Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru LUXURIA AEDIFICIUM SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 17768/3/2025Debitordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului 18 CC cf.dispoz.art.106 al.3 din ROIIJ
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAmână cauza (23.10.2026)
    Parti (43)
    Termene si solutii (9)
    1. Amână cauza
    2. Alte soluţiiHotarareintermediara

      În temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014, confirmă planul de reorganizare propus de administratorul judiciar al debitoarei Luxuria Aedificium SRL. Pune în vedere administratorului judiciar să depună rapoartele trimestriale şi situaţia cheltuielilor prevăzute de art. 144 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi raportul de activitate cu minim 7 zile înainte de termenul de judecată acordat, având conţinutul prevăzut de art. 5 pct. 28 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în cuprinsul căruia va indica dacă debitoarea se conformează planului de reorganizare, care sunt plăţile efectuate între termene şi dacă au fost acumulate noi datorii. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amâna pronunţarea pentru data de 02.07.2026 Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.06.2026

    4. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amâna pronunţarea pentru data de 22.06.2026 asupra cererii de confirmare a planului de reorganizare Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.06.2026

    5. Încheiereincheieredesedinta

      Admite în parte cererea formulată de administrator judiciar INSOLVERS SPRL. Dispune majorarea remuneraţiei lichidatorului judiciar la suma de 2.000 de lei/lună plus TVA, din averea debitoarei, pentru perioada de observaţie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.03.2026.

    6. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amâna pronunţarea pentru data de 04.03.2026 asupra solicitarii de stabilire a onorariului Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.02.2026.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea demersurilor în procedură si solutionare contestatii

    8. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea debitoarei LUXURIA AEDIFICIUM S.R.L. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală a debitoarei LUXURIA AEDIFICIUM S.R.L. Califică cererea creditoarei CEC BANK S.A. ca fiind declaraţie de creanţă, conform art. 66 alin. 7 teza finală din Legea nr. 85/2014. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 18.07.2025; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 07.08.2025; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 01.09.2025; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 12.08.2025. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu, la solicitarea debitorului, pe INSOLVERS SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, în ziar şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze verificări şi să anexeze răspunsurile de la D.I.T.L. Sectoarele 1-6 Bucureşti, precum şi de la sediile anterioare/secundare/punctele de lucru, de la Serviciul Permise Auto, A.N.C.P.I. – registrul la nivel naţional, REVISAL cu privire la situaţia contractelor de muncă în derulare la data deschiderii procedurii şi A.F.P. Sector 4 cu privire la situaţia conturilor debitoarei la data deschiderii procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderea procedurii. Se vor respecta dispoziţiile art. 52 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru după cum urmează: (i) un exemplar care va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) un exemplar destinat practicianului in insolventa care va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 24.10.2025, ora 09:00. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.06.2025.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amâna pronunţarea pentru data de 03.06.2025 Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.05.2025

  2. 34578/3/2022Chemat în garanţiedetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (06.05.2026)
    Parti (3)
    Termene si solutii (15)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 02.09.2026.

    3. Termen intermediar

      Dosar repartizat completului C50Fond, ca urmare a desfiinţării completului C14Fond.

    4. Alte cauzeRezolutie

      În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din data de 26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti dispune amânarea soluţionării prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea îndeplinirii obligaţiilor.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea efectuării raportului de expertiză de către expertul desemnat.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea efectuării raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 16.05.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      În temeiul art. 255 şi 258 NCPC, Încuviinţează reclamantei Romano Electro SRL şi pârâtei-reclamante Tiger Security Services SA proba cu expertiză tehnică de specialitate-lucrări de construcţii şi instalaţii curenţi slabi cu următoarele obiective: - obiectivele de la lit. a şi b propuse de reclamanta Romano Electro SRL prin cererea principală de chemare în judecată (fila 9, vol. I, dosar nr. 34758/3/2022); - obiectivele de la lit. a şi b propuse de pârâta-reclamantă Tiger Security Services SA prin cererea conexă (fila 9, vol. I, dosar nr. 15046/3/2023). Respinge celelalte obiective propuse de la lit. c având în vedere faptul că nu este de competenţa expertului de a stabili caracterul datorat al sumelor, acesta fiind atributul instanţei de judecată. Se vor cita părţile cu menţiunea de a indica în mod clar specialitatea expertizei raportat la Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1190/C din 13 iulie 2023. Pronunţată azi, 11.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.10.2024.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 04.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.09.2024.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 20.09.2024.

