Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru P.A.B. ROMANIA SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 7396/212/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria ConstantaFondCivilAdmite in parte cererea (09.10.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Admite în parte cererea de ordonanţă de plată. Ordonă debitoarei să achite creditoarei suma de 13.102,47 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente debitului principal. Respinge cererea cu privire la debitul principal ca rămasă fără obiect. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată către creditoare în cuantum de 2.200 lei din care 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi 2.000 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării, ce se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.10.2024

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 09 octombrie 2024. Conform art. 396 al. 2 C.pr.civ. pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 septembrie 2024.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 23.09.2024.

  2. 14432/3/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAlte cauze (16.10.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (8)
    1. Alte cauzeincheiereSuspendare

      În baza art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 constată suspendată de drept acţiunea. Cu recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a civilă. Pronunţată în data de 16.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge proba cu expertiza în specialitatea căi ferate, drumuri şi poduri, propusă de către pârâtă, ca neutilă cauzei. Încuviinţează următoarele obiective propuse de către reclamantă pentru expertiza contabilă: 1. Să se stabilească daunele-interese datorate ca urmare a executării neconforme a obliga?iilor contractuale asumate de PAB România conform contractul de subantrepriză. În acest sens, expertul să calculeze următoarele costuri generate în sarcina Porr Construct S.R.L.: (a) Avansul achitat de Porr Construct în temeiul Contractului de Subantrepriză, astfel cum rezultă din facturile emise de PAB România ?i ordinele de plată aferente; (b) Costurile suplimentare ocazionate de încheierea contractelor cu al?i subantreprenori, respectiv diferen?a de pre? între pre?ul ofertat de PAB România (prevăzut în Contractul de Subantrepriză) ?i pre?ul plătit noilor subantreprenori care au fost contracta?i în vederea realizării lucrărilor; (c) Costurile suplimentare privind efectuarea unor lucrări în regim propriu de către Porr Construct; (d) Costurile suplimentare privind achizi?ionarea de Porr Construct a unor materiale necesare pentru finalizarea lucrărilor; (e) Costurile suportate de Porr ca urmare a majorării de pre? la beton; (f) Costurile suportate de Porr ca urmare a încheierii contractelor cu exper?ii Welding Consulting, a expertului cu specialitatea sudură din Austria ?i a expertului cu specialitatea sudură din Germania; (g) Costurile ocazionate de transportul ?inei; (h) Alte costuri suportate de Porr Construct, astfel cum au fost indicate prin cererea de chemare în judecată ?i precizările ulterioare; 2. Să se stabilească penalită?ile de întârziere datorate ca urmare a neexecutării obliga?iilor contractuale asumate având în vedere prevederile art. 7.1. din Contractul de Subantrepriză, precum ?i cuantumul penalită?ilor pe zi de întârziere prevăzut în Anexa A la contract; 3. Să se stabilească profitul nerealizat de Porr Construct ca urmare a imposibilită?ii de încasare a unei păr?i din pre?ul aferent contractului principal de antrepriză încheiat cu CFR. Încuviinţează următoarele obiective propuse de către pârâtă pentru expertiza contabilă: 1. Expertul să stabilească, la data de 20.03.2023 (data rezilierii contractului de subantrepriză nr.206/2022/1069900228 din 17.02.2022) următoarele: 1.1 Inventarul lucrărilor/serviciilor rămase de executat la data de 20.03.2023, a?a cum rezultă din realitatea execu?iei lucrărilor de subantrepriză, individualizate pe articole de lucrări în Anexa 4 la contractul de subantrepriză. Stabilirea inventarului să se realizeze prin compararea ?i analiza tuturor articolelor de material/manoperă con?inute/înscrise în toate facturile ?i situa?iile de lucrări emise de către subantreprenorul PAB România SRL în perioada derulării contractului. De asemenea în cadrul analizei punctuale a situa?iilor de lucrări expertul să precizeze persoanele ce au semnat situaţiile de lucrări/facturile emise; 1.2. Având în vedere răspunsul la Obiectivul nr. 1.1 expertul să identifice ?i să precizeze subantreprenorii, sau după caz, furnizorii de bunuri ?i prestatorii de servicii care au realizat lucrările rămase de executat la data de 20.03.2023, precum ?i cantită?ile/pre?urile acestor lucrări rămase de executat de către noii subantreprenori, care au fost contracta?i în vederea realizării lucrărilor, regăsite în Anexa 4 la contractul de subantrepriză nr. 206/2022/1069900228 din 17.02.2022 denumită Descrierea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract – Oferta Financiară ?i Tehnică a subantreprenorului acceptată de Antreprenorul General. Stabileşte onorariul provizoriu datorat expertului contabil în cuantum de 3000 lei, în sarcina ambelor părţi. Citează ambele părţi cu menţiunea de a achita fiecare suma de 1500 lei, în termen de 10 zile de la comunicare, ulterior urmând a fi citat expertul desemnat, cu menţiunea de a întocmi raportul de expertiza cu obiectivele încuviinţate. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.07.2024.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronunţarea asupra obiectivelor expertizei contabile şi asupra admisibilităţii efectuării expertizei construcţii căi ferate şi poduri la data de 11.07.2024. Termen în continuare la 16.10.2024 ora 10:30. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2024.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Constată că procedura prevăzută de art. 301 – 306 C.proc.civ. nu este aplicabilă în cauză. Pune în vedere reclamantei să identifice în mod expres categoriile de lucrări cu privire la care se invocă neexecutarea/executarea necorespunzătoare, faţă de care au fost calculate costurile suplimentare indicate la pct. II al cererii precizatoare depuse la data de 10.01.2024, prin raportare la Anexa 4 la contractul nr. 206/2022/1069900228 din 17.02.2022, urmând ca precizarea solicitată să fie depusă la dosar şi comunicată părţii adverse cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată stabilit la data de 26.06.2024. Respinge excepţia decăderii pârâtei din dreptul de a solicita administrarea probei cu expertiza în specialitatea căi ferate, drumuri şi poduri. Prorogă pronunţarea asupra admisibilităţii probei cu expertiza în specialitatea căi ferate, drumuri şi poduri, propuse de către pârâtă, pentru termenul următor. Prorogă stabilirea obiectivelor expertizei contabile şi a onorariului datorat expertului desemnat, pentru termenul următor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.04.2024.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 18.04.2024.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronunţarea la data de 18.04.2024. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 03.04.2024.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Stabileşte în sarcina reclamantei obligaţia de a achita diferenţa de taxă judiciară de timbru în cuantum de 4178,54 lei, în termen de 10 zile de la comunicare. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 3 zile de la comunicare şi drept de a formula cerere de acordare a ajutorului public în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 06.03.2024.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 7/14.12.2023 s-a decis, cu majoritate, adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu excep?ia următoarelor cauze urgente: în materie civilă lato sensu: ordonanţe preşedinţiale vizând minorii, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare, grevă (ac?iune în constatarea nelegalită?ii grevei, ac?iune în suspendarea grevei), precum şi faptul că prezenta cauză nu este printre cele exceptate de la această măsură, va dispune amânarea cauzei la data de 06.03.2024 ora 11:30.

