Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru GRUP PRIMACONS SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 25282/215/2025Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria CraiovaFondLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (17.06.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea administrării probatoriului

    3. Termen preschimbat

      Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului nr. 02/03.02.2026, s-a dispus desfiinţarea completurilor de judecată Civil 22 şi Civil 22 CC, din cadrul Judecătoriei Craiova- Secţia I Civilă, începând cu data de 04.02.2026, urmează ca părţile să fie citate pentru următorul termen de judecată la completul învestit în urma repartizării.

    4. Termen preschimbatincheieredesedinta

      Dispune preschimbarea termenului de judecată, din oficiu. Preschimbă termenul de judecata de la data de 23.04.2026, la data de 17.06.2026, ora 11.00, completul Civil 6, pentru când se citează părţile. Menţine măsurile dispuse anterior. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin grefa instantei, azi, 13.02.2026.

  2. 7389/311/2025Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul OltFond → ApelLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (10.02.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. ApelTribunalul Olt1 termen ▸
      1. termen
    2. FondJudecatoria SlatinaRespinge cererea (10.02.2026)1 termen ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă ca neîntemeiată. Ia act de rezervarea dreptului de către pârâtă de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Slatina, judeţul Olt. Pronunţată la data de 10.02.2026, prin punerea la dispoziţia partilor, de către grefa instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. (FOSTA SC CEZ DISTRUBUŢIE S.A.), (23.03.2026)
  3. 9133/311/2026Contestatordetalii ▸
    suspendare provizorie
    Judecatoria SlatinaFondCivilAdmite cererea (16.07.2026)
    Parti (2)
    • SC GRUP PRIMACONS SRLContestator
    • ENERGOMAX ECONOMY SRLIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea de suspendare provizorie a executării silite. Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarul de executare nr. 126/2026 al BEJ Neaţu Mădălina Angela până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite în cadrul contestaţiei la executare care face obiectul dosarului nr. 8969/311/2026 al Judecătoriei Slatina. Un exemplar al prezentei se va comunica BEJ Neaţu Mădălina Angela. Fără nicio cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 16.07.2026.

  4. 205/104/2024/a1Pârâtdetalii ▸
    anulare act administrativ ÎNCHEIERE SUSPENDARE JUDECATĂ DIN 17.03.2026
    Curtea de Apel BucurestiFond → RecursContencios administrativ şi fiscal
    Parti (10)
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA IZVOARELE PRIN PRIMARReclamant
    • AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALEPârât
    • CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE 4 SUD-VEST CRAIOVAPârât
    • SC GRUP PRIMACONS SRLPârât
    • ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRLPârât
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA IZVOARELE PRIN PRIMARRecurent
    • AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALEIntimat Pârât
    • CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE 4 SUD-VEST CRAIOVAIntimat Pârât
    • SC GRUP PRIMACONS SRLIntimat Pârât
    • ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRLIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 1 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Bucuresti1 termen ▸
      1. termen
    2. FondTribunalul Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  5. 8969/311/2026Contestatordetalii ▸
    contestaţie la executare DOSAR EXECUTARE 126/2026
    Judecatoria SlatinaFondCivil
    Parti (2)
    • SC GRUP PRIMACONS SRLContestator
    • ENERGOMAX ECONOMY SRL REPREZ. DE POPA SERGIUIntimat
  6. 9010/318/2023detalii ▸
    pretenţii
    Judecatoria Targu JiuFondCivilAmână cauza (23.06.2026)
    Parti (4)
    • CUIBAC LAURAReclamant
    • ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 157Pârât
    • GRUP PRIMACONSPârât
    • ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRIPârât
    Termene si solutii (15)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.02.2027, ora 10:00.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 23.06.2026, ora 10:00, în vederea revenirii cu adresă către expert pentru a întocmi şi a depune raportul de expertiză, în temeiul art. 336 alin. (1) C.proc.civ.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 03.03.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 28.10.2025.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea efectuării raportului de expertiză încuviinţat, acordă termen la data de 24.06.2025

    7. Încheiereincheiererecuzare

      Respinge cererea de recuzare. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere cererea de recuzare formulată, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.04.2025, ora 10:00.

