ROZINI SRL
Nr. Reg. Com. J08/1171/2005EUID ROONRC.J08/1171/2005Infiintata 04.05.2005
Adresa:MIRCEA CEL BĂTRÂN nr. 4, ap. 1, Brașov, 500193
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.987.725 RON | 230.528 RON | 783.994 RON | 97.513 RON | 1.650.828 RON | 546.419 RON | 5 |
| 2024 | 1.494.877 RON | 6.517 RON | 902.450 RON | 96.308 RON | 1.284.534 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 558.392 RON |
| 6 |
| 2023 | 1.080.701 RON | 6.490 RON | 723.316 RON | 103.286 RON | 1.334.948 RON | 714.918 RON | 6 |
| 2022 | 964.409 RON | 173.656 RON | 325.810 RON | 122.347 RON | 913.760 RON | 710.297 RON | 6 |
| 2021 | 846.533 RON | 104.361 RON | 323.668 RON | 153.978 RON | 1.164.220 RON | 994.536 RON | 6 |
| 2020 | 1.603.596 RON | 816.248 RON | 181.215 RON | 138.923 RON | 932.421 RON | 890.175 RON | 5 |
| 2019 | 955.829 RON | -80.289 RON | 557.279 RON | 112.662 RON | 518.350 RON | 73.927 RON | 5 |
| 2018 | 568.687 RON | 58.403 RON | 272.747 RON | 2.645 RON | 423.839 RON | 154.116 RON | 5 |
| 2017 | 338.279 RON | -39.291 RON | 157.529 RON | 32.097 RON | 220.262 RON | 95.713 RON | 5 |
| 2016 | 313.106 RON | 129.058 RON | 121.096 RON | 145.659 RON | 124.703 RON | 149.629 RON | 4 |
| 2015 | 262.905 RON | 115.761 RON | 235.994 RON | 150.734 RON | 105.468 RON | 20.571 RON | — |
| 2014 | 66.543 RON | 60.087 RON | 384.562 RON | 155.991 RON | 133.018 RON | -95.190 RON | 2 |
| 2013 | 157.677 RON | 13.048 RON | 457.796 RON | 161.245 RON | 140.911 RON | -155.277 RON | 2 |
| 2012 | 106.856 RON | -82.245 RON | 371.058 RON | 166.501 RON | 35.870 RON | -168.324 RON | 2 |
| 2011 | 236.045 RON | 840 RON | 273.650 RON | 170.058 RON | 17.151 RON | -86.079 RON | 2 |
| 2010 | 68.676 RON | -151.568 RON | 283.555 RON | 187.427 RON | 8.845 RON | -86.920 RON | 2 |
| 2009 | 263.761 RON | -33.256 RON | 233.037 RON | 228.766 RON | 68.919 RON | 64.648 RON | 5 |
| 2008 | 335.062 RON | 39.168 RON | 220.499 RON | 266.139 RON | 52.264 RON | 97.904 RON | 6 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.987.725 RON | 1.494.877 RON | 1.080.701 RON | 964.409 RON | 846.533 RON | 1.603.596 RON | 955.829 RON | 568.687 RON | 338.279 RON | 313.106 RON | 262.905 RON | 66.543 RON | 157.677 RON | 106.856 RON | 236.045 RON | 68.676 RON | 263.761 RON | 335.062 RON |
| Venituri totale | 1.987.824 RON | 1.496.333 RON | 1.081.794 RON | 964.860 RON | 910.038 RON | 1.744.334 RON | 1.004.723 RON | 569.879 RON | 347.860 RON | 313.210 RON | 262.905 RON | 170.776 RON | 157.741 RON | 106.946 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 1.723.999 RON | 1.448.118 RON | 1.067.433 RON | 783.905 RON | 797.845 RON | 912.685 RON | 1.074.964 RON | 505.777 RON | 383.673 RON | 178.135 RON | 139.006 RON | 106.201 RON | 139.963 RON | 189.191 RON | ||||
| Profit brut | 263.825 RON | 48.215 RON | 14.361 RON | 180.955 RON | 112.193 RON | 831.649 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 RON | 135.075 RON | 123.899 RON | 64.575 RON | 17.778 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.241 RON | 0 RON | 35.813 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 82.245 RON | ||||
| Profit net | 230.528 RON | 6.517 RON | 6.490 RON | 173.656 RON | 104.361 RON | 816.248 RON | 0 RON | 58.403 RON | 0 RON | 129.058 RON | 115.761 RON | 60.087 RON | 13.048 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.289 RON | 0 RON | 39.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82.245 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 97.513 RON | 96.308 RON | 103.286 RON | 122.347 RON | 153.978 RON | 138.923 RON | 112.662 RON | 2.645 RON | 32.097 RON | 145.659 RON | 150.734 RON | 155.991 RON | 161.245 RON | 166.501 RON | ||||