  3. 6005/866/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria PascaniFondCivilAnulează cererea (21.10.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cerereaIncheiereanularecerere

      Dosar nr. 6005/866/2024 DISPUNE: 21.10.2024 În temeiul art. 200 alin. 4 Cod pr. civ, anulează cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul PROINVEST GROUP SRL, în contradictoriu cu pârâta PAB ROMANIA SRL, ca netimbrată. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecătoria Paşcani. Pronunţată astăzi, 21.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei. Pre?edinte,

  4. 18365/55/2024Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria AradFondLitigii cu profesioniştiiAnulează cererea (07.10.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cerereaHotararecameraconsiliu

      Anulează acţiunea civilă având ca obiect pretenţii formulată de reclamanta NOVATEX SOLUŢIONS SRL. Cu drept de reexaminare în 15 de zile de la comunicare care se va depune la Judecătoria Arad. Pronun?ată în ?edin?ă publică din 07.10.2024.

  5. 19726/55/2024/a1Debitordetalii ▸
    îndreptare eroare materială
    Judecatoria AradFondCivilAdmite cererea (17.10.2024)
    Parti (4)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaincheiereindreptareeroaremateriala

      Admite cererea formulată de petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN. Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul Încheierea nr. 14901/3.10.2024, pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 19726/55/20244, în sensul că se va consemna corect numele debitorilor ca fiind „debitoarea PAB ROMÂNIA SRL şi debitorul avalist Sandu Ion”, a?a cum este corect. Dispune îndreptarea erorii materiale în ambele exemplare ale hotărârii. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 17.10.2024.

