Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1154/226/2025Intimatdetalii ▸
    contestaţie la executare ş.a.
    Judecatoria FagarasFondCivilAmână pronunţarea (04.08.2026)
    Parti (2)
    • BUCURECI OVIDIU ANDREIContestator
    • ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L.Intimat
    Termene si solutii (13)
    1. termen
    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 18.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.08.2026.

    3. Termen preschimbat

      Preschimbă termenul de judecată din data de 24 martie 2026, ora 09.00 în data de 04 august 2026, ora 10:00, pentru când se vor cita părţile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 11 martie 2026.

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă termenul de judecată din data de 24 martie 2026, ora 09.00 în data de 04 august 2026, ora 10:00, pentru când se vor cita părţile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 11 martie 2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 24.03.2026.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 13.01.2026, având în vedere dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Făgăraş nr. 3/28.08.2025, prin care, în contextul iniţiativei legislative privind modificarea statutului magistraţilor, s-a decis amânarea soluţionării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente prevăzute în art. 3 al hotărârii, Constatând că prezenta cauză nu se încadrează în lista cauzelor cu caracter urgent prevăzute în art. 3 al hotărârii .

    7. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge ca inadmisibilă, cererea de suspendare provizorie a executării silite în dosarul execuţional nr. 1/2025 al BEJ Stelian Emil Dinca, formulată de contestatorul BUCURECI OVIDIU ANDREI, în contradictoriu cu intimata Antrepriza Construcţii Edilitare SRL. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 19.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Teren acordat pentru a se face dovada achitării cauţiunii.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen acordat pentru soluţionarea cererii de reexaminare formulată de contestator împotriva încheierii de ajutor public judiciar.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen acordat pentru soluţionarea cererii de reexaminare formulată de contestator împotriva încheierii de ajutor public judiciar

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen acordat pentru a rămâne definitivă încheierea prin care a fost soluţionată cererea de ajutor public judiciar

    12. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge ca inadmisibilă cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată de petentul BUCURECI OVIDIU ANDREI, în privinţa cauţiunii stabilite în dosarul nr. 1154/226/2025 al Judecătoriei Făgăraş pentru soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Judecătoria Făgăraş. Dată în şedinţa camerei de consiliu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.04.2025.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea soluţionării cererii de ajutor public.

  2. 25665/3/2025Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalAmână cauza (06.08.2026)
    Parti (2)
    • ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE SRLReclamant
    • UAT COM. POARTA ALBĂPârât
    Termene si solutii (9)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederera soluţionării cererii de recuzare

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen acordat în vederea comunicării cererii completatoare şi timbrarea acesteia

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a judecăţii procesului şi de înaintare a înscrisului denunţat ca fals parchetului competent formulată de pârâta Comuna Poarta Albă. Fixează termen de judecată la data de 25.06.2026, ora 11.00, cu citarea părţilor. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.04.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la 20.04.2026

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la 02.04.2026

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amână pronunţarea la 18.03.2026

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen acordat în vederea parcurgerii procedurii înscrieri în fals

    9. SuspendatRezolutie

      Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.

  3. 28512/3/2025detalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalApel (alte soluţii) (06.07.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiApel (alte soluţii) (06.07.2026)2 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)_Hotarare

        Admite excepţia netimbrării apelului formulat de către apelanta pârâtă, invocată de către intimata reclamantă, prin întâmpinare. Anulează apelul formulat de către apelanta pârâtă, ca netimbrat. Admite apelul formulat de către apelanta reclamantă. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Obligă pârâta-reclamantă ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata către reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. a sumei de 1.008.360,17 lei, reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 600 de zile cuprinsă între data de 08.12.2023 ?i data de 30.07.2025. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei civile apelate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 06.07.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 06.07.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 29.06.2026.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite in parte cererea (12.03.2026)4 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L.,. Obligă pârâta-reclamantă ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata către reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. a sumei de 352.307,21 lei, reprezentând despăgubire, respectiv diferen?ă (676.067,34 lei - 323.760,13 lei) din suma ce reprezintă garan?ia de bună execu?ie datorată pentru contractul de proiectare şi execuţie de lucrări privind realizarea obiectivului de investiţii Proiectare - faza adaptare la amplasment, execu?ie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului „Sala de sport şcolară, comuna Vlad Ţepeş, jude?ul Constanţa” nr. 159/21.02.2022. Respinge în rest ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L.. Respinge ca vădit neîntemeiată cererea reconvenţională, astfel cum a fost modificată, de obligare a Companiei Na?ionale de Investi?ii S.A. la restituirea/deblocarea sumei de 50.000 lei, reprezentând parte din garan?ia de bună execu?ie constituită în cuantum total de 323760,13 lei, formulată de pârâta-reclamantă ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L., în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A.. Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte al doilea capăt al cererii reconvenţionale, invocată de reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. prin întâmpinarea la cererea reconvenţională, astfel cum a fost modificată. Respinge ca prescrisă cererea reconvenţională, astfel cum a fost modificată, de obligare a Companiei Na?ionale de Investi?ii S.A. la plata sumei de 50.000 lei, reprezentând parte din ajustarea de pre? legal cuvenită în temeiul Ordonan?ei de Urgen?ă a Guvernului nr. 47/2022 aferentă situa?iei de lucrări din data de 12.09.2024, acceptată ?i achitată de către CNI S.A., în cadrul contractului nr. 159/21.02.2022, formulată de pârâta-reclamantă ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L., în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A.,. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei-pârâte Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. de obligare a pârâtei-reclamante ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată. Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei-reclamante ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. de obligare a reclamantei-pârâte Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a, Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12.03.2026.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat în vederea formulării de apărări

