Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 26051/3/2025Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice 31945/26.06.2025-816/12.10.2021
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalAnulează cererea (04.11.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. Anulează cererea_Hotarare

      Admite excepţia netimbrării invocată din oficiu. Anulează cererea, ca netimbrată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea şi motivele de apel se vor depune la Tribunalul Bucure?ti – Secţia a II a - Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată, astăzi, 04.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. SuspendatRezolutie

      Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.

  2. 8819/3/2023/a3Intimatdetalii ▸
    contestaţie perimare
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentConstată perimat apelul (29.10.2025)
    Parti (7)
    Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiConstată perimat apelul (29.10.2025)8 termene ▸
      1. Constată perimat apelul_Hotarare

        Admite excepţia perimării. Constată perimată cererea de apel. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare; recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.10.2025.

      2. 242 NCPC/155-1 CPCincheiereSuspendare

        În temeiul art. 242 alin. 1 C.pr.civ. suspendă judecata apelului. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării; recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 22.01.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea soluţionării cererii de reexaminare împotriva încheierii din 27.11.2024 prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar, amână judecata cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.01.2025, ora 9, Complet C 3A.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active. Respinge cererea de ajutor public judiciar ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.11.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea soluţionării cererii de ajutor public judiciar, amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 27.11.2024,cameră de consiliu, fără citarea părţilor,amână judecarea cererii de apel şi acordă termen de judecată la data de 11.12.2024, ora 11:00, completul 3A, sala E77.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru citarea apelantei, prin curator, se amâna judecata cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.11.2024, ora 11.00, completul 3A, sala E77.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant ca neîntemeiată. Respinge cererea de renunţare la judecata apelului formulată de administratorul judiciar C.I.I. Ştefan Florin Vasile. Acordă termen la data de 30.10.2024, ora 9, pentru când se citează părţile prin BPI. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.09.2024.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 18.09.2024. Pronunţată in sedinta publica, azi, 04.09.2024.

    2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (21.02.2024)3 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge, ca neîntemeiate, excep?ia lipsei calităţii de reprezentant legal al debitoarei DELIVER LEX TRANS S.R.L., excep?ia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a administratorului statutar al debitoarei Ilie Alexandru, excep?ia lipsei de interes, excepţia lipsei calităţii de reprezentant convenţional al debitoarei DELIVER LEX TRANS S.R.L. ?i excep?ia nulită?ii contesta?iei. Respinge contesta?ia, ca neîntemeiată. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.02.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 21.02.2024. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.02.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea citării actualului administrator judiciar

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de DELIVER LEX TRANS SRL, (08.04.2024)
    • Apel — declarata de DELIVER LEX TRANS SRL PRIN CURATOR ALEXE I. IOLANDA ECATERINA, (08.04.2024)
  3. 27969/3/2023*/a10Contestator creditoaredetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.Raportului de cauze publ in bpi 3201/17.2.25 (Antrepriza Constructii Edilitare SRL)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (13.05.2025)
    Parti (11)
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite contestaţia. Dispune completarea Raportului publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3201/17.02.2025 asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, avându-se în vedere toate documentele contabile puse la dispoziţie de debitoare. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 13.05.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 13.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei 29.04.2025.

  4. 14392/325/2025Creditordetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria TimisoaraFondLitigii cu profesioniştiiAnulează cererea (24.06.2025)
    Parti (3)
    • ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE SRLCreditor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA DUDESTII NOI PRIN PRIMARTerţ poprit
    • ABN MACHINE REPAIRS SRLDebitor
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Anulează cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea Antrepriză Construcţii Edilitare S.R.L. Cu drept de reexaminare, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se depune la Judecătoria Timi?oara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia creditoarei prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 24.06.2025.

