Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru EUROPLUS CONSTRUCT S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 10237/94/2023Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Curtea de Apel BucurestiFond → Apel → RecursLitigii cu profesioniştiiNefondat (20.05.2026)
    Parti (5)
    Parcursul dosarului (3 etape · 12 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. ApelTribunalul IlfovNefondat (20.05.2026)6 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare urmând ca cererea de recurs să fie depusă la Tribunalul Ilfov. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de grefa instan?ei, azi, 20.05.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 20.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.05.2026.

      3. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 5/26.08.22025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, având în vedere măsurile adoptate ?i întrucât prezenta cauză nu se regăse?te printre cele care se judecă pe durata protestului, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge cererea de preschimbare termen. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 05.03.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de grefa instan?ei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        În temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, având în vedere că doamna judecător Simion Raluca Elena se află în concediu de odihnă, amână pronunţarea în cauză la data de 05.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.02.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19.02.2025, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.02.2025.

    3. FondJudecatoria BufteaAdmite cererea (07.05.2024)6 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 87.491,69 lei cu titlu de debit principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4790 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 08.05.2024. prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 07.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.04.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 23.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.04.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 16.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.04.2024.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru îndeplinirea unor obligaţii

      6. Încheiereincheieredesedinta

        Respinge cererea de preschimbare a termenului formulată de reclamanta Pepiniera Neptun ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09.01.2023.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de SC EUROPLUS CONSTRUCT SRL, (21.07.2026)
    • Apel — declarata de SC EUROPLUS CONSTRUCT SRL, (12.07.2024)
  2. 263/93/2025*Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice -transpus din Secţia a I-a civilă
    Tribunalul IlfovFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (14.08.2025)
    Parti (2)
    • EUROPLUS CONSTRUCT SRLReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MANGALIAPârât
    Termene si solutii (5)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3306738,13 lei reprezentând contravaloare lucrări şi a sumei de 714451,39 reprezentând penalităţi de întârziere. Respinge cererea reconvenţională, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, 14.08.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 14.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 01.08.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 01.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.07.2025.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 18.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2025.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.06.2025.

  3. 7236/3/2025Creditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (31.07.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (8)
    1. Respinge cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea EUROPLUS CONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., ca neîntemeiată. Ia act că debitoarea a solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de cerere în anulare pentru creditoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.07.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.07.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 17.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.06.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisul depus în şedinţă se amână cauza la data de 18.06.2026.

    6. Alte soluţiiRezolutie

      Completul nr. 22 FOND şi 22 FOND CC a fost desfiin?at prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Bucure?ti nr. 25 din data de 27.11.2025. Dosarele urmează a fi repartizate în conformitate cu dispozi?iile art. 103 alin. 2-3 ROIJ. Păr?ile urmează a fi citate pentru termenele ce urmează a se stabili.

    7. Termen preschimbat

      Completul nr. 22 Fond a fost desfiinţat prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Bucureşti nr. 25 din data de 27.11.2025. Dosarele urmează a fi repartizate în conformitate cu dispozi?iile art. 103 alin. 2-3 ROIJ. Părţile urmează a fi citate pentru termenele ce urmează a se stabili.

    8. Alte cauzeRezolutie

      În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din data de 26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti dispune amânarea soluţionării prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată.

  4. 1506/93/2025Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul IlfovFondLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (03.06.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare şi amână judecarea cauzei la data de 07.10.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 03.06.2026.

    4. Anulează cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta NEO LUX SRL, pentru neîndeplinirea obliga?iilor impuse prin rezolu?ia din data de 18.06.2025. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronun?ată astăzi, 14.08.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ii prin mijlocirea grefei instan?ei.