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat în vederea achitării taxei judiciare de timbru

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat în vederea achitării taxei judiciare de timbru

    Cai de atac (3)
    • Apel — declarata de ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE, (26.05.2026)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - "CNI" SA, (26.05.2026)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - "CNI" SA, (22.05.2026)
  4. 45339/3/2024Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalApel (alte soluţii) (06.04.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiApel (alte soluţii) (06.04.2026)5 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)_Hotarare

        Admite cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 117.466,29 lei reprezentând penalităţi de întârziere la finalizarea lucrărilor de execuţie. Definitivă. Pronunţată azi, 06.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a-i da posibilitatea reclamantei să ia cunoştinţă de conţinutul cererii pârâtei de suplimentare a probatoriului, amână cauza la data de 06.04.2026, completul 5 Apel Achiziţii Publice, ora 12:00

      3. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

      4. Admitere apelHotarareintermediara

        Admite apelul. Casează sentinţa civilă nr. 114/14.01.2025. Acordă termen la data de 08.09.2025, pentru când se citează părţile în vederea judecăţii pe fond a cauzei. Definitivă. Pronunţată azi, 30.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 30.05.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 21.05.2025.

    2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (14.01.2025)1 termen ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi respinge ca prescrisă cererea. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 14.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I." S.A., (06.02.2025)
  5. 25520/3/2025Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (10.06.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Bucuresti1 termen ▸
      1. termen
    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (10.06.2026)5 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite cererea de chemare în judecată Obligă, parata la plata către reclamantă a sumei de 325.012,73 lei, reprezentând penalităţi de întârziere de 0,05% pe zi datorate conform contractului nr. 876/22.10.2021, precum şi la plata sumei de 122.613,24 lei, reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execu?ie. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi, 10.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. termen
      3. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

        Suspenda judecarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 25929/3/2025 aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti. Cu recurs cat timp dureaza suspendarea, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14.01.2026

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 14.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.01.2026.

      5. SuspendatRezolutie

        Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025.

    Cai de atac (1)
    • Recurs — declarata de SC ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE SRL, (30.06.2026)
  6. 7862/3/2025Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalApel (alte soluţii) (08.04.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiApel (alte soluţii) (08.04.2026)8 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)_Hotarare

        Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.089.301,30 lei, reprezentând penalităţi de întârziere de 0,05%/zi datorate conform Contractului nr. 786/30.09.2021. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 01.04.2026. .

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 01.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 18.03.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 18.03.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 04.03.2026.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare formulată de către reclamantă, pentru a lua cunoştinţă de cererea de suplimentare probatoriu.

      6. Schimbat în parte_Hotarare

        Admite apelul. Anulează în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei. Acordă termen pentru evocarea fondului la data de 04.02.2026, ora 11:00, pentru când se citează părţile. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 10.12.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 10.12.2025, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 26.11.2025.

      8. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (07.05.2025)1 termen ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Califica exceptia tardivităţii ca fiind excepţia prescriptiei. Admite excepţia precripţiei. Respinge actiunea ca prescrisă. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti — Secţia a II-a CAF. Pronunţată astăzi, 07.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - "CNI" SA, (04.06.2025)
  7. 23653/3/2025Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (08.04.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (08.04.2026)7 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge ca nefondat apelul. Respinge ca neîntemeiată cererea accesorie vizând obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 01.04.2026. .

