul contractului sau aveau natura unor lucrări suplimentare, motivul care a determinat efectuarea aceste lucrări. Desemnarea expertului şi stabilirea onorariului provizoriu se vor efectua la termenul următor. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea reclamatei-pârâte ca pârâta-reclamantă să depună înscrisurile solicitate în temeiul art.293 C.proc.civ. după administrarea probei cu interogatoriu. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea de încuviinţare a expertizei contabile după administrarea probei cu expertiza în construcţii. Pronunţată astăzi, 01.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronunţarea asupra probelor la data de 01.11.2024. Termen pe fond 13.12.2024 ora 10:00. Pronunţată, astăzi 18.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii modificării cererii reconvenţionale. Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT SRL de introducere în cauză a societăţii COUTURE PROPERTIES SRL formulată în temeiul art. 78 C. proc. civ. În temeiul art. 248 alin.4 C.proc.civ. uneşte cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a COUTURE PROPERTIES SRL, excepţia lipsei calităţii procesuale active a FLAT RENT PROPERTIES SRL şi excepţia lipsei de interes a BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT SRL. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 28.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronunţarea asupra excepţiilor în cauză la data de 28.06.2024. Pronunţată, astăzi 14.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      încercarea părţilor de stingere a litigului amibail; să depună pârâta taxa de timbre de 7165,55 lei aferent cererii reconveţionale

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de către pârâtă

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de notele scrise şi cererea adiţională depusă de pârâtă

  3. 6552/3/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiTermen preschimbat (19.02.2025)
    Parti (3)
    Termene si solutii (15)
    1. Termen preschimbat
    2. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale cuprinse în minuta soluţiei pronunţate în dosar cât şi în dispozitivul sentinţei civile nr. 99 în sensul că pronunţarea a avut loc la 22.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, iar nu la 22.01.2020, cum din eroare apare consemnat. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.01.2025.

    3. Consfinţeşte tranzacţia părţilorHotarare

      Ia act de tranzacţia încheiată între părţi şi consfinţeşte învoiala acestora cu privire la aspectele deduse judecăţii în cauza de faţă. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 22.01.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Admite cererea de preschimbare. Preschimbă termenul acordat în cauză la data de 19.02.2025 şi acordă termen la 22.01.2025, complet C 19 fond, şedinţă publică, ora 11:00 pentru când se citează părţile la adresa electronică indicată, cu menţiunea de a depune tranzacţia în original. Pronunţată astăzi, 14.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 19.02.2025.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de pronunţare a unei hotărâri parţiale, ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 18.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 27.11.2024.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă, amână judecarea cauzei la data de 18.09.2024.

    8. Încheiereincheieredesedinta

      Încuviinţează ambelor părţi proba cu înscrisuri. În cadrul probei cu înscrisuri, pune în vedere reclamantei Flat Rent Properties SRL să depună la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, contractul de cesiune de care se prevalează în prezenta cauză, inclusiv dovada dobândirii datei certe, precum şi cartea tehnică a construcţiei situate în str. Viitorului nr. 136 sector 2. Pune în vedere pârâtei Brisk Group să depună situaţiile de lucrări aferente facturilor FBGC23/0009 şi FBGC23/0132 acceptate de beneficiarul Couture prin semnătură. Prorogă discutarea probei cu expertiză, solicitată de ambele părţi, pentru termenul următor, pentru când părţile vor depune înscrisurile solicitate. Dispune emiterea unei adrese către BEJ Hutuleac Florentina Gabriela, pentru a înainta, în original, procesul verbal de constatare a unei stări de fapt întocmit la 24.02.2023. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 11.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 11.03.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 06.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 7/14.12.2023, amână judecarea cauzei la data de 06.03.2024, ora 09:00.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge excepţia tardivităţii modificării cererii reconvenţionale, ca neîntemeiată. Respinge cererea de introducere în cauză a societăţii Couture Properties SRL, în temeiul art. 78 C. proc. civ., ca inadmisibilă. Uneşte cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei-reconveniente Couture Properties SRL şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Flat Rent Properties. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la 10.01.2024, C 19 fond, ora 11, sala E30, pentru când se citează părţile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 11.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    12. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 11.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 28.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    13. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.11.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 22.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 22.11.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.11.2023.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru timbrarea cererii adiţionale, amână cauza la data de 08.11.2023, ora 09:30.

