Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru CONART STRUCTURI SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 709/96/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalSchimbat total (17.05.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCReclamant
    • CONART STRUCTURI SRLPârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCRecurent Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALESIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresSchimbat total (17.05.2024)3 termene ▸
      1. Schimbat totalHotarare

        Admite apelul declarat de reclamantul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC (cu datele de identificare), împotriva sentinţei nr. 1041/02.11.2023 pronunţate de Tribunalul Harghita în dosar nr. 709/96/2023 şi, în consecinţă: Schimbă în tot sentinţa atacată în sensul că: Admite acţiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC (cu datele de identificare) împotriva pârâtei CONART STRUCTURI SRL (cu datele de identificare). Obligă pârâta CONART STRUCTURI SRL la plata în favoarea reclamantului MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC a sumei de 51.156,20 lei fără TVA, reprezentând penalităţi de întârziere contractuale, conform Facturii nr. 009230/07.12.2022, emisă de reclamantă, calculate în baza art. 11.1 din Contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 237/29.04.2020, încheiat între părţi. Definitivă. Pronunţată la data de 17.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea în cauză pentru data de 17 mai 2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16 mai 2024.

    2. FondTribunalul HarghitaÎncheiere (21.03.2024)8 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Îndreptă eroarea materială strecurată în Sentinţa civilă nr. 1041 din 2 Noiembrie 2023 a Tribunalului Harghita, în sensul că în minuta şi dispozitivul sentinţei, se va citi corect paragraful al II-lea „Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Harghita, sub sancţiunea anulării.”. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Harghita, sub sancţiunea anulării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 21 Martie 2024.

      2. Respinge cerereaHotarare

        Respinge acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Miercurea Ciuc împotriva pârâtei SC Conart Structuri SRL. Cu drept de recurs în 10 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Harghita, sub sancţiunea anulării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 2 Noiembrie 2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 26.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.10.2023.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 11.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 05.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.09.2023.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 20.09.2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, (22.03.2024)
  2. 1326/96/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (12.09.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMARReclamant
    • CONART STRUCTURI SRLPârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMARApelant Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRL, REPR. CONVENŢIONAL PRIN SCA SEULEAN&ASOCIATII, PERS. RESP CU PRIMIREA CORESP. SEULEAN ALEXANDRUIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresNefondat (12.09.2024)3 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge, ca nefondat, apelul formulat de către reclamantul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, reprezentat prin primar, cu sediul, împotriva Sentinţei nr.88/02.02.2024 pronunţate de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 1326/96/2023. Definitivă. Pronunţată la data de 12 septembrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 12 septembrie 2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 10 septembrie 2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

    2. FondTribunalul HarghitaRespinge cererea (02.02.2024)4 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Miercurea Ciuc împotriva pârâtei SC Conart Structuri SRL. Cu drept de apel în 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Harghita, sub sancţiunea anulării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 2 Februarie 2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 02.02.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 31.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2024, la solicitarea reprezentantei reclamantei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMAR, (25.07.2024)
  3. 3522/102/2024Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalSchimbat în parte (16.09.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL TARGU MURESReclamant
    • SC CONART STRUCTURI SRLPârât
    • MUNICIPIUL TARGU MURESIntimat Reclamant
    • SC CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES, PERS. ÎNSĂR. CU PRIMIREA ACTELOR DE PROCEDURĂ SEULEAN ALEXANDRURecurent Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresSchimbat în parte (16.09.2024)2 termene ▸
      1. Schimbat în parteHotarare

        Admite apelul formulat de pârâta SC CONART STRUCTURI SRL (cu datele de identificare şi sediul ales) împotriva sentinţei nr. 446/01.07.2024, pronunţată de Tribunalul Mureş – secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 3522/102/2024. Schimbă în parte sentinţa atacată, în sensul că: Constată intervenită compensaţia legală între datoriile reciproce ale părţilor până la concurenţa sumei de 11.278,23 lei. Obligă pârâta să plătească reclamantului Municipiul Târgu Mureş (cu datele de identificare) suma de 43.156,52 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate în baza art. 15.1. din Contractul de execuţie lucrări nr. 172/3.10.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului dobânda legală calculată asupra sumei de 43.156,52 lei, de la data de 24.04.2024 până la achitarea integrală a debitului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi 16 septembrie 2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 16 septembrie 2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

