Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ROZINI SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

Potriviri probabile (7)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

  1. 28801/3/2026potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice 889.563.41 LEI
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalAmână cauza (11.08.2026)
    Parti (3)
    Termene si solutii (2)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a formula întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 29.09.2026, ora 10:00, completul C10 FAP, sala 223.

  2. 18046/197/2020potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    reziliere contract
    Tribunalul BrasovFond → ApelLitigii cu profesioniştiiRespingere apel (20.07.2026)
    Parti (8)
    Parcursul dosarului (2 etape · 41 termene)
    1. ApelTribunalul BrasovRespingere apel (20.07.2026)9 termene ▸
      1. Respingere apel_Hotarare

        Respinge ca neîntemeiate apelurile formulate de apelantul reclamant Matcovici Leon şi apelanta pârâtă SC ROZINI SRL împotriva sent.civ nr. 3996/23.04.2024 pronunţată de Judecătoria Braşov pe care o menţine. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi 20 iulie 2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 20.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.06.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 29.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.06.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.06.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 15.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.05.2026.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de cererea de amânare formulată în cauză, amână judecata la data de 29.05.2026 sala T5, ora 9

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Braşov, nr. 5/09.09.2025, referitoare la adoptarea formei de protest constând în amânarea judecării cauzelor până la retragerea propunerilor de modificare a legislaţiei privind statutul magistraţilor, precum şi faptul că prezenta cauză nu se regăseşte printre cele exceptate ca urgenţe, acordă termen la data de 23.01.2026 sala T5, ora 9 pentru când se citează părţile.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză, amână judecata la data de 10.10.2025 sala T5, ora 9

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză, amână judecata la data de 06.06.2025 sala T5, ora 9

    2. FondJudecatoria BrasovAdmite cererea (23.04.2024)32 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea având ca obiect completare dispozitiv, formulată de către pârâta S.C. ROZINI S.R.L., în contradictoriu cu reclamantul MATCOVICI LEON şi cu pârâtele S.C. INOLEX CONSTR. S.R.L. şi S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L. Dispune completarea dispozitivului Sentinţei civile nr. 11345/28.11.2023, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul nr. 18406/197/2020, în sensul că: Obligă reclamantul MATCOVICI LEON la plata către pârâta S.C. ROZINI S.R.L. a sumei de 1.275 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert din prezentul dosar. Respinge, ca nedovedită, cererea pârâtei S.C. ROZINI S.R.L de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată din dosarul nr. 28318/197/2017. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 23.04.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 23.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.04.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.04.2024. Pronunţată în sedinta publica, azi, 22.03.2024.

      4. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul MATCOVICI LEON, în contradictoriu cu pârâtele S.C. INOLEX CONSTR. S.R.L., S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L. şi S.C. ROZINI S.R.L.. Dispune rezilirea Contractului de prestări servicii din data de 09.06.2017, încheiat de reclamant cu pârâta S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L. Obligă pârâta S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L. la plata către reclamant a sumei de 2.877,7 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată din prezentul dosar, şi a sumei de 1.483 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată din dosarul 28318/197/2017. Obligă reclamantul la plata către pârâta S.C. INOLEX CONSTR. S.R.L a sumei de 1.275 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată din prezentul dosar. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.11.2023.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.11.2023.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.11.2023.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 07.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.10.2023.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 31.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.10.2023.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.09.2023.

      10. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Termen preschimbat.

      11. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 29.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.09.2023

      12. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată stabilit din data de 19.09.2023 în data de 15.09.2023, cu păstrarea orei stabilite la ultimul termen de judecată, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, cu aceleaşi menţiuni stabilite prin încheierea de la ultimul termen de judecată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.06.2023.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 19.09.2023, ora 10:00, ptr. ca reclamantul să precizeze în concret în ce constă prejudiciul invocat.

      14. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de reclamantul MATCOVICI LEON, ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.03.2023.