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 01.04.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 18.03.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 18.03.2026, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 04.03.2026.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare formulată de către intimata-reclamantă, pentru a lua cunoştinţă de cererea de suplimentare probatoriu.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare formulată de reprezentantul apelantei-pârâte

      7. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite in parte cererea (13.08.2025)2 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 351793,24 lei, reprezentând penalită?i de întârziere de 0,05% pe zi datorate conform contractului nr.816/12.10.2021, precum şi la plata sumei de 33509,45 lei, reprezentând diferen?a din garanţia de bună execu?ie. Respinge cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi, 13.08.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 13.08.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.08.2025.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE SRL, (02.09.2025)
  8. 46872/299/2022*Pârât Pârâtdetalii ▸
    anulare act
    Tribunalul BucurestiFond → ApelCivilRespinge cererea (06.03.2026)
    Parti (16)
    • DRĂGAN GHEORGHIŢAReclamant Reclamant
    • DRĂGAN VASILEReclamant Reclamant
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEPârât Pârât
    • U.A.T. MUNICIPIUL BUCUREŞTI – PRIN PRIMAR GENERALPârât Pârât
    • U.A.T. SECTOR 6Pârât Pârât
    • VENE DOINAPârât Pârât
    • ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L.Pârât Pârât
    • COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR JUD. ILFOV CJSDPT IF PRIN PREFECTPârât Pârât
    • SUBCOMISIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SSDPT SECTOR 6Pârât Pârât
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEIntimat Pârât
    • U.A.T. MUNICIPIUL BUCUREŞTI – PRIN PRIMAR GENERALIntimat Pârât
    • U.A.T. SECTOR 6Intimat Pârât
    • VENE DOINAIntimat Pârât
    • ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L.Intimat Pârât
    • COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR JUD. ILFOV CJSDPT IF PRIN PREFECTIntimat Pârât
    • SUBCOMISIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SSDPT SECTOR 6Intimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)
    1. ApelTribunalul Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. FondJudecatoria Sectorul 1 BucurestiRespinge cererea (06.03.2026)11 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Respinge cererea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanţii, în solidar, la plata către pârâta Antrepriză Construcţii Edilitare S.R.L. a sumei 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă reclamanţii, în solidar, la plata către pârâta Vene Doina a sumei 5.950 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Admite cererea de majorare a onorariului de expert, formulată de expert Mihai Florian. Dispune majorarea onorariului de expert la suma totală de 3.000 lei, sens în care obligă reclamanţii la plata către expert a sumei de 1.000 lei. Executorie în ceea ce priveşte majorarea onorariului de expert. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 06.03.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 06.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.02.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 20.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.02.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.01.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.01.2026.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.01.2026, pentru când părţile vor lua la cunoştinţă de soluţie prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 24.12.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 24.12.2025, pentru când părţile vor lua la cunoştinţă de soluţie prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 10.12.2025.

      8. Amână cauzaRezolutie

        În temeiul Hotărârii nr. 5/27.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucure?ti, amâna cauza la data de 10.12.2025, ora 11:00, pentru când se citează părţile.

      9. Încheiereincheieredesedinta

        Dispune emiterea unei adrese către Tribunalul Bucure?ti în vederea transmiterii dosarului nr.30936/299/2021. Admite, în parte, cererea de suplimentare a expertizei tehnice judiciare, cu următoarele obiective: 1. Să se identifice pe un plan de situaţie amplasamentul şi vecinătăţile imobilului situat în zona triaj, sola cadastrală A924, lotul nr. 6, în suprafaţă totală de 0,8765 ha 2. Să se identifice pe un plan de situaţie amplasamentul şi vecinătăţile imobilului situat în zona triaj, sola cadastrală A924, lotul nr. 7, în suprafaţă totală de 0,8765 ha 3. Să se precizeze dacă imobilul în suprafaţă totală de 8765 m.p. înscris în cartea funciară nr. 229390, care face obiectul titlului de proprietate nr. 8326/06.06.1994, este amplasat în zona de triaj, sola cadastrală A924, lotul nr. 6 sau lotul nr. 7 4. Să precizeze dacă suprafa?a de aproximativ 700 mp se suprapune (total, par?ial sau deloc) cu suprafa?a de 8.765 mp – carte funciară nr. 229390 ?i cu imobilul ce face obiectul de procesului-verbal de punere în posesie nr. 3-173 din 15.09.1994 emis de Primăria Sectorului 6 pe numele proprietarului Ivan Gheorghe 229390 ?i, dacă este cazul, să identifice, să descrie ?i să reprezinte pe un plan de situaţie a amplasamentului a suprapunerii dintre cele două terenuri. Emite adresă către expert, în vederea depunerii răspunsului la obiectivele încuviinţate, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul acordat în cauză, în suficiente exemplare pentru instanţă şi comunicarea către părţi. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului de expert până după depunerea completării solicitate. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 03.06.2025.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru consemnarea onorariului de expert şi efectuarea expertizei, amână judecarea cauzei la data de 03.06.2025.