    2. FondTribunalul MuresAdmite in parte cererea (01.07.2024)2 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de: -Reclamantul M T M, (cu sediul în) , cod fiscal , e-mail: primaria@tirgumures.ro, în contradictoriu cu -Pârâta S.C. C S S.R.L., J., cod fiscal , (cu sediul în ), e-mail , reprezentată conven?ional de S.C.A. ? & A, av. ? A, (cu sediul procesual ales la sediul S.C.A. ? & A , e-mail ÎN CONSECIN?Ă Obligă pârâta să achite reclamantului: -suma de 54.434,75 lei reprezentând penalită?i de întârziere calculate în baza art. 15.1 din Contractul nr. 172/03.10.2022 până în data de 14.02.2024 inclusiv. -dobânda legală penalizatoare calculată asupra debitului principal neachitat (54.434,75 lei), de la scaden?a acestei sume (24.04.2024) până la achitarea integrală a debitului principal. Dispune compensarea integrală a cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Mure?. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 01.07.2024.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        -transpune cauza pe complet achiziţii publice CFCAP4 şi pentru a se formula un ounct de vedere faţă de notele scrise acordă un nou termen de judecată

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de SC CONART STRUCTURI SRL, (25.07.2024)
    • Apel — declarata de SC CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES, PERS. ÎNSĂR. CU PRIMIREA ACTELOR DE PROCEDURĂ SEULEAN ALEXANDRU, (25.07.2024)
  4. 303/119/2024Apelant Pârâtdetalii ▸
    acţiune în răspundere contractuală
    Tribunalul CovasnaApel → FondContencios administrativ şi fiscalRespingere apel (09.08.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, REPREZENTAT PRIN PRIMAR ANTAL ARPAD-ANDRASIntimat Reclamant
    • SC CONART STRUCTURI S.R.L.Apelant Pârât
    • MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, REPREZENTAT PRIN PRIMAR ANTAL ARPAD-ANDRASReclamant
    • SC CONART STRUCTURI S.R.L.Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. FondTribunalul CovasnaAdmite cererea (31.05.2024)3 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Sfântu Gheorghe. Obligă pârâta la plata sumei de 25.073,19 lei, reprezentând penalităţi de întârziere conform facturii nr.0026463PJ/13.11.2023.

      2. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol. Stabileşte termen la data de 31.05.2024, ora 10:00, pentru când se citează părţile. Reclamantul cu menţiunea de a depune la dosar dovada datei executării lucrărilor de către pârâtă.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 09 mai 2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. ApelCurtea de Apel BrasovRespingere apel (09.08.2024)2 termene ▸
      1. Respingere apelHotarare

        Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă CONART STRUCTURI SRL împotriva sentinţei civile nr.429/31.05.2024 pronunţată de Tribunalul Covasna-Secţia civilă, pe care o păstrează. Definitivă. Pronunţată azi, 09.08.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de apel, invocată prin întâmpinare de către intimatul reclamant. Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză pentru data de 09.08.2024. Pronunţarea hotărârii se va face în condiţiile art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC CONART STRUCTURI S.R.L., (18.06.2024)
  5. 10088/320/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Targu MuresFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (03.09.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Respinge excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile invocată de către debitoare prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 70.828,80 lei reprezentând contravaloarea facturii seria CONSRED nr. 323 din 19.04.2024, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei dobânda legală penalizatoare, începând cu data de 06.06.2024 şi până la achitarea integrală a debitului restant. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge cererea debitoarei de obligare a creditoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Executorie. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Târgu-Mureş. Pronunţată la data de 03.09.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  6. 9790/320/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Targu MuresFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (20.08.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (3)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Admite în parte cererea de emitere a ordonan?ei de plată introdusă de creditoarea TSA PROIECT CONCEPT S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea CONART STRUCTURI S.R.L.. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumelor de 1.000 lei + T.V.A., contravaloare a serviciilor prestate pentru proiectul CN1063942, ?i 2.000 lei + T.V.A., contravaloare a serviciilor prestate pentru proiectul SCN1139595 Respinge, în rest, ca inadmisibilă, cererea de emitere a ordonan?ei de plată. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în contravaloare par?ială taxă judiciară de timbru achitată, propor?ional cu admiterea cererii. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de obligare a creditoarei la plata către debitoare a cheltuielilor de judecată. Fixează termenul de plată de 10 de zile de la data comunicării prezentei ordonan?e. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Târgu Mure?. Pronunţată astăzi, 20.08.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area în cauză la data de 20.08.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amână pronun?area pentru data de 06.08.2024