  5. 44806/3/2024Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalRespingere apel (24.06.2025)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiRespingere apel (24.06.2025)3 termene ▸
      1. Respingere apel_Hotarare

        Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată azi, 24 iunie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 24.06.2025. Definitivă. Pronunţată azi, 13 iunie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 13.06.2025. Definitivă. Pronunţată azi, 29 mai 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (19.12.2024)1 termen ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26582/3/2024 formulată de pârâta ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. prin note de şedinţă. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în judecată, invocată de pârâta ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. prin întâmpinare. Respinge ca nefiind utile soluţionării cauzei proba cu expertiză tehnică în specialitatea construcţii şi proba cu expertiză tehnică în specialitatea contabilitate solicitate de pârâta ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. prin întâmpinare. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii - CNI S.A., în contradictoriu cu pârâta ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L., . Obligă pârâta ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata către reclamanta Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A. a sumei de 2.006.796,22 lei, reprezentând penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, datorate conform contractului de proiectare şi execuţie de lucrări privind realizarea obiectivului de investiţii: „Proiectare-faza adaptare la amplasament, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului Pachet 45-Lot 1-3 respectiv Lot 1 „Sală de sport cu tribună 180 locuri, str. Ranca, nr. 156, localitatea Novaci, judeţul Gorj” nr. 326/18.09.2019, calculate pentru perioada 10 decembrie 2021-15 iulie 2024. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei Compania Naţională de Investiţii - CNI S.A. de obligare a pârâtei ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată. Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. de obligare a reclamantei Compania Naţională de Investiţii - CNI S.A. la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a, Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.12.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L., (27.01.2025)
  6. 27969/3/2023*/a9Contestator creditoaredetalii ▸
    contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor imp.hotararii adunarii creditorilor din 10.1.2025 (Antrepriza Constructii Edilitare SRL)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentRespinge cererea (25.03.2025)
    Parti (11)
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 25.03.2025.

  7. 8931/212/2025Creditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria ConstantaFondCivilRespinge cererea (20.06.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (5)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de creditoarea *** în contradictoriu cu debitoarea ***, ca inadmisibilă. Cu drept de a formula cerere în anulare pentru creditoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.06.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 20.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.06.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 13.06.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.05.2025.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 30.05.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.05.2025.

    5. Încheiere

      TERMEN INTRODUS DIN EROARE

  8. 39590/3/2024Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (11.06.2025)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmitere apel (11.06.2025)3 termene ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Respinge apelul declarat de pârâtă, ca nefondat. Admite apelul declarat de reclamantă şi obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 24.546,70 lei, reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 865 de zile cuprinsă între data de 15.05.2022 ?i data de 27.09.2024. Definitivă. Pronunţată azi, 11 iunie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 11.06.2025. Definitivă. Pronunţată azi, 28 mai 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 28.05.2025. Definitivă. Pronunţată azi, 15 mai 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite in parte cererea (15.11.2024)1 termen ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5.444,78 lei reprezentând daune interese, respectiv diferenţa de garanţie de bună execuţie. Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15.11.2024.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - C.N.I. S.A., (10.12.2024)
    • Apel — declarata de S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L., (09.12.2024)
  9. 1443/118/2025Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul ConstantaFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (19.05.2025)
    Parti (3)
    • ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE SRLCreditor
    • MOOZ SERVICES SRLDebitor
    • FARCAŞ CRISTINEL-VIORELDebitor prin asociat unic/administrator
    Termene si solutii (2)
    1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

      Dosar nr. 1443/118/2025 Hot. 19.05.2025 Respinge ca nefondată cererea de deschidere a procedurii formulată de creditoarea ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE SRL în contradictoriu cu debitoarea MOOZ SERVICES SRL, Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.05.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      T 19.05.2025 F1

  10. 1575/118/2025Reclamantdetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. ACHIZITII PUBLICE, PRETENTII, DESPAGUBIRI
    Tribunalul ConstantaFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (09.05.2025)
    Parti (2)
    • ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE SRLReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA POARTA ALBAPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Admite excepţia inadmisibilităţii Respinge cererea, ca inadmisibilă. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 09.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

51–60 din 85

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)