Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru CONART STRUCTURI SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 108/43/2024Petentdetalii ▸
    Plângere împotriva deciziei CNSC
    Curtea de Apel Targu MuresRecursContencios administrativ şi fiscalRecurs (alte soluţii) (30.04.2024)
    Parti (2)
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALESPetent
    • MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. Recurs (alte soluţii)Hotarare

      Respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta Conart Structuri S.R.L. (cu sediul) în contradictoriu cu Municipiul Târgu Mureş (cu sediul în Tg. Mureş) împotriva Deciziei nr. 716/C11/545, 571/21.03.2024 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Definitivă. Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 30.04.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea hotărârii la data de 30 aprilie 2024 soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţa publică din 25 aprilie 2024.

    3. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Admite plângerea formulată de Conart Structuri S.R.L. (cu sediul) în contradictoriu cu Municipiul Târgu Mureş (cu sediul). Desfiinţează în parte Decizia nr. 716/C11/545, 571/21.03.2024 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi reţine cauza spre judecare pe fond, stabilind termen la 25.04.2021, ora 9:30, pentru care se vor cita părţile. Definitivă. Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.04.2024.

  2. 832/96/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalApel (alte soluţii) (07.03.2024)
    Parti (5)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCReclamant
    • CONART STRUCTURI SRLPârât
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA SEULEAN & ASOCIAŢIIIntimat Pârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCApelant Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRLIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresApel (alte soluţii) (07.03.2024)4 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)Hotarare

        Admite cererea formulată de reclamantul Municipiul Miercurea-Ciuc (cu datele) în contradictoriu cu pârâta Conart Structuri SRL (cu datele). Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 452.832,59 lei fără TVA reprezentând penalităţi de întârziere contractuale. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 9056,65 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin mijlocirea grefei, azi, 7.03.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amâna pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 7.03.2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei potrivit dispoziţiilor art.396 alin.2 Cod procedură civilă.

      3. Schimbat totalHotarare

        ADMITE apelul formulat de MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC (cu sediul), împotriva sentinţei civile nr. 1161/6.12.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 832/96/2023. ANULEAZĂ sentinţa civilă nr. 1161/6.12.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 832/96/2023 şi acordă termen la data de 5.03.3024, ora 10,30, pentru continuarea judecăţii. Definitivă. Pronunţată potrivit art. 396 al. 2 din codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 09.02.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amâna pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 9.02.2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei potrivit dispoziţiilor art.396 alin.2 Cod procedură civilă.

    2. FondTribunalul HarghitaRespinge cererea (06.12.2023)4 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Miercurea – Ciuc ( cu sediul), în contradictoriu cu pârâtul Conart Structuri SRL ( cu sediul). Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Harghita. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 06.12.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 06.12.2023, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Termen preschimbat

        Termen preschimbat

      4. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Preschimbă termenul de judecată acordat în cauză din data de 01.11.2023, în data de 29.11.2023, pentru când părţile vor fi citate. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 26 septembrie 2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, (21.12.2023)
  3. 1281/96/2023Pârât Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice Factura nr.009241/12.05.2023
    Tribunalul HarghitaApel → FondContencios administrativ şi fiscalApel (alte soluţii) (18.03.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUCReclamant Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALESPârât Pârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUCReclamant
    • CONART STRUCTURI SRLPârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. FondTribunalul HarghitaRespinge cererea (06.12.2023)2 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Miercurea – Ciuc ( cu sediul), în contradictoriu cu pârâtul Conart Structuri SRL ( cu sediul). Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Harghita. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 06.12.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 06.12.2023, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. ApelCurtea de Apel Targu MuresApel (alte soluţii) (18.03.2024)5 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)Hotarare