    9. Încheiereincheieredesedinta

      Încuviinţează următoarele obiective ale expertizei în specialitatea construcţii: - Să se stabilească dacă pârâta SC GRUP PRIMACONS SRL a executat lucrările la blocul situat în Municipiul Târgu Jiu, strada Traian, nr. 9, în anul 2017 conform contractului de execuţie lucrări nr. 19/2015, documentaţiei tehnice şi proiectului puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Târgu Jiu şi dacă acestea au fost însuşite prin proces-verbal de recepţie la momentul finalizării lucrărilor; - Să se identifice degradările produse apartamentului reclamantei situat pe strada Traian, bloc 9, scara 2, ap. 19, etaj 4, din municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj ca urmare a evenimentului din data de 06/07.08.2016 şi ca urmare a infilitraţiilor ulterioare. - Să se precizeze dacă există legătură de cauzalitate între lucrările efectuate de către pârâta Grup Primacons la terasa blocului nr. 9 de pe strada Traian din Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, conform contractului de execuţie lucrări, autorizaţiei de construire şi proiectului tehnic şi degradările identificate la apartamentul proprietatea reclamantei. - Să se precizeze lucrările necesar a fi efectuate pentru aducerea acoperişului la forma iniţială, precum şi costul acestor lucrări. - Să se identifice reparaţiile necesar a fi efectuate în apartamentul reclamantei pentru aducerea acestuia în starea anterioară producerii evenimentului din data de 06/07.08.2016, precum şi costul acestor reparaţii. Respinge restul obiectivelor propuse, ca nefiind utile soluţionării cauzei. Dispune emiterea unei adrese către expert, în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză, cu cel puţin 10 zile înaintea următorului termen de judecată. Stabileşte termen în continuare 18.03.2025, ora 11:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.02.2025.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza art. 396 alin. (1) Cod proc. civ., având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 04.02.2025. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 21.01.2025.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului încuviinţat, acordă termen la data de 21.01.2025

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului încuviinţat, acordă termen la data de 12.11.2024

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probatoriului încuviinţat, acordă termen la data de 17.09.2024

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14.05.2024

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea achitării taxei judiciare de timbru, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2024

  7. 21890/3/2025/a1detalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalAmână cauza (25.06.2026)
    Parti (28)
    Parcursul dosarului (2 etape · 12 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiAmână cauza (25.06.2026)2 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        amanare pentru a se lua cunostinţa de motivele contestatie formulate de parchet

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (05.05.2026)10 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        În temeiul art. 346 alin. 3 lit. a) C. proc. pen. dispune restituirea cauzei nr. I.000038/2021 la Parchetul European. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, la data de 05.05.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 05.05.2026 - Ş.M.M.

      3. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul dispoziţiilor art. 345 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură penală, admite în parte cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii MESSINA NICOLA, POZZOBON NICOLETTA şi MARTINELLI RICCARDO. În temeiul art. 345 C.pr.pen. admite excepţia neregularităţii actului de sesizare ridicată din oficiu. În temeiul dispoziţiilor art. 345 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală rap. la art. 328 şi art. 10 alin. 2 din Codul de procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului emis la data de 23.06.2025 în dosarul nr. nr. I.000038/2021 al Parchetului European, din perspectiva imposibilităţii stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii, precum şi ca urmare a încălcării dreptului la apărare al inculpaţilor. În temeiul art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu referire la Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune excluderea probelor rezultate din: 1. declaraţia de martor dată de Zlate Mihaela-Ruxandra (f. nr. 121-133 vol. 33 dup) 2. înscrisurile ce cuprind toate comunicările profesionale dintre Zlate Mihaela-Ruxandra şi inculpaţi: convorbiri avute pe whtsapp şi email trimise de Zlate Mihaela-Ruxandra procurorului prin e-mail la data de 12.02.2025 3. procesele-verbale în care sunt redate interceptările conversaţiilor purtate în perioada 22.10.2024-31.10.2024 între avocat şi inculpaţi (filele 233 (verso)-235, pag. 4-8, fila 237, pg. 11-12, filele 243-245, pg. 1-6 vol. 31 dup vol. 31 dup). Dispune înlăturarea lor fizică de la dosar, precum ?i înlăturarea tuturor referirilor la aceste probe din cuprinsul actelor de urmărire penală ?i din cuprinsul rechizitoriului. Respinge celelalte excepţii invocate de către inculpatii MESSINA NICOLA, MARTINELLI RICCARDO şi POZZOBON NICOLETTA, ca nefondate. Încheierea se comunică de îndată parchetului care a emis rechizitoriul în vederea remedierii neregularităţilor în termen de 5 zile de la comunicare, urmând ca procurorul să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fixează termen pentru discutarea legalităţii sesizării instanţei la data de 24.04.2026, ora 11:00, pentru când vor fi citate părţile, persoanele vătămate şi încunoştinţaţi apărătorii. Cale de atac odată cu încheierea pronunţată potrivit art. 346 C.pr.pen. (neputand fi atacată separat). Onorariul apărătorului din oficiu desemnat în cauză pentru inculpatul MESSINA NICOLA în cuantum de 500 lei (încetată delegaţia) rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Se asigură traducerea prezentei pentru inculpaţi. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 12.03.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Conform disp. art. 391 C.p.p. amână pronunţarea la data de 12.03.2026 - Ş.M.M.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 26.02.2026 - Ş.M.M.