  5. 745/111/2026Pârâtdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract CONTRACT 6799/2019; 10926/30.05.2022
    Tribunalul BihorFondContencios administrativ şi fiscalConsfinţeşte tranzacţia părţilor (12.06.2026)
    Parti (3)
    • SC STEFANUT & DARIA SRLReclamant
    • COMUNA SÂNMARTIN ( UAT SÂNMARTIN) PRIN PRIMAR LAZA CRISTIANPârât
    • S.C. EUROPLUS CONSTRUCT S.R.LPârât
    Termene si solutii (4)
    1. Consfinţeşte tranzacţia părţilor_Hotarare

      Ia act ?i consfin?e?te învoiala păr?ilor, conform Tranzac?iei încheiată la data de 29 aprilie 2026, care face parte integrantă din hotărâre, în cauza privind pe reclamanta S.C. ?TEFĂNU? & DARIA S.R.L., în contradictoriu cu pârâ?ii U.A.T. COMUNA SÂNMARTIN, prin Primar ?i S.C. EUROPLUS CONSTRUCT S.R.L., tranzac?ie având următorul con?inut: ,,TRANZAC?IE Păr?ile: 1 COMUNA SÂNMARTIN, cu sediul în loc. Sânmartin, str. Bulevardul Felix, Nr. 105, jude? Bihor, telefon: +40 259318003, e-mail: primaria.sinmartin@cjbihor.ro, cod fiscal 4641296, reprezentată legal prin domnul LAZA CRISTIAN - Primar, si 2 STEFANUT & DARIA SRL, cu sediul in str. Pictor Traian Goga, nr. 8 Oradea, CIF 33163691, reprezentata legal prin administrator Fit Marius, Având în vedere contractul de lucrări nr. A5852/22.09.2020, contractul de lucrări nr. 10926/30.2022 si dosarele aflate pe rolul instan?elor de judecată, respectiv nr. 3593/111/2025*, nr. 636/111/2026, nr. 3592/111/2025*, nr. 3573/111/2025*, nr. 264/111/2026, nr. 745/111/2026 ?i nr. 3475/111/2025*, având în vedere tranzac?ia intervenită între păr?i în dosarul 636/111/2026 al Tribunalului Bihor, care a clarificat raporturile juridice existente între păr?i, prin care păr?ile au convenit la stingerea integrală a tuturor litigiilor ?i preten?iilor reciproce izvorâte din sau în legătură cu raporturile juridice deduse judecă?ii în dosarele men?ionate mai sus, în următoarele condi?ii: „a) La data semnării prezentei conven?ii, COMUNA SANMARTIN va achita suma de 1.234.841,40 lei, reprezentând 20% din suma totală de 6.174.207 lei. b) Suma de 91.076 lei, datorată de STEFANUT & DARIA SRL către COMUNA SÂNMARTIN, reprezentând corec?ie aferentă situa?iei de plată nr. 22, conform facturii nr. DAR624/05.12.2024, se compensează cu parte din debitul datorat de COMUNA SÂNMARTIN. c) Diferen?a de debit rămasă, în cuantum de 4.848.289,60 lei (4.939.365,60 lei - 91.076 lei), datorată către STEFANUT & DARIA SRL, se va achita în tran?e, cel târziu până la data de 30.06.2026, conform unui grafic de plată agreat de păr?i. d) În cazul în care COMUNA SANMARTIN nu achită integral diferen?a de debit până la data de 30.06.2026, va datora penalită?i de întârziere în cuantum de 5% aplicat asupra soldului total de 6.174.207 lei (308710 lei pe zi), calculate începând cu data de 01.07.2026 ?i până la plata integrală. e) Păr?ile convin că toate penalită?ile de întârziere pretinse reciproc până la data prezentei conven?ii, rezultate din litigiile enumerate anterior, se compensează integral ?i sunt stinse. Penalită?ile aplicabile ulterior vor fi exclusiv cele prevăzute la lit. d). f) Păr?ile confirmă că garan?ia de bună execu?ie solicitată în dosarul nr. 3475/111/2025* a fost restituită anterior semnării prezentei conven?ii ?i nu mai există preten?ii sub acest aspect.” Prin urmare, s-a convenit ?i la stingerea litigiului ce formează obiect al dosarului cu nr. 745/111/2026 al Tribunalului Bihor, sens în care s-a solicitat să se dea curs prezentei tranzac?ii, pronun?