  7. 8034/320/2021*Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie PV NR. 0175211/05.07.2021- REJUDECARE
    Tribunalul MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalRespingere apel (18.06.2024)
    Parti (3)
    • CONART STRUCTURI SRLPetent
    • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA- DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA 7 SIBIUIntimat
    • CONART STRUCTURI SRLApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
    1. ApelTribunalul MuresRespingere apel (18.06.2024)3 termene ▸
      1. Respingere apelHotarare

        Respinge apelul formulat de C. S. SRL, împotriva Sentin?ei Civile nr. 171/2024 pronun?ate în dosarul nr. 8034/320/2021* Ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 18.06.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        -având nevoie de timp pentru deliberare amână pronunţarea pentru data de 18 iunie 2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă va dispune amânarea pronunţării la data de 11 iunie 2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit dispoziţiilor art. 396 alin.2 Cod de procedură civilă.

    2. FondJudecatoria Targu MuresRespinge cererea (19.01.2024)5 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge plângerea contraven?ională formulată de petenta CONART STRUCTURI SRL, CIF: înregistrată sub nr. , cu sediul în reprezentată prin administrator P G, cu sediul procesual ales la , în contradictoriu cu intimata ADMINISTRA?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, CUI: cu sediul în , prin DGAF- Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, cu sediul în , cu sediul procesual ales la AJFP Mure?, CUI: , cu sediul în împotriva procesului-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iilor seria DGAF nr. 0175211 întocmit la data de 05.07.2021, ca neîntemeiată. Men?ine ca legal ?i temeinic încheiat procesul verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iilor seria DGAF nr. 0175211/05.07.2021 întocmit de agen?ii constatatori din cadrul ANAF- Direc?ia Regională Antifraundă Fiscală Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, cu consecin?a men?inerii sanc?iunii contraven?ionale aplicate. Respinge capătul de cerere subsidiar privind aplicarea avertismentului, ca neîntemeiat. Respinge cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiat. Ia act de faptul că intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Mure?, înso?it de motivele de apel, sub sanc?iunea nulită?ii apelului. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 19 ianuarie 2024, potrivit art. 396 alin.2 C.pr.civ..

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.01.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 05.01.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.12.2023.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.11.2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL, (06.03.2024)
  8. 4845/320/2023Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul Comercial MuresFond → ApelLitigii cu profesioniştiiRespingere apel (17.04.2024)
    Parti (4)
    • SC CONART STRUCTURI SRLReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL TARGU MURES PRIN PRIMARPârât
    • SC CONART STRUCTURI SRLIntimat
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL TARGU MURES PRIN PRIMARApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelTribunalul Comercial MuresRespingere apel (17.04.2024)3 termene ▸
      1. Respingere apelHotarare

        Respinge apelul formulat de către apelantul MUNICIPIUL TÎRGU-MURE?, în contradictoriu cu intimatul CONART STRUCTURI SRL împotriva sentinţei civile nr.2281 pronun?ată de Judecătoria Târgu-Mureş la data de 30.06.2023, ca neîntemeiat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 17.04.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amână pronunţarea la data de 17 aprilie 2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 alin.2 noul Cod pr.civ.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare a cauzei. Dispune ataşarea dosarului nr. 265/43/2022 al Curţii de Apel.