| Active circulante | 1.650.828 RON | 1.284.534 RON | 1.334.948 RON | 913.760 RON | 1.164.220 RON | 932.421 RON | 518.350 RON | 423.839 RON | 220.262 RON | 124.703 RON | 105.468 RON | 133.018 RON | 140.911 RON | 35.870 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | — | -9 RON | -9 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | -2.151 RON | — | — | |||
| Creante | 1.179.691 RON | 875.391 RON | 1.280.354 RON | 697.164 RON | 1.118.254 RON | 692.692 RON | 476.187 RON | 253.174 RON | 88.883 RON | 98.762 RON | 16.653 RON | 102.972 RON | 139.095 RON | 35.152 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 471.137 RON | 409.143 RON | 54.603 RON | 216.605 RON | 45.966 RON | 239.729 RON | 42.163 RON | 170.665 RON | 131.379 RON | 25.941 RON | 88.815 RON | 30.046 RON | 3.967 RON | 718 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 80.069 RON | 80.000 RON | — | — | 6 RON | 46 RON | 194 RON | 379 RON | 883 RON | 363 RON | 363 RON | 363 RON | 363 RON | 363 RON | ||||
| Datorii totale | 783.994 RON | 902.450 RON | 723.316 RON | 325.810 RON | 323.668 RON | 181.215 RON | 557.279 RON | 272.747 RON | 157.529 RON | 121.096 RON | 235.994 RON | 384.562 RON | 457.796 RON | 371.058 RON | ||||
| Venituri in avans | 497.997 RON | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Capitaluri proprii | 546.419 RON | 558.392 RON | 714.918 RON | 710.297 RON | 994.536 RON | 890.175 RON | 73.927 RON | 154.116 RON | 95.713 RON | 149.629 RON | 20.571 RON | -95.190 RON | -155.277 RON | -168.324 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 10.100 RON | 10.100 RON | 10.100 RON | 10.100 RON | 10.100 RON | 10.100 RON | 10.100 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | — | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 236.081 RON |
| 68.769 RON |
| 263.786 RON |
| 335.452 RON |
| 235.241 RON |
| 215.462 RON |
| 287.910 RON |
| 287.898 RON |
| 840 RON |
| — |
| — |
| 47.554 RON |
| 0 RON |
| 146.693 RON |
| 24.124 RON |
| — |
| 840 RON |
| — |
| — |
| 39.168 RON |
| 0 RON |
| 151.568 RON |
| 33.256 RON |
| — |
| 170.058 RON |
| 187.427 RON |
| 228.766 RON |
| 266.139 RON |
| 17.151 RON |
| 8.845 RON |
| 68.919 RON |
| 52.264 RON |
| — |
| — |
| — |
| 5.647 RON |
| 6.676 RON |
| 64.555 RON |
| 14.000 RON |
| 11.504 RON |
| 2.169 RON |
| 4.364 RON |
| 38.264 RON |
| 362 RON |
| 363 RON |
| — |
| — |
| 273.650 RON |
| 283.555 RON |
| 233.037 RON |
| 220.499 RON |
| — |
| — |
| — |
| -86.079 RON |
| -86.920 RON |
| 64.648 RON |
| 97.904 RON |
| 10.000 RON |
| 10.000 RON |
| 10.000 RON |
| 10.000 RON |
| 2 |
| 5 |
| 6 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Pentru a formula întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 29.09.2026, ora 10:00, completul C10 FAP, sala 223.
Respinge ca rămasă fără obiect cererea de validare a popririi. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.11.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.11.2025.
Termen preschimbat la data de 12.11.2025 ora 9.00, C18, sala J2.
Preschimbă termenul de judecată din data de 02.10.2025 la data de 12.11.2025, ora 9.00, sala J2, C18. Citarea părţilor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.09.2025.
Admite cererea de reexaminare. Constată că cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru. Definitivă. Pronunţată astăzi, 20.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
amână pronun?area cauzei la data de 20.06.2025
Respinge apelurile ca nefondate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 16.06.2026.
Amână pronun?area la data de 16.06.2026. Pronun?ată azi, 03.06.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei.