ând o hotărâre de expedient în acest sens. A. OBIECTUL TRANZAC?IEI Păr?ile convin ca, prin încheierea prezentei tranzac?ii cu caracter definitiv ?i irevocabil, să stingă integral litigiul ?i preten?iile reciproce izvorâte din sau în legătură cu raporturile juridice deduse judecă?ii în dosarul nr. 745/111/2026 al Tribunalului Bihor. Noi, păr?ile, convenim să nu mai avem nicio preten?ie reciprocă constând în penalită?ile de întârziere (pct. 1 din cerere) cu privire la Contractul de Lucrări nr. 6799/12.04.2019 (f.f 559/14.12.2022; f.f. 560/14.12.2022; f.f. 572/02.03.2023; f.f. 573/02.03.2023; f.f 589/09.08.2023; f.f 590/09.082023) si de 0,1% la Contractului de Lucrări nr. 10926/30.05.2022 (f.f. 574/02.032023 ?i f.f. 611/29.082024; f.f. 538/08.06.2022; f.f. 10016/20.10.2022), cât ?i cu privire la solicitarea dobânzii legale penalizatoare (pct. 2 din cerere) ce formează obiect al ac?iunii principale, după cum nu mai avem nicio preten?ie legată de suma pretinsă prin intermediul cererii reconven?ionale cu titlu de penalită?i de întârziere, astfel că în?elegem să stingem litigiul ce formează obiect al acestui dosar. Păr?ile declară că sting în mod definitiv orice preten?ii reciproce, izvorâte din raportul juridic dedus judecă?ii în cadrul acestui dosar, solicitând a se lua act de tranzac?ia încheiată, care să fie consfin?ită în totalitate, în temeiul art. 438 C. proc. civ. Încheiată în 5 exemplare originale, azi, data de 29.04.2026, la sediul Primăriei Sânmartin. COMUNA SÂNMARTIN STEFANUT & DARIA SRL Laza Cristian - Primar Fit Marius Bogdan – Administrator” În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) lit. i^1) raportat la art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către reclamantă a sumei de 1.132,50 lei, reprezentând jumătate din contravaloarea taxei judiciare de timbru achitate conform Chitan?ei pentru crean?ele bugetelor locale nr. 26564 2904040035 AIP/29.04.2026, emisă de Municipiul Oradea – Direc?ia Economică. Raportat la Încheierea civilă nr. 14/CA/02 aprilie 2026, pronun?ată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 745/111/2026/a1, dispune plata e?alonată a sumei de 26.095,50 lei reprezentând jumătate din diferen?a de taxă judiciară de timbru, în 23 rate lunare, din care 22 rate a câte 1.132,50 lei fiecare, plătibile până la data de 25 a fiecărei luni, prima până la data de 25.05.2026, iar ultima rată, în cuantum de 1.180,50 lei, plătibilă până la data de 25.03.2028. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea ?i motivele de apel se depun la Tribunalul Bihor - Sec?ia a III-a Contencios Administrativ ?i Fiscal. Pronunţarea prezentei hotărâri se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12 iunie 2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 12.06.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru îndeplinirea de către părti a obligatiilor ce le revin