      6. Încheiereincheieredesedinta

        T la data de 13.02.2026, ora 13.00, sala 243 - art. 344 alin. 2 C.p.p.

      7. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol în vederea citării în cauză în calitate de persoană vătămată şi a SC BAUERHOF AGROBANAT SRL, persoană despre care procurorul face menţiune în cuprinsul rechizitoriului la fila nr. 173, dar pe care omite să o cuprindă în citativul rechizitoriului, citativ în raport de care a fost efectuată întreaga procedură de cameră preliminară. În baza art. 344 alin. 2 C.p.p. comunică persoanei vătămate SC BAUERHOF AGROBANAT SRL: obiectul procedurii de cameră preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător ales, precum şi dreptul de a formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în termen de 20 de zile de la primirea comunicării adresei. Acordă termen de judecată la data de 30.01.2026, ora 12:00 pentru când vor fi citate toate părţile/ persoanele vătămate şi încunoştinţati apărătorii aleşi. Pune în vedere părţilor că la termen, din oficiu, judecătorul urmează să pună în discuţie contradictorie: Excepţia neregularităţii actului de sesizare ca urmare a neintroducerii în procesul penal şi implicit neindicării în citativul rechizitoriului a tuturor persoanelor vătămate – subiecţi pasivi ai infracţiunii de înşelăciune (în cazul actelor materiale în care a existat o asociere a mai multor societăţi comerciale române), deşi acestea au fost identificate de procuror conform situaţiei de fapt reţinute, cu consecinţa neaducerii la cunoştinţă a drepturilor pe care le au pe parcursul procesului penal, fiind lipsite de dreptul de a participa în proces. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 05.12.2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 05.12.2025 - Ş.M.M.

      9. SuspendatRezolutie

        Amânare conform hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor.