    12. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge excepţia prescripţiei invocată de pârâta - chemata în garanţie cu privire la cererea de chemare în garanţie şi cu privire la cererea conexă ca neîntemeiată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată azi, 23.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    13. Încheiereincheieredesedinta

      În temeiul art.72 alin.1, art.73 alin.1 şi 3, art.74 alin.2 raportat la art.64 NCPC încuviinţează în principiu cererea de chemare în garanţie. În temeiul art.74 alin. 3 raportat la art.65 alin.3 NCPC se va cita chemata în garanţie la sediul ales indicat prin notele scrise depuse la 10.11.2023, cu menţiunea de a depune întâmpinare cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată, sub sancţiunea decăderii. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată, azi, 08.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 08.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.11.2023.

    15. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.11.2023.

  3. 16852/3/2024Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAlte cauze (06.05.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (8)
    1. Alte cauzeincheiereSuspendare

      Constată suspendarea de drept a judecăţii cauzei, în temeiul art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014. Cu drept de recurs în 30 de zile pe toată durata suspendării, recursul urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 06.05.2026.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      administrarea probei cu expertiză tehnică în specialitatea construcţii civile

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      emitere adresă către Universitatea Carol Davila pentru a înainta copii de pe caietul de sarcini, lista cantităţilor şi graficul de execuţie

    4. Amână cauzaRezolutie

      În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din data de 26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti dispune amânarea soluţionării prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a da posibilitate reclamantei să depună înscrisuri

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      îndeplinire obligaţii pârâtă de a depune înscrisurile solicitate dispuse la termenul anterior

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      îndeplinire obligaţii ambele părţi se citează pârâta cu menţiunea de a depune înscrisuri

    8. Încheiereincheieredesedinta

      Admite în parte cererea de ajutor public judiciar. Acordă reclamantei ajutor public judiciar sub forma eşalonării plăţii taxelor judiciare de timbru. Eşalonează plata taxelor judiciare de timbru în cuantum total de 15207 lei, stabilite pentru cererea de chemare în judecată, în 12 rate lunare egale, fiecare în cuantum de 1267,25 lei, ce vor fi plătite de reclamantă începând cu luna septembrie 2024, până la data de 25 a fiecărei luni. Respinge în rest ca neîntemeiată cererea de reexaminare. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare. Cererea se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 14.08.2024.

  4. 17768/3/2025/a3Debitordetalii ▸
    contestaţie
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentÎncheiere (02.07.2026)
    Parti (5)
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL MOTRUContestator
    • INSOLVERS SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL LUXURIA AEDIFICIUM SRLIntimat
    • LUXURIA AEDIFICIUM SRLDebitor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL MOTRUIntimat Contestator
    • LUXURIA AEDIFICIUM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVERS SPRLApelant Debitor
    Parcursul dosarului (2 etape · 10 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiÎncheiere (02.07.2026)5 termene ▸
      1. termen
      2. Încheiereincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol, în vederea discutării utilită?ii administrării probei cu înscrisurile constând în situa?iile de lucrări aferente contractului de lucrări nr. 14413/28.04.2021 ?i a probei cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea ”construcţii”, pentru lămurirea aspectelor legate de executarea lucrărilor care au făcut obiectul contractului men?ionat. Stabileşte termen la data de 15.09.2026, ora 11:00, pentru când se citează păr?ile, prin Buletinul procedurilor de insolven?ă. Pronun?ată astăzi, 02.07.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 02.07.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.06.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 23.06.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.06.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 09.06.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.05.2026.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (10.12.2025)5 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite contestaţia formulată de creditoarea Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Motru împotriva tabelului preliminar al creanţelor debitoarei Luxuria Aedificium S.R.L. publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven?ă nr. 17540/05.08.2025. Dispune modificarea tabelului de creanţe în sensul înscrierii în favoarea contestatoarei creditoare, în categoria creanţelor chirografare, a sumei de 1.672.340,51 lei reprezentând penalită?i de întârziere conform facturii fiscale nr. 358/25.06.2025, emisă în temeiul contractului de lucrări nr. 14413/28.04.2021. Respinge ca neîntemeiată cererea debitoarei de reducere a cuantumului penalită?ilor de întârziere. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel va fi depusă la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată astăzi, 10.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amâna pronunţarea pentru data de 10.12.2025 Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.11.2025

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amâna pronunţarea pentru data de 25.11.2025 Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2025

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amâna pronunţarea pentru data de 17.11.2025 Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.11.2025

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru studierea întâmpinării si înscrisurilor

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de LUXURIA AEDIFICIUM SRL, (12.03.2026)
    • Apel — declarata de LUXURIA AEDIFICIUM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVERS SPRL, (12.03.2026)
  5. 17768/3/2025/a7Debitordetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.punctului de vedere al adm.jud.prin care a respins cererea de adm.a creantei (Public Invest SRL)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentRespinge cererea (05.06.2026)
    Parti (3)
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolven?ă, apel care se depune la Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 05.06.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amâna pronunţarea pentru data de 05.06.2026. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.05.2026.