      11. Încheiereincheiererecuzare

        Respinge cererea de recuzare a doamnei judecător OCTAVIA PRIPASU, titularul completului de judecată C19S2, formulată de petenţii VENE DOINA şi ANTREPRIZA CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L., ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 04.02.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de DRĂGAN GHEORGHIŢA, DRĂGAN VASILE, (09.04.2026)
  9. 7651/325/2026Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria TimisoaraFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
    • COMUNA DUDESTII NOIReclamant
    • ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE SRLPârât
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  10. 8819/3/2023Creditordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului 6CC cf. disp.art.134 al.3 din ROIIJ
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAmână cauza (10.06.2026)
    Parti (56)
    Termene si solutii (14)
    1. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea bunurilor, soluţionarea dosarelor în care societatea debitoare este parte şi valorificarea bunurilor

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea bunurilor, recuperarea creanţelor şi soluţionarea litigiilor în care societatea debitoare este parte

    3. Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 22.10.2025 pentru soluţionarea cererilor de plată.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea litigiilor în care debitoarea este parte, evaluarea bunurilor şi recuperarea creanţelor

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru desfă?urarea adunării creditorilor, pentru soluţionarea litigiilor în care societatea debitoare este parte şi depunerea planului de reorganizare; pune în vedere practicianului în insolvenţă să depună la dosarul cauzei raportul de activitate cu minim 5 zile înaintea termenului de judecată şi să îl publice în BPI, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare

    7. Încheiereincheieredesedinta

      Admite cererea administratorului judiciar CII STEFAN FLORIN VASILE. În temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune ridicarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei – constând în dreptul debitoarei de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitoarei revine administratorului judiciar. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.05.2023.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area, cu privire la solicitarea de ridicare a dreptului de administrare, la data de 29.05.2024. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.05.2024.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti din data de 10.01.2024, s-a decis amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, cu excepţia cauzelor care se judecă pe perioada vacantei judecatoresti, iar prezenta cauză nu se regăseşte în această categorie, instanţa va amâna cauza şi va acorda termen.

    10. Încheiereincheieredesedinta

      În temeiul art. 57 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, confirmă în calitate de administrator judiciar al debitoarei DELIVER LEX TRANS SRL pe CII STEFAN FLORIN VASILE, cu un onorariu în cuantum de 5.000 lei, conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 12.06.2023, publicată în B.P.I. nr. 10319/15.06.2023. Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu R&I GROUP SPRL. Stabileşte onorariul administratorului judiciar provizoriu la suma de 12.000 lei din averea debitoarei, pentru activitatea efectiv prestată în cauză. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.09.2023.

    11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area, cu privire la solicitarea de stabilire a onorariului solicitat de administratorul judiciar şi cu privire la solicitarea de numire a administratorului judiciar numit de către creditori şi stabilirea onorariului acestuia, la data de 20.09.2023. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.09.2023.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, din data de 20.06.2023, s-a decis amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, cu excepţia anumitor cauze cu caracter urgent, iar cauza de faţă nu se regăseşte în această categorie a cauzelor cu caracter urgent, instanta amână cauza şi acordă termen.

    13. Admite cerereaincheieredesedinta

      Recalifică excepţia inadmisibilităţii ca apărare de fond. Respinge, ca rămase fără obiect, cererea de repunere în termenul de formulare a contesta?iei ?i excep?iile tardivită?ii formulării contesta?iei. Admite cererea debitorului DELIVER LEX TRANS SRL. Conexează cererile creditorilor GETNIC CONSTRUCT SERV SRL, MEVA CONCEPT SRL, OYL COMPANY HOLDING AG SRL ?i BANCA TRANSILVANIA SA, înregistrate în dosarul nr. 9319/3/2022, la dosarul de faţă şi le califică declaraţii de creanţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei DELIVER LEX TRANS SRL. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 15.05.2023; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 05.06.2023; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 30.06.2023; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 12.06.2023. Numeşte administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorului BANCA TRANSILVANIA SA, pe R&I GROUP SPRL, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2013. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 21.06.2023, ora 10.00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.03.2023.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 29.03.2023. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.03.2023.

1–10 din 85

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)