      10. Amână cauzaRezolutie

        Conform disp. art. 344 alin. 2 C.p.p. stabileşte în cauză un termen de 20 de zile pentru formulare cereri şi excepţii.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie în anulare - Contestaţie(NCPP) — declarata de MESSINA NICOLA, (08.05.2026)
    • Contestaţie(NCPP) (06.05.2026)
  8. 2084/104/2020Intimat Reclamantdetalii ▸
    executare contract administrativ
    Tribunalul OltApel → FondLitigii cu profesioniştiiÎncheiere (05.06.2026)
    Parti (6)
    • GRUP PRIMACONS SRLIntimat Reclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTIApelant Pârât
    • INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCTII OLTIntimat Intervenient
    • SC GRUP PRIMACONS SRLReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTIPârât
    • INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCTII OLTIntervenient
    Parcursul dosarului (2 etape · 40 termene)
    1. FondTribunalul OltAdmite in parte cererea (21.03.2022)14 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de terţul intervenient forţat INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII OLT. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI şi terţul intervenient forţat INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII OLT. Anulează în parte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4290/05.10.2020 şi adresele nr. 4356/09.10.2020, nr. 4397/13.10.2020, nr. 4432/16.10.2020, nr. 4825/16.11.2020 şi nr. 4826/16.11.2020 şi obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să restituie reclamantei S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. suma de 300.894,9 lei, reprezentând diferenţa dintre cuantumul total al garanţiei de bună execuţie reţinută de 371.224,52 lei şi contravaloarea lucrărilor rămase de executat în cuantum de 57.263,69 lei la care se adaugă TVA (10.880,1 lei) şi penalităţi de 0,05%/zi de întârziere calculate la contravaloarea lucrărilor rămase de executat de la data încetării contractului (23.09.2020) până la data executării garanţiei de bună execuţie (2.185,83 lei). Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Compensează în parte cheltuielile de judecată şi obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să achite reclamantei S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. suma de 19.544 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert (13.000 lei), taxe judiciare de timbru (544 lei) şi onorariu avocaţial (6.000 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune, sub sancţiunea nulităţii, la sediul Tribunalului Olt. Pronunţată la data de 21.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 21.03.2022. Pronunţată la data de 16.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 16.03.2022. Pronunţată la data de 11.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 11.03.2022, pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise. Pronunţată la data de 07.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 07.03.2022 pentru cand se va emite adresa catre expert sa raspunda la obiectiuni.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 07.02.2022 pentru discutarea obiectiunilor formulate la raportul de expertiză tehnica judiciara.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 10.01.2022, ora 10,30, pentru observarea raportului de expertiză .

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 10.11.2021 pentru întocmirea raportului de expertiză.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 29.09.2021 pentru a se emite adresa catre noul expert desemnat in vederea intocmirii raportului de expertiza.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 16.06.2021 pentru efectuarea raportului de expertiză dispus in cauza.

      11. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol având în vedere că sunt necesare probe suplimentare. Acordă termen la data de 05.05.2021, ora 09:00, pentru când se citează părţile. Pronunţată la data de 21.04.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      12. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 21.04.2021, pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise. Pronunţată la data de 07.04.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 07.04.2021 pentru observarea întâmpinării.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 10.03.2021 pentru a se introduce in cauza, in calitate de intervenient fortat,Inspectoratul Judeţean în Construcţii Olt .

    2. ApelCurtea de Apel CraiovaÎncheiere (05.06.2026)26 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei civile nr.237/27.04.2026 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.2084/104/2020, în sensul că se va menţiona corect " Obligă intimata să plătească apelantei suma de 24318 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare", în loc de "Obligă apelanta să plătească intimatei suma de 24318 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare", cum din eroare s-a menţionat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 05.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Schimbat în parte_Hotarare

        Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa atacată în sensul că obligă pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să restituie reclamantei GRUP PRIMACONS S.R.L. suma de 47042,15 lei, reprezentând diferenţa dintre, pe de o parte, cuantumul total al garanţiei de bună execuţie reţinută de 371.224,52 lei şi, pe de altă parte, contravaloarea lucrărilor rămase de executat în cuantum de 313.887 lei (TVA inclus) şi penalităţi de 0,05%/zi de întârziere calculate la contravaloarea lucrărilor rămase de executat de la data încetării contractului (23.09.2020) până la data executării garanţiei de bună execuţie (10295,37 lei). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Obligă apelanta să plătească intimatei suma de 24318 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 27.04.2026. Pronunţată azi, 16.04.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 16.04.2026. Pronunţată azi 02.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 02.04.2026. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 25.03.2026.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către intimatul reclamant GRUP PRIMACONS SRL. Se va repeta adresa către domnul expert Croitorescu Ion să depună la dosar suplimentul la raportul de expertiză, cu menţiunea că în situaţia în care nu va depune suplimentul la raportul de expertiză, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul acordat, va fi sancţionat cu amendă judiciară. Potrivit dispoziţiilor art.339 alin.2 C.pr.civ., prorogă discuţiile cu privire la cererea de majorare a onorariului pentru expert, după depunerea suplimentului la raportul de expertiză. Amână judecarea cauzei la 25 martie 2026, ora 11,30, C4A. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2026.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Stabileşte termen la data de 14.01.2026, ora 11,30