      15. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge obiecţiunile formulate la raportul de expertiză de către pârâta S.C. INOLEX CONSTR S.R.L., ca neîntemeiate. Fixează termen de judecată la data de 09.05.2023, ora 09:00, cu citarea părţilor. Pune în vedere părţilor să formuleze concluzii în legătură cu onorariul dnei. expert. Pune în vedere reclamantului să precizeze situaţia imobilului de la momentul administrării expertizei administrate în dosarul nr. 28318/197/2017 şi până în prezent, respectiv dacă au fost continuate lucrările şi în ce condiţii, dacă a fost înstrăinat imobilul şi în ce condiţii şi să depună înscrisuri doveditoare, sub sancţiunea suspendării cauzei, în temeiul art. 242 C.proc. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.02.2023.

      16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 27.02.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.02.2023.

      17. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 10.02.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.01.2023.

      18. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge cererea de anulare a raportului de expertiză nr. 933284/2022 efectuat de expert Mizgan Paraschiva, formulată de pârâta S.C. INOLEX CONSTR. S.R.L., ca neîntemeiată. Fixează termen de judecată la data de 27.01.2023, ora 09:00, cu citarea părţilor. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.11.2022.

      19. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 11.11.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.11.2022

      20. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.11.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.11.2022.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2022.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 20.09.2022, ora 11.00

      23. termen
      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Acordă termen de judecată la data de 17.05.2022, ora 12.00 pentru întocmire raport expertiză.

      25. Încheiereincheieredesedinta

        Dispune preschimbarea termenului de judecata acordat la data de 15.02.2022 pentru data de 11.02.2022, ora 11.00, camera 46.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2022, ora 12.00 in vederea audierii expertului

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 01.02.2022, ora 10.00, fata de cererea de amanare formulata de aparatorul ales ales al reclamantului

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 02.12.2021, ora 09.00, pentru a se reveni cu adresa expert.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru întocmirea raportului de expertiză , amână cauza la data de 19.10.2021.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână cauza la data de 27.05.2021.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probatoriului, amână cauza la data de 11.05.2021.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru depunerea diferenţei de taxă judiciară de timbru, amână cauza la data de 30.03.2021.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de MATCOVICI LEON. CU DOM. ALES LA CAB. AV. JOIŢA CĂTĂLIN MARIUS, (06.06.2024)
    • Apel — declarata de MATCOVICI LEON. CU DOM. ALES LA CAB. AV. JOIŢA CĂTĂLIN MARIUS, (05.06.2024)
    • Apel — declarata de MATCOVICI LEON. CU DOM. ALES LA CAB. AV. JOIŢA CĂTĂLIN MARIUS, (22.01.2024)
    • Apel — declarata de SC ROZINI SRL, PRIN REP. LEGAL, (08.01.2024)
  3. 16609/3/2025potrivire probabilaApelantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (16.06.2026)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (16.06.2026)4 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelurile ca nefondate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 16.06.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 16.06.2026. Pronun?ată azi, 03.06.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 03.06.2026 pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.05.2026.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza la data de 19.05.2026

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (09.02.2026)5 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite excep?ia inadmisibilită?ii cererii reconven?ionale, invocată de reclamantă. Respinge ca inadmisibilă cererea reconven?ională formulată de pârâta Team World Construct S.R.L. Admite ac?iunea formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii S.A. în contradictoriu cu pârâtele Team World Construct S.R.L. ?i Rozini S.R.L. Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamantă a sumei de 662.535,37 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 725 de zile de întârziere, între 22.04.2023 ?i 15.04.2025 ?i în continuare la plata penalită?ilor de întârziere de 0,05%/zi de întârziere calculate la valoarea restului rămas de executat, începând cu data de 16.04.2025 până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul contractului nr. 62/03.02.2020. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de recurs care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a – Contencios administrativ şi fiscal. Soluţie pusă la dispoziţie prin grefa instanţei, astăzi, 9 februarie 2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 9 februarie 2026. Soluţie pusă la dispoziţie prin grefa instanţei, astăzi, 3 februarie 2026.

