Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 2449/103/2014/a31Creditorpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    contestaţie împotriva măsurii/ din raport de activitate depus la 11.02.2025 publicat în BPI 18030/14.10.2024
    Tribunalul NeamtFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (28.07.2026)
    Parti (86)
    Termene si solutii (7)
    1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

      repus pe rol. Constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea ARVI INVEST RO SRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Prof Ion Paul nr. 2A, et. 2, ap. 15, jud. Iaşi, a cărei creanţă a fost cesionată către PAMBAC SA, cu sediul în Bacău, Calea Moineşti nr. 14, jud. Bacău, J1991000070045, CUI RO 950264, în contradictoriu cu debitoarea GA-PRO-CO CHEMICALS SA-în faliment, prin lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BRĂILA SPRL, cu sediul în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 34, jud. Brăila, înlocuit prin Încheierea de şedinţă nr. 89/F din data de 10.06.2026, cu practicianul în insolvenţă EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL – FILIALA BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor nr. 11, et. 5, sector 3, având ca obiect contestaţie măsură lichidator judiciar. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţarea hotărârii, urmând ca cererea să fie depusă la Tribunalul Neamţ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.07.2026.

    2. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

      În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ., dispune suspendarea judecării prezentei cauze, având ca obiect contestaţie măsură lichidator judiciar cuprinsă în raportul de activitate publicat în BPI nr. 18030/14.10.2024, formulată de contestatoarea ARVI INVEST RO SRL, până la data solu?ionării definitive a dosarului nr. 2449/103/2014/a32 aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării cauzei. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Neamţ. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 23.09.2025.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei formulată de lichidatorul judiciar; prorogă termenul pentru punerea în discuţia părţilor a excepţiei suspendării cauzei în temeiul dispoziţiilor art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă;

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a fi citat în cauză comitetul creditorilor în componenţa rezultată din sentinţa civilă nr.136/F din 29.04.2025 pronunţată în dosarul asociat nr.2449/103/2014/a31 având ca obiect cererea de anulare a procesului verbal al adunării creditorilor nr.123/26.02.2025 publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr.4258 din 28.02.2025 şi sentinţa civilă nr.186/F din 3.06.2025 pronunţa în dosarul nr.2449/103/2014/a37 având ca obiect cererea de anulare a procesului verbal al adunării creditorilor nr. 239/5.05.2025 publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr.9914 din 6.05.2025, respectiv: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, Raffinachem Limited şi ARVI INVEST RO S.R.L. Iaşi; Pentru acest motiv,

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de conexarea la prezenta cauză a dosarului nr.2449/103/2014/a32.1. pentru a fi citat în cauză comitetul creditorilor debitoarei, în componenţa care va rezulta din hotărârea (executorie) pronunţată în dosarul nr.2449/103/2014/a34 şi din hotărârea care se va pronunţa în dosarul nr.2449/103/2014/a37,

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru îndeplinirea procedurii de citare, având în vedere că prezenta contestaţie se judecă în contradictoriu cu comitetul creditorilor debitoarei, pentru ca ARVI INVEST RO SRL să formuleze precizările solicitate de instanţă,

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru îndeplinirea procedurii de citare, pentru a da posibilitatea creditorilor debitoarei şi lichidatorului judiciar să ia cunoştinţă de conţinutul contestaţiei formulată de contestatoare, pentru ca lichidatorul judiciar să depună la dosar înscrisul solicitat de instanţă;

  2. 227/103/2026Creditor NEAFECTATpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    alte cereri
    Curtea de Apel BacauFond → ApelFalimentNefondat (19.06.2026)
    Parti (158)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BacauNefondat (19.06.2026)3 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 19 iunie 2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19 iunie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 09.06.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 9 iunie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 26 mai 2026.

    2. FondTribunalul NeamtLegea 85/2006 privind insolventa (10.02.2026)1 termen ▸
      1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

        Admite cererea formulată de debitoarea FEROMET M SRL, cu sediul în com. Dumbrava Roşie, sat Izvoare, nr. 66, jud. Neamţ şi în consecinţă: În baza art. 15 ind. 7 alin. 1 pct. B din Legea nr. 85/2014, confirmă acordul de restructurare al debitoarei, întocmit la data de 15.12.2025, astfel cum a fost modificat, înregistrat sub nr. 40.017IS/13.01.2026. Constată faptul că administratorul restructurării contractat de către debitoare este Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-Filiala Bacău, cu sediul în mun. Bacău, str. Oituz nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacău. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, urmând ca cererea să fie depusă la Tribunalul Neamţ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.02.2026.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de GARANTI BANK S.A. SUCURSALA PIATRA NEAMŢ, (20.02.2026)
    • Apel — declarata de GARANTI BANK S.A., (20.02.2026)
  3. 8441/55/2025Pârâtpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    obligatia de a face
    Curtea de Apel TimisoaraFond → Apel → RecursLitigii cu profesioniştiiRespingere apel (23.04.2026)
    Parti (6)
    • Neamţu TeodorReclamant
    • HIDROELECTRICA SAPârât
    • Neamţu TeodorApelant
    • HIDROELECTRICA SAIntimat
    • Neamţu TeodorRecurent Reclamant
    • HIDROELECTRICA SAIntimat PARAT
    Parcursul dosarului (3 etape · 5 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Timisoara1 termen ▸
      1. termen
    2. ApelTribunalul AradRespingere apel (23.04.2026)1 termen ▸
      1. Respingere apel_Hotarare