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Suplimentarea probatoriului în sensul efectuării de către expert Croitorescu Ion a unui supliment la raportul de expertiză în care : 1. să efectueze o variantă de calcul în care să calculeze valoarea deficienţelor imputabile intimatei reclamante GRUP PRIMACONS SRL, raportat la preţul achitat de către apelanta pârâtă UAT COMUNA COLONEŞTI, pentru executarea de către altă societate, respectiv SC PREST SERV INSTAL SRL, conform raportului de expertiză-menţiunea de la fila 33 a lucrărilor neexecutate sau executate necorespunzător de către executantul GRUP PRIMACONS SRL ; 2. să calculeze penalităţile de 0,05%/zi de întârzier, raportat la valoarea de la punctul 1); 3. să precizeze dacă, prin raportare la valorile de la punctele 1) şi 2), precum şi la valoarea garanţiei de bună execuţie reţinute, apelanta pârâtă UAT COMUNA COLONEŞTI mai trebuie să restituie intimatei reclamante vreo sumă de bani. Amână judecarea cauzei şi acordă termen, la cererea părţilor, la data de 08.10.2025, ora 11,30 pentru când părţile cunosc termenul. Se va emite adresă expertului Croitorescu Ion să întocmească suplimentul la raportul de expertiză aşa cum a fost dispus de către instanţă la acest termen şi să-l depună la dosar cu respectarea prevederilor art. 336 C.pr.civ., cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată, sub sancţiunea amenzii. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 iunie 2025

      9. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol pentru suplimentarea probatoriilor. Acordă termen la 04.06.2025, ora 11,30 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată astăzi, 09.04.2025, conform art.402 C.p.c.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 09 aprilie 2025. Pronunţată astăzi, 26.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefă.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 26 martie 2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi,12.03.2025

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează amânarea judecăţii cauzei în temeiul învoielii părţilor, conform art. 221 Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la 12 martie 2025, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 februarie 2025.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apelanta pârâtă UAT Comuna Coloneşti şi intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Amână judecarea cauzei la 19 februarie 2025, ora 11,15. Se va comunica apelantei pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI şi intimatei reclamante GRUP PRIMACONS SRL, răspunsul expertului la obiecţiuni Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2024.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se va repeta adresa către expertul Ion Croitorescu, să depună răspunsul la obiecţiunile formulate de apelanta pârâtă UAT Comuna Coloneşti la suplimentul la raportul de expertiză, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată, potrivit art. 336 alin. (1) C.pr.civ., cu avertisment amendă, pentru termenul de judecată ce se acordă la data de 11 decembrie 2024, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 septembrie 2024.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează obiecţiunile formulate de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI la suplimentul la raportul de expertiză. Se va emite adresă către expertul Ion Croitorescu, să răspundă la obiecţiunile formulate de apelanta pârâtă UAT Comuna Coloneşti cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. 1 C.pr.civ., pentru termenul de judecată ce se acordă la data de 18 septembrie 2024, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 aprilie 2024.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Amână judecarea cauzei la 24 aprilie 2024, ora 11,15. Părţile au termenul în cunoştinţă.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI şi intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Se va repeta adresa către expertul Ion Croitorescu, să răspundă la obiecţiunile formulate de părţi şi încuviinţate de instanţă la termenul anterior, aducându-i-se totodată la cunoştinţă că, atât apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI, cât şi intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, au achitat onorariul suplimentar pentru expert, în părţi egale, respectiv 5500 lei, fiecare. Amână judecarea cauzei la 10 aprilie 2024, ora 11,15, C4A. Părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Februarie 2024

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează obiecţiunile formulate de părţi. Emiterea unei adrese către expertul Croitorescu Ion în sensul de a răspunde la obiecţiunile formulate de părţi şi încuviinţate de către instanţă. Totodată acestuia i se vor comunica obiecţiunile încuviinţate. Încuviinţează cererea de majorare a onorariului formulată de expertul desemnat în cauză Croitorescu Ion. Pune în vedere părţilor să achite onorariul în părţi egale, respectiv 5500 lei, fiecare. Amână judecarea cauzei la data de 21.02.204, C4A, ora 11:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 06.12.2023, C4A, ora 11:02, pentru când se vor cita părţile şi pentru când se vor pune în discuţia părţilor obiecţiunile depuse de acestea şi cererea formulată de expertul Croitorescu Ion privind majorarea onorariului.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 04.10.2023, C4A, ora 11:10, pentru când se vor cita părţile şi pentru când se va pune în discuţia părţilor obiecţiunile depuse de acestea şi cererea formulată de expertul Croitorescu Ion privind majorarea onorariului.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare a cauzei formulată de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL. Amână judecarea cauzei la data de 21.06.2023, C4A, ora 11:17, pentru când se vor pune în discuţia părţilor obiecţiunile formulate de acestea şi cererea formulată de expertul Croitorescu Ion privind majorarea onorariului de expert