      3. SuspendatRezolutie

        Amânare conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.3/26.08.2025.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat pentru ca reclamanta să ia cunoştinţă de conţinutul cererii reconvenţionale iar pârâta să depună precizările solicitate

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat îbn vederea soluţionării cererii de rexaminare a taxei judiciare de timbru

    Cai de atac (4)
    • Apel (18.03.2026)
    • Apel — declarata de TEAM WORLD CONSTRUCT S.R.L., (18.03.2026)
    • Apel (16.03.2026)
    • Apel — declarata de ROZINI S.R.L., (16.03.2026)
  4. 149/84/2022potrivire probabilaCreditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea debitorului practician agreat
    Tribunalul SalajFondFalimentAdmis (05.05.2026)
    Parti (59)
    Termene si solutii (20)
    1. Admis_Hotarare

      Aprobă Raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj, în cadrul procedurii falimentului debitoarei S.C. CONSILVA S.A. ?imleu Silvaniei, publicat în B.P.I. nr. 8155/23.03.2026. În baza art. 175 alin.(2) rap.la art. 167 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, dispune închiderea procedurii falimentului fa?ă de debitoarea S.C. CONSILVA S.A. ?i radierea debitoarei din Registrul comer?ului. În baza art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, descarcă lichidatorul judiciar ?i toate persoanele care l-au asistat de orice îndatoriri ?i responsabilită?i cu privire la procedură, debitor ?i averea lui, creditori sau titulari de drepturi de preferin?ă, ac?ionari sau asocia?i. Dispune notificarea prezentei sentin?e către DGRFP Cluj-Napoca ?i ORC de pe lângă Tribunalul Sălaj în vederea efectuării men?iunii închiderii procedurii ?i radierii. Dispune publicarea prezentei hotărâri în BPI. Executorie. Cu drept de apel la Curtea de Apel Cluj, în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicarea în BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sălaj, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 05.05.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 05.05.2026, în vederea citării creditorilor în BPI

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 07.04.2026, în vederea continuării procedurii

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2026, în vederea continuării procedurii

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 24.10.2025, în vederea valorificării bunurilor

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 03.06.2025, în vederea valorificării bunurilor

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 04.03.2025 pentru valoricarea bunurilor

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea valorificării bunurilor, amână judecarea cauzei la data de 03.12.2024.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 03.09.2024, în vedere valorificării bunurilor

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 30.04.2024 în vederea continuării procedurii de insolvenţă

    11. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite cererea creditorului Tribunalul Sălaj ?i, în baza art. 143 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, aprobă intrarea în faliment în procedură generală a debitorului SC C. S.A. Dispune dizolvarea societă?ii. Dreptului de administrare al debitorului încetează de drept la data prezentei. Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe I. 2007 SPRL F. Cluj care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Stabile?te onorariul lichidatorului judiciar provizoriu la 1000 lei lunar plus TVA. Dispune lichidatorului judiciar provizoriu să notifice intrarea în faliment şi să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare a patrimoniului debitorului, în conformitate cu art. 146 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului-sindic sau al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr .85/2014. Stabile?te în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obliga?ia comunicării de urgen?ă a acestei interdic?ii tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii în vederea întocmirii tabelului suplimentar data de 12.12.2023, precum ?i cerin?ele pentru ca o crean?ă înregistrată să fie considerată valabilă. Fixează termen de verificare a creanţelor, de întocmire ?i publicare a tabelului suplimentar de creanţe data de 12.01.2024. Contestaţiile vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile pe care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită. Partea care formulează contestaţia/întâmpinarea este obligată să se conformeze obliga?iilor prevăzute de art. 401 din Legea nr. 85/2014 privind depunerea la dosar a dovezii de comunicare, sub sancţiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul cod de procedură civilă, ale cărei limite se dublează. Termenul de definitivare a tabelului consolidat de crean?e va fi data de 09.02.2024. ?edin?a adunării creditorilor în care va fi discutată confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia, va fi stabilită cel târziu la data de 20.12.2023. Convocatorul tuturor adunărilor creditorilor va fi depus la dosar cel târziu în ziua următoare publicării acestuia în BPI. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale debitorului în conformitate cu Legea nr. 16/1996 ?i să previzioneze sumele necesare achitării acestor servicii. Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar să depună la dosar raportul de activitate lunar, care va cuprinde aspecte privitoare la activitatea desfă?urată de la ultimul raport de activitate, iar în luna în care este stabilit termen, raportul va fi depus cu cel pu?in 5 zile anterior ?edin?ei de judecată. Actele pentru care se impune publicarea în BPI vor fi depuse la dosar doar împreună cu dovada comunicării acestora în BPI. Stabile?te termen pentru verificarea modului de îndeplinire a atribu?iilor lichidatorului judiciar la data de 06.02.2024, în ?edin?ă publică, orele 9,00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Sălaj sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată la data de 30.10.2023 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