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Admite în parte cererea pentru acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, cerere formulată de reclamanta S.C. ?TEFĂNU? & DARIA S.R.L., ?i, în consecin?ă: Dispune eşalonarea plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 54.455,82 lei în 12 (doisprezece) rate lunare, în perioada aprilie 2026 – martie 2027, şi anume câte 4.530 lei cu acest titlu în fiecare dintre lunile din perioada aprilie 2026 – februarie 2027, iar în luna martie 2027 la plata diferen?ei de 4.625,82 lei, plata fiecărei rate urmând a fi achitată până cel mai târziu la sfâr?itul lunii aferente, dovezile privind plata ratelor aferente taxei judiciare de timbru urmând a fi depuse la dosarul cauzei de către reclamantă. Respinge, în rest, cererea pentru acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării. Cererea de reexaminare se depune la Tribunalul Bihor – Sec?ia a III-a Contencios Administrativ ?i Fiscal. Dată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19 martie 2026.

  6. 27788/3/2026Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
  7. 427/111/2026Pârâtdetalii ▸
    Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
    Tribunalul BihorFondContencios administrativ şi fiscalAdmite in parte cererea (22.05.2026)
    Parti (2)
    • COMUNA SÂNMARTINReclamant
    • EUROPLUS CONSTRUCT SRLPârât
    Termene si solutii (4)
    1. Admite in parte cererea_Hotarare

      Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Comuna Sânmartin prin Primar în contradictoriu cu pârâta Europlus Construct S.R.L.. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere constând în dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 102.027,07 lei începând cu data 25.03.2024 şi până la data achitării efective a debitului. Respinge cererea de plată a sumei de 102.027,07 lei ca fiind rămasă fără obiect. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată azi, 22.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 22.05.2026. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.05.2026.

    3. Repus pe rolincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol, fixează termen pentru data de 15.05.2026 pentru când se vor cita părţile.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 27.03.2026. Stabileşte că pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 alin.2 din Codul de procedură civilă.

  8. 32510/281/2024Creditordetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria PloiestiFondCivilRespinge cererea (23.12.2025)
    Parti (4)
    Termene si solutii (8)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea de validare a popririi, ca neîntemeiată. Desfiin?ează poprirea înfiin?ată în dosarul de executare silită nr. 1930/2024 al SCPEJ Trifina, Tănase ?i Galea prin adresa emisă la data de 28.11.2024. Obligă creditorul să plătească ter?ului poprit suma de 3.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Ploie?ti. Pronunţată azi, 23.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 23.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, data de 18.12.2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 18.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, data de 11.12.2025.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, data de 27.11.2025.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 27.11.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.11.2025.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploieşti, potrivit căreia s-a hotărât judecarea doar a cauzelor prevăzute la art. 3 din hotărâre, instanţa va dispune amânarea judecăţii cauzei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 18.09.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 15.05.2025.

  9. 32513/281/2024Creditordetalii ▸
    validare poprire
    Judecatoria PloiestiFondCivilConstată perimată cererea (04.02.2026)
    Parti (5)
    • SCPEJ TRIFINA, TĂNASE ŞI GALEAPetent
    • EUROPLUS CONSTRUCT SRLCreditor
    • UNION ART EXPERT SRLDebitor
    • ONE FENSTER CONSULTING S R LTerţ poprit
    • STATE IULIAN RAZVANDebitor
    Termene si solutii (2)
    1. Constată perimată cererea_Hotarare

      Admite excepţia perimării, invocată din oficiu. Constată perimată cererea de chemare în judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Ploieşti. Pronunţată astăzi, 04.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. 242 NCPC/155-1 CPCincheiereSuspendare

      Dispune suspendarea judecării cauzei, în temeiul art. 242 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la Judecătoria Ploieşti. Pronunţată astăzi, 28.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  10. 2764/93/2025*Creditordetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice ORDONANTA DE PLATA
    Tribunalul IlfovFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (23.01.2026)
    Parti (2)
    • EUROPLUS CONSTRUCT SRLCreditor
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DRAGOMIRESTI VALEDebitor
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Respinge ca neîntemeiată exceptia inadmisibilitatii cererii de emitere ordonantă de plată, invocată de pârâtă. În temeiul art. 1021 C.proc.civ., respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată. Cu drept de a formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.01.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 23.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.01.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 22.01.2026, pentru când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.01.2026.

1–10 din 30

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)