  4. 7645/3/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiConsfinţeşte tranzacţia părţilor (20.01.2025)
    Parti (4)
    Termene si solutii (6)
    1. Consfinţeşte tranzacţia părţilorHotarare

      Ia act şi consfinţeşte învoiala părţilor conform tranzacţiei încheiate la data de 19.12.2024, tranzac?ie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre în cauza civilă privind pe reclamanta- pârâtă FLAT RENT PROPERTIES S.R.L. şi pârâta- reclamantă BRISK GROUP CONSULTING &DEVELOPMENT S.R.L. şi pârâta COUTURE PROPERTIES S.R.L.. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucure?ti - Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 20.01.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite excepţia tardivităţii depunerii întâmpinării faţă de cererea modificatoare a cererii reconvenţionale, ridicată de pârâta- reclamantă BRISK GROUP CONSULTING&DEVELOPMENT S.R.L.. Admite excepţia tardivităţii cererii modificatoare a cererii reconvenţionale, ridicată de reclamanta-pârâtă FLAT RENT PROPERTIES S.R.L. Constată decăderea pârâtei-reclamante BRISK GROUP CONSULTING&DEVELOPMENT S.R.L. din dreptul de a modifica cererea reconvenţională formulată la data de 17.07.2023 şi, în consecinţă, respinge ca tardivă cererea modificatoare a cererii reconvenţionale formulată de pârâta-reclamantă. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 20.01.2025, ora 10.00, pentru când se citează părţile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 23.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 23.10.2024. Pronunţată astăzi, 18.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 18.10.2024. Pronunţată astăzi, 14.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      In vederea timbrarii cererii reconventionale

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se depune întâmpinare la cererea adiţionala

  5. 16182/3/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiTermen preschimbat (14.03.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (5)
    1. Termen preschimbat
    2. Alte soluţiiHotarare

      Ia act de tranzacţie. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2025.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 14.03.2025.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pentru ca reclamantul să ia cunoştinţă de întâmpinarea la cererea modificatoare.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea timbrarii cererii, amână judecarea cauzei la data de 13.09.2024.

  6. 1705/300/2025Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (30.04.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată ca neîntemeiată. Obligă creditoarea la plata către debitoare a sumei de 4500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu cerere în anulare în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Sector 2. Pronunţată azi, 30.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 30.04.2025. Pronunţată azi, 17.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 17.04.2024. Pronunţată azi, 10.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

  7. 15638/300/2023/a1Petentdetalii ▸
    contestaţie tergiversare cauză
    Tribunalul BucurestiFond → RecursCivilAlte soluţii (22.04.2025)
    Parti (3)
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. RecursTribunalul BucurestiAlte soluţii (22.04.2025)2 termene ▸
      1. Alte soluţiiHotarare

        Respinge contestaţia, ca rămasă fără obiect. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.04.2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea refacerii procedurii de citare.

    2. FondJudecatoria Sectorul 2 Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  8. 25220/300/2023Petentdetalii ▸
    plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) DOSAR ELECTRONIC
    Tribunalul BucurestiFond → ApelCivilIa act de renunţarea la apel (26.03.2025)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelTribunalul BucurestiIa act de renunţarea la apel (26.03.2025)2 termene ▸
      1. Ia act de renunţarea la apelHotarare

