Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru DOFA POWER S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 2828/197/2025Pârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria BrasovFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (21.05.2025)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea cu valoare redusă formulată de reclamanta DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL , în contradictoriu cu pârâta DOFA POWER SRL . Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 444,5 lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 50 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată în condiţiile art. 402 CPC, astăzi, 21.05.2025.

  2. 12199/233/2023Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice DECLINAT
    Tribunalul GalatiFond → FondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (29.04.2025)
    Parti (2)
    • DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. FOSTA SOCIETATE DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SAReclamantposibil 14476722
    • SC DOFA POWER SRLPârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 30 termene)
    1. FondTribunalul GalatiAdmite cererea (29.04.2025)26 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Distribu?ie Energie Electrică România S.A. în contradictoriu cu pârâta Dofa Power S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.083,50 lei, reprezentând penalită?i de întârziere calculate potrivit contractului de execu?ie lucrări nr. 3484/06.07.2022, precum ?i a sumei de 2.596,84 lei, reprezentând prejudiciu contractual. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Gala?i, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronun?ată azi, 29.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 29.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 25.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 23.04.2025, soluţia urmând să fie pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 22.04.2025, soluţia urmând să fie pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 17.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 14.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 11.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 07.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 03.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 01.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      12. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 31.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      13. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 27.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      14. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 24.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 20.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 17.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      17. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 13.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      18. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 11.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      19. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 06.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      20. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 04.03.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      21. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 28.02.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      22. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 24.02.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      23. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 21.02.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      24. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 17.02.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      25. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 10.02.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea unor probe suplimentare

    2. FondJudecatoria GalatiDeclină soluţionarea cauzei (09.12.2024)4 termene ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

        Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Galaţi, invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 09.12.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 09.12.2024 .Pronun?area hotărârii se va face prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se acordă termen la data de: 06.12.2024 în vederea îndeplinirii procedurii de citare

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se acordă termen la data de: 07.06.2024, având în vedere Hotărârea nr. 2 din 16.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gala?i.

  3. 2388/320/2024Pârâtdetalii ▸
    actiune in raspundere contractuala
    Judecatoria Targu MuresFondCivilAdmite cererea (24.03.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (8)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta S E-R-E S.R.L., în contradictoriu cu pârâta S D P S.R.L. Obligă pârâta să achite reclamantei: - suma de 86.085,92 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor contractate, conform facturii seria MSRGE nr. 001491 din 28.02.2023; - dobânda legală penalizatoare, de la scaden?a înscrisă pe factură, respectiv 28.03.2023 ?i până la achitarea integrală a debitului principal; - suma de 8.202,35 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru ?i onorariu avoca?ial. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Târgu Mure?. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 24.03.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.03.2025, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.03.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 10.03.2025, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.02.2025.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.02.2025, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.02.2025.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză pentru data de 10.02.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 31.01.2025.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea dezbaterii fondului.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea administrării probelor propuse.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea refacerii procedurii de citare cu pârâta.

  4. 18104/197/2024Pârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria BrasovFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (11.11.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Admite in parte cerereaHotararecameraconsiliu

      Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., în contradictoriu cu pârâtul DOFA POWER S.R.L. Obligă pârâtul la plata sumei de 1095,14 lei către reclamantă, reprezentând debit principal. Obligă pârâtul la plata sumei de 159,69 lei către reclamantă, reprezentând penalităţi în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere calculate de creditorul cedent şi înregistrate pe facturile lunare, precum şi în continuare până la achitarea integrală a debitului. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Executorie de drept. Obligă pârâtul la plata sumei de 50 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.11.2024.

  5. 4226/62/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii CONTRACT EXECUŢIE LUCRĂRI NR.C 2020/12.04.2022
    Tribunalul BrasovFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (21.06.2024)
    Parti (2)
    • DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA, PRIN SUCURSALA BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGALReclamantposibil 14476722
    • SC DOFA POWER SRL, PRIN REPR. LEGALPârât
    Termene si solutii (6)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA prin Sucursala Braşov, în contradictoriul cu pârâta DOFA POWER SRL, şi pe cale de consecinţă, Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 602,35 lei, reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere, conform Contract de execuţie lucrări nr. C 2020 din data de 12.04.2022, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei, până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 12,4 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloare taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel, în 10 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată conform art. 396 alin. 2 din Cpc, prin punerea la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.06.2024. PREŞEDINTE,

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 21.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.06.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 06.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.05.2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 23.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.05.2024.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 09.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.04.2024.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.04.2024.

  6. 7223/197/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria BrasovFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (01.08.2024)
    Parti (2)
    Termene si solutii (4)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de ordonanţă de plată formulată de creditorul ENERGOCONTACT SRL în contradictoriu cu debitorul DOFA POWER SRL şi în consecinţă: Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 7140 lei, cu titlu debit neachitat din factura fiscală nr. 0357/12 06 2023, penalităţile de întârziere de 0,05% pe zi , calculate de la data scadenţei (29 06 2023) şi până la achitarea integrală a debitului principal , fără a se depăşi valoarea acestuia şi suma de 40 de euro, cu titlu de daune interese suplimentare, în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea să plătească creditorului suma de 450 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată . Cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 1 08 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 al.2 C.pr.civ. .