  6. 8310/3/2025Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (29.01.2026)
    Parti (4)
    • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILAReclamant
    • SC LUXURIA AEDIFICIUM SRLPârât
    • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILAApelant Reclamant
    • SC LUXURIA AEDIFICIUM SRLIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (29.01.2026)3 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul formulat, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată la data de 29.01.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 29.01.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 14.01.2026.

      3. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    2. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (16.06.2025)4 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        1. Respinge ca neîntemeiată excep?ia inadmisibilită?ii invocată de pârâtă raportat la cererea completatoare formulată de reclamantă. 2. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 490 C.pr.civ. 4. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 5. Pronunţată astăzi, 16.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        1. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 16.06.2025, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 2. Dată în şedinţă publică, astăzi, 11.06.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen acordat pentru a se comunica întâmpinarea către reclamant.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea completării taxei judiciare de timbru, se acordă termen la data de 30.04.2025.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILA, (04.07.2025)
  7. 35347/4/2023/a1Apelantdetalii ▸
    pretenţii Recurs impotriva incheierii de suspendare din 19.01.2026
    Curtea de Apel BucurestiApel → RecursLitigii cu profesioniştii
    Parti (4)
    • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SAIntimatposibil 5328123
    • SC LUXURIA AEDIFICIUM SRLApelant
    • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRLRecurent Reclamantposibil 5328123
    • SC LUXURIA AEDIFICIUM SRLIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 0 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. ApelTribunalul Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  8. 40759/4/2025Pârâtdetalii ▸
    acţiune în constatare pretentii
    Judecatoria Sectorul 4 BucurestiFondCivilÎncheiere (10.06.2026)
    Parti (3)
    • MIH ELECTRO SERG SRLReclamant
    • LUXURIA AEDIFICIUM SRLPârât
    • LUXURIA AEDIFICIUM SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR-INSOLVERS SPRLPârât
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Încheiereincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol în vederea asigurării respectării dreptului la apărare. Acordă termen de judecată la data de 21.09.2026, ora 11:00, pentru când se vor cita ambele părţi cu menţiunile din prezenta încheiere. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 10.06.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 10.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.05.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 26.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.05.2026.

  9. 35347/4/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFond → ApelLitigii cu profesioniştii411 NCPC/242 CPC (19.01.2026)
    Parti (4)
    • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SAReclamantposibil 5328123
    • SC LUXURIA AEDIFICIUM SRLPârât
    • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SAIntimatposibil 5328123
    • SC LUXURIA AEDIFICIUM SRLApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelTribunalul Bucuresti411 NCPC/242 CPC (19.01.2026)1 termen ▸
      1. 411 NCPC/242 CPCincheiereSuspendare

        În temeiul art. 411 C. pr. civ., suspendă judecata cauzei faţă de lipsa părţilor. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă. Pronunţată în şedinţa publică din 19.01.2026.

    2. FondJudecatoria Sectorul 4 BucurestiAdmite in parte cererea (11.04.2024)2 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 105.957 lei, reprezentând debit principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculate asupra debitului principal, potrivit art. 3 alin. (1) ?i (21) din O.G. nr. 13/2011, de la data de 19.09.2022, ?i până la data plă?ii efective. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 4 Bucure?ti. Pronun?ată astăzi, 11.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 11.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.04.2024.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA, (03.02.2026)
    • Apel — declarata de SC LUXURIA AEDIFICIUM SRL, (04.06.2024)
  10. 2588/4/2026Debitordetalii ▸
    Cerere în anulare (OUG 119/2007)
    Judecatoria Sectorul 4 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (13.05.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (4)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea în anulare. Anulează încheierea din data de 29.04.2025 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în dosarul nr. 36678/4/2024. Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată. Ordonă pârâtei-debitoare să plătească reclamantei-creditoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei, suma de 43.579,54 lei, reprezentând rest de plată aferent facturilor fiscale nr. 0063 din 11.05.2023 şi nr. 0114 din 21.08.2023. Ordonă pârâtei-debitoare să plătească reclamantei-creditoare suma de 200 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru aferentă soluţionării dosarului de fond. Definitivă. Pronunţată în data de 13.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 13.05.2026, când aceasta va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în data de 30.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2026, când aceasta va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în data de 17.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 17.04.2026, când aceasta va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în data de 08.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

1–10 din 85

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)