  6. 8263/288/2024Pârâtdetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Ramnicu ValceaFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (02.10.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea formulată de creditoarea RADOI CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC P.A.B. ROMÂNIA SRL. Ordonă debitoarei ca în termen de 10 zile de la comunicare să achite creditoarei suma de 27010,52 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr.2048/11.12.2023, precum şi penalităţi de întârziere de 0,06 % pe zi din suma datorată, începând cu data de 11.01.2024 până la achitarea integrală a creanţei. Ordonă debitoarei plata către creditoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1800 lei. Cu cerere în anulare care se depune la Judecătoria Râmnicu Vâlcea în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.10.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 Cpc, amână pronunţarea la data de 02.10.2024. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

  7. 11470/55/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria AradFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (02.09.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de către debitoare prin întâmpinare. Respinge cererea formulată de creditoarea Pliers Cons S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea P.A.B. România S.A., ca inadmisibilă. Respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Ia act că debitoarea nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.09.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      T: 02.09.2024, ora 12, pentru completarea probaţiunii.

  8. 13924/55/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria AradFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (02.09.2024)
    Parti (2)
    • ORDIN FORCE SRLCreditor
    • PAB ROMÂNIA SRLDebitor
    Termene si solutii (2)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Admite în parte cererea formulată de creditoarea S.C. Ordin Force S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea P.A.B. România S.RL., astfel cum a fost precizată. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 30.612 lei, reprezentând debit principal restant Obligă debitoarea să plătească creditoarei penalităţi contractuale de întârziere în valoare de 0,5% pe zi de întârziere calculate asupra debitului aferent facturii Seria ODIN nr. 124/02.05.2024 începând cu data de 01.06.2024 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă debitoarea să plătească creditoarei penalităţi de întârziere calculate în conformitate cu dobânda legală penalizatoare aplicabilă între profesionişti aferente următoarelor facturi fiscale: -factura Seria ODIN nr. 097/04.03.2024, începând cu data de 11.03.2024 şi până la data plăţii efective a debitului principal; -factura Seria ODIN nr. 098/13.03.2024, începând cu data de 20.03.2024 şi până la data plăţii efective a debitului principal; -factura Seria ODIN nr. 099/19.03.2024, începând cu data de 26.03.2024 şi până la data plăţii efective a debitului principal; -factura Seria ODIN nr. 100/22.03.2024, începând cu data de 29.03.2024 şi până la data plăţii efective a debitului principal; -factura Seria ODIN nr. 112/03.04.2024, începând cu data de 10.04.2024 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 3075 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Stabileşte un termen de plată pentru debitoare de 20 zile de la comunicare. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.09.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 02.09.2024 - ora 09:00 - Pentru încercarea stingerii litigiului dintre părti pe cale amiabilă.

  9. 3461/108/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Tribunalul AradFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (19.09.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea având ca obiect emitere ordonan?ă de plată formulată de creditoarea SC TIGER SECURITY SERVICES S.A”, reprezentată legal de Administrator, dl. Cosmin - Silviu BAGIAC, în contradictoriu cu debitoarea SC P.A.B. ROMÂNIA S.R.L, reprezentată legal prin Administrator, Ion Sandu şi pe cale de consecin?ă: Ordonă debitoarei să plătească creditoarei în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei: -suma de 204.294.67 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. 202302694 din data de 01.12.2023, nr. 202302695 din data de 01.12.2023 (din care s-a achitat suma în cuantum de 50.000 lei, rămânând un rest de plată în cuantum de 60.677.14 lei), nr. 202400080 din data de 03.01.2024, nr. 202400262 din data de 01.02.2024, nr. 202400592 din data de 04.03.2024, nr. 202400801 din data de 02.042024, nr. 202401019 din data de 02.05.2024, nr. 202401236 din data de 03.06.2024, neachitate de către debitoare; -Suma de 52.458.01 lei, reprezentând penalită?i de întârziere aferente facturilor mai sus indicate ?i neachitate, calculate până la data de 05.08.2024, conform Tabelului reprezentând calcul penalită?i de întârziere precum ?i la plata restului de penalită?i calculate până la data plă?ii efective a debitului principal; În baza art.453 Cod procedură civilă, obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 220 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă timbru şi cheltuieli ocazionate cu recuperarea debitului. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. În caz de formulare, cererea în anulare se va depune la Tribunalul Arad. Pronun?ată în ?edin?a publică astăzi, 19.09.2024 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

  10. 19299/55/2024Pârâtdetalii ▸
    poprire asiguratorie
    Judecatoria AradFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (23.09.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotararecameraconsiliu

      Admite cererea formulată de creditoarea Vigra Marketing & Services S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea P.A.B. Romania S.R.L. Dispune înfiinţarea popririi asigurătorii asupra conturilor bancare ale debitoarei până la concurenţa sumei de 40.997,65 lei. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată astăzi, 23.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

101–110 din 132

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)