        Ia act de renun?area la judecata cererii de chemare în judecată având ca obiect „plângere împotriva încheierii de carte funciară”, formulată de petenta COUTURE PROPERTIES S.R.L., în contradictoriu cu intimata BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L.. În temeiul art. 406 alin. 5 Cod procedură civilă, dispune anularea Sentin?ei civile nr. 10722/ 09.07.2024 pronun?ată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. 25220/300/2023. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a Civilă. Pronunţată, azi, 26.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. ÎncheiereIncheierefinalacameraconsiliu

        Respinge, ca neîntemeiată, cererea de preschimbare a termenului de judecată stabilit la data de 26.03.2025 formulată de către intimata – reclamantă Couture Properties S.R.L.. Prezenta încheiere nu este supusă vreunei căi de atac. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată, azi, 29 ianuarie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei

    2. FondJudecatoria Sectorul 2 BucurestiAdmite in parte cererea (09.07.2024)7 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite excep?ia tardivită?ii. Respinge cererea modificatoare, ca tardivă. Admite în parte cererea. Anulează Încheierea registratorului-?ef nr. 61082/01.09.2023 ?i încheierea nr. 24502/30.03.2023 ?i dispune radierea înscrierii provizorii a dreptului de ipotecă legală în favoarea societă?ii Brisk Group Consulting & Development SRL din cartea funciară nr. 209039 a Sectorului 2 Bucure?ti. Compensează în parte cheltuielile de judecată ?i obligă intimata la plata către petentă a sumei de 10000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată acordate propor?ional. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată în data de 09.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţarea

        Amână pronunţarea la data de 09.07.2024. Pronunţată, astăzi, 25.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţarea

        Amână pronunţarea la data de 25.06.2024. Pronunţată, astăzi, 11.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţarea

        Amână pronunţarea la data de 11.06.2024. Pronunţată, astăzi, 28.05.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână pronunţarea

        Amână pronunţarea la data de 28.05.2024. Pronunţată, astăzi, 13.05.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cunonstinta de cererea modificatoare si formula intampinare

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru depunere precizare

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L., (26.08.2024)
  9. 15638/300/2023Petentdetalii ▸
    plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondCivilRespinge cererea (26.01.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (10)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge plângerea formulată de reclamanta Couture Properties S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Brisk Group Consulting & Development S.R.L., împotriva încheierii de reexaminare nr. 32184 din data de 25.05.2023 pronun?ată în dosarul nr. 32184/21.04.2023 de către Registratorul – ?ef al O.C.P.I. Bucure?ti – Biroul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliară Sector 2 Bucure?ti, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 26.01.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 26.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.01.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 23.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.01.2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 08.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.01.2024.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.12.2023.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 29.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.12.2023.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 28.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2023.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 12.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.11.2023.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.11.2023.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      "Amână pronunţarea în cauză la data de 23.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.11.2023." - minută corectă

  10. 24772/300/2023/a1Parte civilădetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondPenalÎncheiere (07.12.2023)
    Parti (3)
    • Vlad Vlad-Silviu-GabrielInculpat
    • MARIN LAURENŢIUInculpat
    • SC COUTURE PROPERTIES SRLParte civilă
    Termene si solutii (3)
    1. ÎncheiereIncheierefinalacamerapreliminara

      În temeiul art. 346 alin. (1) C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 6949/P/2023 din 25.09.2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, privindu-i pe inculpaţii Vlad Vlad-Silviu-Gabriel (...) şi Marin Laurenţiu (....), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii. Prezenta încheiere se comunică procurorului, inculpaţilor şi părţii civile. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07.12.2023.

    2. Termen intermediarRezolutie

      Având în vedere necesitatea acordării unui nou termen pentru împlinirea termenului de 20 de zile fixat pentru formularea cererilor şi excepţiilor de către inculpaţi. Acordă un nou termen administrativ în data de 7.12.2023.

    3. Termen intermediarRezolutie

      Având în vedere necesitatea acordării unui nou termen pentru împlinirea termenului de 20 de zile fixat pentru formularea cererilor şi excepţiilor de către inculpaţi. Acordă un nou termen administrativ în data de 16.11.2023.

21–30 din 41

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)