    2. FondJudecatoria Targu MuresAdmite cererea (30.06.2023)3 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Conart Structuri S.A., în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Târgu Mureş,. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 113.689,03 lei, reprezentând onorariul avocaţial achitat de către reclamantă în vederea asistării juridice şi reprezentării în Dosarul nr. 1651/2022 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi în Dosarul nr. 265/43/2022 al Curţii de Apel Târgu Mureş. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3.378,78 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Mureş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 30.06.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 30.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.06.2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.06.2023.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL TARGU MURES PRIN PRIMAR, (19.07.2023)
  9. 201/96/2023Pârâtdetalii ▸
    actiune în daune contractuale
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelLitigii cu profesioniştiRespingere apel (16.05.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMARReclamant
    • CONART STRUCTURI SRLPârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA CIUCIntimat Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALESRecurent Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresRespingere apel (16.05.2024)2 termene ▸
      1. Respingere apelHotarare

        Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de CONART STRUCTURI SRL (cu sediul) împotriva sentinţei civile nr.1017/31.10.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr.201/96/2023. Definitivă. Pronunţată potrivit art.396 al.2 din codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.05.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amâna pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 16.05.2024, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei potrivit dispoziţiilor art.396 alin.2 Cod procedură civilă.

    2. FondTribunalul HarghitaAdmite cererea (31.10.2023)5 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Miercurea Ciuc, reprezentat prin primar, în contradictoriu cu pârâta Conart Structuri SRL. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 118.423,22 lei fără TVA, reprezentând penalităţi de întârziere contractuale, conform Facturii nr. 009223/14.09.2022 şi la plata dobânzilor legale la această sumă. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Harghita sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, la 31.10.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 31.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 17.10.2023, la solicitarea reprzeentantei reclamantei.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 13.06.2023, la solicitarea reprezentantei reclamantului.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru comunicarea întâmpinarii, amână judecarea cauzei la data de 02.05.2023.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL, (26.03.2024)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES, (26.03.2024)
  10. 200/96/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelContencios administrativ şi fiscalSchimbat total sau în parte (23.04.2024)
    Parti (4)
    • MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, REPREZENTAT PRIN PRIMARReclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES LA AV. SEULEAN ALEXANDRUPârât
    • MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUCIntimat Reclamant
    • CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALESApelant Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresSchimbat total sau în parte (23.04.2024)2 termene ▸
      1. Schimbat total sau în parteHotarare

        Admite apelul formulat de către apelanta pârâtă societatea CONART STRUCTURI SRL (cu sediul), împotriva Sentinţei civile nr. 1104/16.11.2023, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 200/96/2023. Schimbă hotărârea atacată în sensul că: Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC (cu sediul), în contradictoriu cu pârâta societatea CONART STRUCTURI SRL (cu sediul) ca neîntemeiată. Obligă intimatul Municipiul Miercurea Ciuc la plata către apelantă a sumei de 1.189,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 23.04.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 23 aprilie 2024, cu aplicarea prevederilor art.396 alin.2 Cod proc. civ., pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul HarghitaAdmite cererea (16.11.2023)6 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea formulată de reclamanta MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC (CIF 4245747), cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr.1, jud. Harghita, în contradictoriu cu pârâta S.C. CONART STRUCTURI S.R.L., cu sediul în comuna Ceauşu de Câmpie; Voiniceni, nr.32, jud. Mureş. Obligă pârâta să plătească reclamantei 118.956,92 lei fără TVA, reprezentând penalităţi de întârziere contractuală conform Facturii nr. 009221/14.09.2022, calculate conform art. 11.1 din Contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 763/23.12.2019. Obligă pârâta să plătească dobândă legală la suma menţionată mai sus, dobânzi calculate conform art.3 alin.2 din OG nr.13/2011 şi art.1535 Cod civil. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Harghita. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 16.11.2023.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru studierea răspunsului la interogatoriu.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea probei cu interogatoriul pârâtei.

      6. Încheiereincheieredesedinta

        Admite excepţia de necompetenţă funcţională a completului de judecată „Litigii cu profesioniştii” – C4F, invocată de instanţă din oficiu. Trimite cauza spre repartizare aleatorie între completele specializate în materia „Contencios administrativ şi fiscal - litigiu privind achiziţiile publice” din cadrul Tribunalului Harghita. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.03.2023.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES LA AV. SEULEAN ALEXANDRU, (04.04.2024)
    • Apel — declarata de CONART STRUCTURI SRL CU SEDIUL ALES, (04.04.2024)

101–110 din 123

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)