    12. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 30.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.10.2023.

    13. Termen preschimbat
    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 16.10.2023, în vederea citării creditorilor în BPI pentru a-şi expune punctul cu privire la cererea de intrare în faliment

    15. Legea 85/2006 privind insolventaincheieredesedinta

      Admite cererea de preschimbare a termenului de judecată în dosarul nr.149/84/2022 a Tribunalului Sălaj şi în consecinţă: Preschimbă termenul de judecată din data de 03 octombrie 2023, pentru data de 05 septembrie 2023, pentru când se vor cita părţile. Dată în camera de consiliu şi pronunţată azi, 14 iunie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 03.10.2023, în vedere continuării procedurii

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii, amână judecarea cauzei la data de 02.05.2023.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii, amână judecarea cauzei la data de 07.02.2023.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii, amână judecarea cauzei la data de 04.10.2022.

    20. Legea 85/2006 privind insolventaHotararecameraconsiliu

      Dispune conexarea cererii creditorului S. C. SRL Nu?falău, care face obiectul dosarului nr. 2/84/2022, la cererea debitorului C. SA ?imleu Silvaniei pentru deschiderea procedurii insolven?ei, care face obiectul dosarului nr. 149/84/2022. Admite cererea introdusă de către debitorul C. SA ?imleu Silvaniei. Deschide procedura generală a insolvenţei împotriva patrimoniului debitorului. Cererea pentru deschiderea procedurii introdusă de creditorul S. Com SRL Nu?falău în dosarul conex se califică drept declara?ie de crean?ă. De asemenea, cererea introdusă de creditorul I. SRL ?imleu Silvaniei, ulterior cererii debitorului ?i ata?ată la dosarul acestuia, se califică drept declara?ie de crean?ă. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu societatea de insolvenţă I. 2007 SPRL Filiala Cluj. Fixează în favoarea administratorului judiciar provizoriu desemnat, până la confirmarea lui în condi?iile legii, un onorariu provizoriu în cuantum de 1.500 lei lunar, pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare a procedurii în acest stadiu, dintre cele prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar, pe temeiul art. 45 alin.1 lit. d) raportat la art. 58 alin.1 lit. b) din Legea nr. 85/2014, obligaţia de a examina activitatea debitorului ?i de a întocmi ?i de a depune la dosar un raport amănunţit, conform dispozi?iilor art. 97 din Legea nr. 85/2014 – în termen de 40 de zile de la desemnarea sa – asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, în acest din urmă caz, urmând a propune intrarea în faliment. Stabileşte, de asemenea, în sarcina administratorului judiciar provizoriu, pe temeiul art. 45 alin.1 lit. d) raportat la art. 101 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de a efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Dispune comunicarea prezentei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, această din urmă comunicare urmând a fi efectuată de administratorul judiciar provizoriu. Dispune administratorului judiciar provizoriu efectuarea notificărilor cu privire la deschiderea procedurii, în condi?iile art. 99-100 din Legea nr. 85/2014, tuturor creditorilor, debitorului, O.R.C. Sălaj. Notificarea va cuprinde: - termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, care va fi un termen de 10 zile de la primirea notificării, conform art. 71 alin.2, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora - termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care este, potrivit legii, de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii – 14.03.2022; se vor men?iona cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care, potrivit legii, nu poate depăşi 20 de zile pentru procedura generală sau, respectiv, 10 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut pentru declararea crean?elor – 04.04.2022 - termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care, potrivit legii, nu poate depăşi 25 de zile, în cazul procedurii generale şi al celei simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri – 02.05.2022, care se prelunge?te în cazul crean?elor contestate până la data solu?ionării contesta?iilor de către judecătorul-sindic - locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care, potrivit legii, are loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – termen fixat de judecătorul-sindic 11.04.2022 Termen de judecată pentru solu?ionarea eventualelor contesta?ii ?i pentru verificarea procedurii: 03.05.2022. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Sălaj. Dată în camera de consiliu ?i pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.01.2022.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SECUI COM SRL, (01.02.2022)
  5. 15906/197/2025potrivire probabilaTerţ popritdetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria BrasovFondCivilRespinge cererea (19.11.2025)
    Parti (3)
    • INVESTCAPITAL LTD, PRIN REP LEGALCreditor
    • ROZOREA (FOSTA MANAILA) MIHAELA SIMONADebitor
    • ROZINI SRL, PRIN REPR. LEGALTerţ popritposibil 17551586
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge ca rămasă fără obiect cererea de validare a popririi. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.11.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.11.2025.

    3. Termen preschimbat

      Termen preschimbat la data de 12.11.2025 ora 9.00, C18, sala J2.

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă termenul de judecată din data de 02.10.2025 la data de 12.11.2025, ora 9.00, sala J2, C18. Citarea părţilor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.09.2025.

  6. 16609/3/2025/a1potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – reexaminare taxă de timbru
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (20.06.2025)
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea de reexaminare. Constată că cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru. Definitivă. Pronunţată astăzi, 20.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amână pronun?area cauzei la data de 20.06.2025

  7. 19663/3/2023potrivire probabilaPârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (16.04.2024)
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmitere apel (16.04.2024)2 termene ▸
      1. Admitere apelHotarare

        Admite apelul şi schimbă sentinţa în sensul că admite în totalitate cererea de chemare în judecată şi obligă pârâtele, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 220.235,89 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada 24.08.2022-21.04.2023. Definitivă. Pronunţată azi, 16.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la 16.04.2024. Definitivă. Pronunţată azi, 11 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite in parte cererea (10.11.2023)4 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Admite în parte cererea formulată de reclamanta COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. - S.A., în contradictoriu cu pârâtele SC TEAM WORLD CONSTRUCT SRL ?i SC ROZINI SRL. Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamantă a penalită?ilor de întârziere de 0,05% pe zi, pentru perioada 24.08.2022-21.04.2023, penalită?i de întârziere ce se vor calcula prin raportare la contravaloarea lucrărilor de execu?ie rămase de executat, astfel cum rezultă din rapoartele lunare de activitate emise în perioada de referin?ă. Respinge cererile reclamantei ?i pârâtei C TEAM WORLD CONSTRUCT SRL de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiate. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti- Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronunţată azi, 10.11.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 10.11.2023 când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 06.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la data de 06.11.2023, ora 10:00, în vederea administrării probei cu înscrisuri.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Termen la data de 16.10.2023, ora 10:30, pentru a se depune la dosarul cauzei întâmpinările formulate în combaterea acţiunii.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. S.A., (24.11.2023)

1–7 din 7

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)