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Se va repeta adresa către expertul desemnat Ion Croitorescu, în vederea efectuării expertizei - specialitatea amenajări şi construcţii hidrotehnice, cu obiectivele propuse de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI – filele 142 - 143 dosar apel, precum şi cele propuse de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, astfel cum sunt menţionate la fila 13 din vol. III - dosar fond - încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2021 şi depunerii raportului, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, conform dispoziţiilor art. 336 alin. 1 Cod procedură civilă, cu menţiunea aplicării sancţiunii amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. d Cod procedură civilă.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Emiterea unei adrese către expertul desemnat Ion Croitorescu, în vederea efectuării expertizei - specialitatea amenajări şi construcţii hidrotehnice, cu obiectivele propuse de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI – filele 142 - 143 dosar apel, precum şi cele propuse de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, astfel cum sunt menţionate la fila 13 din vol. III - dosar fond - încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2021 şi depunerii raportului, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, conform dispoziţiilor art. 336 alin. 1 Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la data de 8 martie 2023, C4A, ora 13:05, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 11 ianuarie 2023, ora 13:02, C4A – comercial, termen în cunoştinţă pentru părţi, pentru când se va emite adresă către expertul judiciar desemnat Ion Croitorescu, specialitatea amenajări şi construcţii hidrotehnice, în vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, conform dispoziţiilor art. 336, alin. 1 Cod procedură civilă, cu obiectivele propuse de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI – filele 142 - 143 dosar apel şi de intimata reclamantă GRUP PRIMACONS SRL, astfel cum sunt menţionate la fila 13 din vol. III - dosar Tribunalul Olt nr. 2084/104/2020 - încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2021, cu menţiunea că onorariul provizoriu de expert, în cuantum de 3000 lei, urmează a fi achitat atât de către apelanta pârâtă, cât şi de către intimata reclamantă, la efectuarea expertizei urmând să participe şi doi experţi aleşi de către apelanta pârâtă şi intimata reclamantă, ce vor fi indicaţi, în termen de 5 zile de la încuviinţarea participării.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererea de amânare a cauzei, formulată de apelanta pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI. Acordă termen de judecată la data de 2 noiembrie 2022, ora 13,18, C4A – comercial, termen în cunoştinţă pentru părţi.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriu. Pune în vedere apelantei pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să depună interogatoriul cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată şi să- l comunice părţii adverse. Pune în vedere apelantei pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI să precizeze numele şi adresa martorilor, precum şi obiectul probei. Prorogă discuţia asupra probelor cu martori şi cu expertiză tehnică specialitatea construcţii/amenajări şi consctrucţii hidrotehnice. Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2022, C4A, ora 13:20 pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 229 alin. 1 Cod procedură civilă.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COLONEŞTI, (06.06.2022)
  9. 7177/311/2026Contestatordetalii ▸
    contestaţie la executare - dosar executare nr. 126/2026
    Judecatoria SlatinaFondCivil
    Parti (2)
    • SC GRUP PRIMACONS SRLContestator
    • ENERGOMAX ECONOMY SRLIntimat
  10. 512/104/2024***Intimat Pârâtdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
    Curtea de Apel CraiovaRecursContencios administrativ şi fiscalMenţine hotărârea atacata (23.03.2026)
    Parti (2)
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA IZVOARELE REPREZENTATĂ PRIN PRIMARRecurent Reclamant
    • SC GRUP PRIMACONS SRLIntimat Pârât
    Termene si solutii (2)
    1. Menţine hotărârea atacata_Hotarare

      Respinge recursul. Definitivă. Pronunţată la 23.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Apreciind necesară ataşarea hotărârii pronunţate în dosarul nr. 8297/2/2023, instanţa stabileşte un nou termen de judecată la data de 23.03.2026, ora 11:30.

11–20 din 80

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)