Amână pronunţarea la data de 03.06.2026 pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.05.2026.
amana cauza la data de 19.05.2026
Admite excep?ia inadmisibilită?ii cererii reconven?ionale, invocată de reclamantă. Respinge ca inadmisibilă cererea reconven?ională formulată de pârâta Team World Construct S.R.L. Admite ac?iunea formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii S.A. în contradictoriu cu pârâtele Team World Construct S.R.L. ?i Rozini S.R.L. Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamantă a sumei de 662.535,37 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 725 de zile de întârziere, între 22.04.2023 ?i 15.04.2025 ?i în continuare la plata penalită?ilor de întârziere de 0,05%/zi de întârziere calculate la valoarea restului rămas de executat, începând cu data de 16.04.2025 până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul contractului nr. 62/03.02.2020. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de recurs care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a – Contencios administrativ şi fiscal. Soluţie pusă la dispoziţie prin grefa instanţei, astăzi, 9 februarie 2026.
Admite apelul şi schimbă sentinţa în sensul că admite în totalitate cererea de chemare în judecată şi obligă pârâtele, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 220.235,89 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada 24.08.2022-21.04.2023. Definitivă. Pronunţată azi, 16.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.
Amână pronun?area la 16.04.2024. Definitivă. Pronunţată azi, 11 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Admite în parte cererea formulată de reclamanta COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. - S.A., în contradictoriu cu pârâtele SC TEAM WORLD CONSTRUCT SRL ?i SC ROZINI SRL. Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamantă a penalită?ilor de întârziere de 0,05% pe zi, pentru perioada 24.08.2022-21.04.2023, penalită?i de întârziere ce se vor calcula prin raportare la contravaloarea lucrărilor de execu?ie rămase de executat, astfel cum rezultă din rapoartele lunare de activitate emise în perioada de referin?ă. Respinge cererile reclamantei ?i pârâtei C TEAM WORLD CONSTRUCT SRL de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiate. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti- Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronunţată azi, 10.11.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 9 februarie 2026. Soluţie pusă la dispoziţie prin grefa instanţei, astăzi, 3 februarie 2026.
Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.
termen acordat pentru ca reclamanta să ia cunoştinţă de conţinutul cererii reconvenţionale iar pârâta să depună precizările solicitate
termen acordat îbn vederea soluţionării cererii de rexaminare a taxei judiciare de timbru
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 10.11.2023 când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 06.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Termen la data de 06.11.2023, ora 10:00, în vederea administrării probei cu înscrisuri.
Termen la data de 16.10.2023, ora 10:30, pentru a se depune la dosarul cauzei întâmpinările formulate în combaterea acţiunii.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
ROM LIANT CONSTRUCT SRLCUI 13836548 | 65 | 62 | 6 | Da | vezi ↗ |
| 40 | 39 | 4 |
Pentru a vedea toti cei 59 de parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
MC GENERAL CONSTRUCT ALFA SRLCUI 36254204 | 182 | terț și subcontractant | 170 |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.
| vezi ↗ |
CASA LUC PROIECT SRLCUI 6844866 | 38 | 38 | 3 | — | vezi ↗ |
CONCAS SACUI 1153932 | 44 | 17 | 0 | Da | vezi ↗ |
BAU KLINCHER ART S.R.L.CUI 38013628 | 17 | 17 | 0 | — | vezi ↗ |
| — |
| vezi ↗ |
VIMED COM SRLCUI 6892804 | 68 | subcontractant | 67 | — | vezi ↗ |
ELECTROMARA SRLCUI 14176938 | 68 | subcontractant | 58 | Da | vezi ↗ |
SMC ENERGI PROIECT S.R.L.CUI 34218507 | 63 | subcontractant | 52 | — | vezi ↗ |
MYT SYSTEM SRLCUI 24837085 | 41 | subcontractant | 36 | — | vezi ↗ |
MC GENERAL CONSTRUCT ALFA SRLCUI 36254204 | 182 | subcontractant · aceeași ofertă | 3 | — | vezi ↗ |
MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SRLCUI 22626022 | 20 | co-subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
COMPACT PROIECT MANAGEMENT SRLCUI 29157365 | 19 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
LKY SOLUTIONS SRLCUI 34822987 | 14 | subcontractant · aceeași ofertă | 1 | — | vezi ↗ |
ONISTUA - COM SRLCUI 7234092 | 25 | subcontractant · aceeași ofertă | 1 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 183 de subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
53 de contracte atribuite, in valoare de 327.397.323 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 1.071.058 lei.
Achizitii directe
18 contracte
1.071.040 lei
Licitatii publice
35 de contracte
326.326.283 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.559 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.942.446 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 222.847 de documente constatatoare — adica sub 5,7% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 66.706 din cele 393.559 au macar un document publicat, adica 17%. Pentru celelalte 83,1% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.034 documente la 19.239.988 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 152 de zile de la data documentului, iar 28,4% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 03.09.2026, 23:58).