        Respinge acţiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, cu sediul ..., împotriva pârâtei CONART STRUCTURI SRL, cu sediul ..., şi cu sediul procesual ales la SCA Şeulean & Asociaţii, ... Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 18 martie2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area în cauză pentru data de 18 martie 2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă un nou termen în vederea comunicării notelor de şedinţă şi a înscrisurilor anexate către reclamant, pentru a-i da posibilitatea să formuleze apărări sau critici cu privire la acestea. Pune în vedere reprezentantului pârâtei să depună la dosar o situaţie privind lucrările, respectiv să specifice, punctual, când au fost executate, când s-a făcut recepţia lor, ce lucrări au intervenit, când a început lucrarea de hidroizolaţie şi când s-a terminat, cu ultimele lucrări efectuate asupra ei, cu documente probatorii anexate prezentării acestei situaţii şi dacă s-au întocmit acte de recepţie sau alte constatări ale părţilor cu privire la această lucrare.

      4. Schimbat totalHotarare

        Admite apelul formulat de MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr. 1, judeţul Harghita, CIF 4245747, cont bancar RO66TRZ35124510220XXXXX deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, împotriva Sentinţei civile nr. 1163/6.12.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 1281/96/2023. Anulează sentinţa civilă nr. 1163/06.12.2023 pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 1281/96/2023. Stabileşte termen de judecată pentru soluţionarea pe fond a cauzei la data de 19.02.2024, ora 10 pentru când se vor cita părţile. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 06.02.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 6 februarie 2024, cu aplicarea prevederilor art.396 alin.2 Cod proc. civ., pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, (21.12.2023)
  4. 710/96/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalTardiv (18.04.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCReclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES LA SCA SEULEAN@ASOCIATIIPârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCIntimat Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALESApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresTardiv (18.04.2024)1 termen ▸
      1. TardivHotarare

        Admite excepţia tardivităţii formulării apelului, excepţie invocată de instanţă din oficiu. Respinge ca tardiv formulat apelul introdus de apelanta SC CONART STRUCTURI SRL (cu datele) împotriva Sentinţei civile nr. 1100/16.11.2023 pronunţată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 710/96/2023. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 402 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi 18.04.2024.

    2. FondTribunalul HarghitaAdmite cererea (16.11.2023)5 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea formulată de reclamanta MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr.1, jud. Harghita, în contradictoriu cu pârâta S.C. CONART STRUCTURI S.R.L., cu sediul în comuna Ceauşu de Câmpie; Voiniceni, nr.32, jud. Mureş. Obligă pârâta să plătească reclamantei 26.769, 27 lei fără TVA, reprezentând penalităţi de întârziere contractuală conform Facturii nr. 009229/07.12.2022, calculate conform art. 11.1 din Contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 281/15.05.2020. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Harghita. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 16.11.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru studierea întâmpinării.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES LA SCA SEULEAN@ASOCIATII, (04.04.2024)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES, (04.04.2024)
  5. 588/320/2024Reclamantdetalii ▸
    rezoluţiune contract
    Judecatoria Targu MuresFondCivilAdmite in parte cererea (17.04.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (2)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CONART STRUCTURI S.R.L. în contradictoriu cu pârâta STORMCAGE SERVICE S.R.L. ?i în consecin?ă Dispune rezolu?iunea par?ială a Contractului de execu?ie lucrări nr. 74/01.02.2021 încheiat între păr?i. Obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 113.326,69 lei achitată cu titlu de avans în temeiul Contractului de execu?ie lucrări nr. 74/01.02.2021. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.419,47 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată asupra sumei achitate cu titlu de avans până la data introducerii cererii (18.01.2024), precum ?i în continuare până la restituirea integrală a avansului. Obliga pârâtă să achite reclamantei suma de 3.545,89 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Târgu-Mure?. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 17.04.2024.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza pentru data de 17 aprilie 2024 în vederea continuării cercetării procesului.