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 01.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.07.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 25.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.07.2024.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      amână cauza la 10.07.2024 ora 09.00 faţă de lipsa de procedură cu debitorul

  7. 2959/233/2024Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria GalatiFondCivilAdmite cererea (29.08.2024)
    Parti (4)
    • BEJ BEJAN ELENAPetent
    • SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILACreditor
    • ZAHARIA CIPRIAN DANIELDebitor
    • DOFA POWER SRLTerţ poprit
    Termene si solutii (3)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de validare a popririi formulată de petenta B.E.J. Bejan Elena pentru creditorul Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila în contradictoriu cu ter?ul poprit DOFA POWER S.R.L. ?i debitorul poprit ZAHARIA CIPRIAN DANIEL. Validează poprirea înfiin?ată prin adresa de înfiin?are a popririi din data de 18.01.2024 şi comunicată la data de 23.01.2024 în dosarul de executare nr. 48/ES-BJE/2021, pentru veniturile datorate debitorului ZAHARIA CIPRIAN DANIEL de către ter?ul poprit DOFA POWER S.R.L. începând cu data de 23.01.2024, până la concuren?a sumei de 731,14 lei ?i cu respectarea dispozi?iilor legale. Obligă ter?ul poprit să plătească creditoarei cota de 1/3 din drepturile salariale nete lunare datorate debitorului poprit începând cu data încetării suspendării contractului individual de muncă al debitorului/a momentului în care devin exigibile orice sume de bani datorate debitorului în temeiul contractului individual de muncă, până la realizarea crean?ei creditoarei în cuantum total de 731,14 lei. Obligă ter?ul poprit la plata sumei de 20 lei către creditoare, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de amendare a terţului poprit. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Galaţi. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 29.08.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronun?area la data de 29/08/2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronun?area la data de 23/08/2024.

  8. 4227/62/2023Pârât Pârâtdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract CONTRACT EXECUŢIE LUCRĂRI NR.C149/14.01.2022
    Tribunalul BrasovFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (01.08.2024)
    Parti (2)
    • DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA, PRIN SUCURSALA BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGALReclamant Reclamantposibil 14476722
    • SC DOFA POWER SRL, PRIN REPR. LEGALPârât Pârât
    Termene si solutii (8)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA, în contradictoriu cu pârâta DOFA POWER SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 7.414,95 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru neefectuarea în termenul contractual a lucrărilor stabilite prin Contractul sectorial de execuţie lucrări nr. 149/14.01.2022, actualizată cu rata inflaţie, cu începere de la data pronunţării hotărârii şi până la achitarea integrală sumei datorate. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 148,3 lei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 01.08.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 01.08.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 18.07.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.07.2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 04.07.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauzan la data de 20.06.2023, sala T4, ora 11:00, pentru ca reclamanta să precizeze acţiunea.

    6. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

      Admite excepţia necompetenţei funcţionale. Dispune declinarea competenţei de soluţionare a cererii formulate de reclamanta Distribuţie Energie Electrica Romania SA prin Sucursala Braşov în contradictoriu cu pârâta Dofa Power SRL în favoarea Tribunalului Braşov - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal – complet specializat de achiziţii publice. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.02.2024

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 29.02.2024.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de lipsa de procedura cu partea parata, amana judecarea cauzei la data de 14.02.2024, ora 09,30.

  9. 18635/200/2023Pârâtdetalii ▸
    anulare incident plată BO
    Judecatoria BuzauFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (05.04.2024)
    Parti (3)
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge cerereaincheierefinaladezinvestire

      Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta TRIPOL SISTEM ENERGY SRL, în contradictoriu cu pârâţii DOFA POWER SRL şi BANCA TRANSILVANIA S.A. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Buzău. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 05.04.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 05.04.2024, pentru când părţile vor lua la cunoştinţă de soluţie prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 21.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  10. 1796/197/2023Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie VN 0053907/19.09.2022
    Judecatoria BrasovFondContencios administrativ şi fiscalRespinge plângerea (18.10.2023)
    Parti (2)
    • DOFA POWER SRL, PRIN REP LEGAL, CU DOM ALES LA CAB AV DIACONU PAMELA MARIAPetent
    • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI, POLIŢIA LOCALĂ FOCŞANI, PRIN REP. LEGALIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge plângereaHotarare

      Respinge cererea de repunere în termenul de a formula plângere contravenţională, ca neîntemeiată. Admite excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale, invocată de instanţă din oficiu. Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. DOFA POWER S.R.L., în contradictoriu cu intimata POLIŢIA LOCALĂ FOCŞANI, ca tardiv introdusă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, ce se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată astăzi, 18.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 18.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.10.2023.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea timbrarii cererii de repunere in termen, amână judecarea cauzei la data de 03.10.2023.

11–20 din 24

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)