  6. 199/96/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (11.03.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMARReclamant
    • CONART STRUCTURI SRLPârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMARApelant Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRLIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresNefondat (11.03.2024)2 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge, ca nefondat, apelul formulat de reclamantul Municipiul Miercurea-Ciuc (cu datele de identificare) împotriva sentinţei nr. 433/19.04.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita – secţia civilă în dosarul nr. 199/96/2023. Definitivă. Pronunţată azi, 11 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 11 martie 2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

    2. FondTribunalul HarghitaÎncheiere (20.04.2023)5 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Îndreptă eroarea materială

      2. Respinge cerereaHotarare

        Respinge acţiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, împotriva pârâtei CONART STRUCTURI SRL. Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Harghita, sub sancţiunea anulării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 19 Aprilie 2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 19 Aprilie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5 Aprilie 2023.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.03.2023.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Admite excepţia de necompetenţă funcţională a completului de judecată „Litigii cu profesioniştii” – C4F, invocată de instanţă din oficiu. Trimite cauza spre repartizare aleatorie între completele specializate în materia „Contencios administrativ şi fiscal - litigiu privind achiziţiile publice” din cadrul Tribunalului Harghita. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.03.2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMAR, (08.02.2024)
  7. 588/320/2024/a1Reclamantdetalii ▸
    abţinere
    Judecatoria Targu MuresFondCivilÎncheiere (19.01.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. ÎncheiereIncheierefinalacameraconsiliu

      Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător S S C cu privire la soluţionarea dosarului nr. 588/320/2024 al Judecătoriei Târgu Mureş, ca neîntemeiată. Dispune trimiterea dosarului la completul iniţial învestit, C23 – civil, pentru continuarea judecăţii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.01.2024.

  8. 1336/42/2023Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel PloiestiRecursContencios administrativ şi fiscalRecurs (alte soluţii) (09.01.2024)
    Parti (2)
    • SC CONART STRUCTURI SRLReclamant
    • COMUNA SMEENIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Recurs (alte soluţii)Hotarare

      Respinge plângerea, ca nefondată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 09.01.2024.

  9. 557/57/2023Petentdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice DECIZIA NR. 2635/C8/2874/ 09.11.2023 a C.N.S.C.
    Curtea de Apel AlbaiuliaRecursContencios administrativ şi fiscalAlte soluţii (13.12.2023)
    Parti (2)
    • S.C. CONART STRUCTURI S.R.L.Petent
    • MUNICIPIUL SIBIUIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. Alte soluţiiHotarare

      Respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta CONART STRUCTURI S.R.L în contradictoriu cu intimatul mun. SIBIU împotriva deciziei CNSC nr. 2635/C8/2874/09.11.2023. Definitivă. Pronunţată public, azi, 13.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.

  10. 14959/320/2022/a1Reclamantdetalii ▸
    îndreptare eroare materială
    Judecatoria Targu MuresFondCivilAdmite cererea (27.09.2023)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaIncheierefinalacameraconsiliu

      Admite cererea reclamantei CONART STRUCTURI SRL CIF ..., .., cu sediul în ... şi cu sediul ales .... Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi în dispozitivul Sentin?ei civile nr. 1897/2023, pronunţată în data de 26.05.2023, în dosarul nr. 14959/320/2022, urmând a se men?iona în mod corect „Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.540,55 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată asupra sumei achitate cu titlu de avans, 30.000 lei, de la data la care trebuia executată lucrarea, 15.04.2022, ?i până la data introducerii cererii (09.12.2022), precum ?i în continuare până la restituirea integrală a avansului”, în loc de „Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.540,55 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată asupra sumei achitate cu titlu de avans, 30.000 lei, de la data la care trebuia executată lucrarea, 15.04.2023, ?i până la data introducerii cererii (09.12.2022), precum ?i în continuare până la restituirea integrală a avansului.”, cum din eroare a fost precizat. Îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii ?i în minută. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Târgu-Mure?. Pronun?ată azi, 27.09.2023, solu?ia urmând a fi pusă la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

111–120 din 123

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)