        Respinge apelul formulat de apelantul-reclamant Neam?u Teodor, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Hidroelectrica SA, împotriva Sentinţei civile nr. 3476/18.11.2025 pronunţată de Judecătoria Arad în dosar nr. 8441/55/2025. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac ce se depune la Tribunalul Arad. Pronunţată la data de 23.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

    3. FondJudecatoria AradRespinge cererea (18.11.2025)3 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Respinge cererea depusă de reclamantul Neamţu Teodor, în contradictoriu cu pârâta Hidroelectrica SA, vizând obligarea debitoarei să procedeze la stornarea facturilor emise pentru locul de consum POD RO005E522052133 şi, pe cale de consecinţă, să procedeze la reemiterea acestora cu respectarea prevederilor art. 73*1 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice ?i a gazelor naturale vizând executarea Contractului de Furnizare energie electrică la clien?ii finali nr. 2022.50.8892 din data de 10.12.2022, POD RO005E22052333, căruia îi corespunde Contractul de Vânzare-Cumpărare a energiei electrice nr. 2023.1823.1732 din data de 28.07.2023, POD RO005E522052133. Fără cheltuieli de judecată. Cu apel, în 30 zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea se va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată la data de 18.11.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.11.2025, pentru a se depune concluzii scrise. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.11.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        T: 04.11.2025, (interval orar 10:00-11:00)- Având în vedere Hotărârea nr.2/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad şi reţinând că prezenta cauză nu se regăseşte printre cauzele cu caracter urgent enumerate în anexa acestei hotărâri, va dispune amânarea judecării cauzei.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de Neamţu Teodor, (16.06.2026)
    • Apel — declarata de Neamţu Teodor, (19.01.2026)
  4. 21058/3/2020Pârâtpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    pretenţii
    Curtea de Apel BucurestiFond → Recurs → ApelLitigii cu profesioniştiiAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea (23.10.2025)
    Parti (7)
    • HIDROCONSTRUCTIA SAReclamantposibil 1556820
    • HIDROELECTRICA SAPârât
    • "SUCIU, POPA ŞI ASOCIATII SPARL PENTRU HIDROELECTRICA SAPârât
    • HIDROCONSTRUCTIA S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CONSORŢIUL DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ FORMAT DIN MUŞAT&ASOCIAŢII RESTRUCTURING INSOLVENCY SPRL ŞI INFINEXA RESTRUCTURING SPRLIntimatposibil 1556820
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SARecurent
    • HIDROCONSTRUCTIA SAApelant Reclamantposibil 1556820
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SAApelant Pârât
    Parcursul dosarului (3 etape · 29 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiApel (alte soluţii) (10.07.2024)4 termene ▸
      1. Apel (alte soluţii)Hotarare

        Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA ca nefondat. Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă SC HIDROCONTSRUCŢIA S.A. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Obliga pârâta SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA să plătească reclamantei suma de 3.797.347,64 lei reprezentând contravaloare lucrări şi 316.445,63 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a Civilă. Pronunţată azi, 10.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la 10.07.2024. Pronunţată azi,03.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 03.07.2024. Pronunţată azi,26.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        lipsă dosarului de ataşat

    2. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea (23.10.2025)5 termene ▸
      1. Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecareaHotărâre

        Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. împotriva deciziei civile nr. 1065 din 10 iulie 2024 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Casează decizia atacată şi trimite cauza spre o nouă judecată aceleiaşi curţi de apel. Definitivă.

      2. Amână pronunţareaÎncheiere - Amânare ulterioară a pronunţării

        Amână pronunţarea la 23.10.2025.

      3. Amână pronunţareaÎncheiere - Amânare iniţială a pronunţării

        Amână pronunţarea la 09.10.2025.

      4. Filtru - Admite în principiu cererea de recursÎncheiere admitere in principiu

        Admite în principiu recursul declarat de recurenta-pârâtă SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA împotriva deciziei civile nr. 1065 din 10 iulie 2024, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă HIDROCONSTRUCTIA SA. Stabileşte termen pentru soluţionarea recursului la data de 25 septembrie 2025 ora 09:00, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

      5. ÎncheiereÎncheiere de şedinţă

        Se va comunica părţilor raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului declarat de recurenta-pârâtă SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. împotriva deciziei civile nr. 1065 din 10 iulie 2024, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, cu menţiunea că au dreptul de a depune punct de vedere la raport în termen de 10 zile de la comunicare.

    3. FondTribunalul BucurestiAdmite in parte cererea (29.12.2023)20 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Respinge excepţiile invocate de pârâtă. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plăteascî reclamantei suma de 3 331 006,71 lei cu titlu de preţ. Respinge cererea expertului de majorare a onorariului. Cu apel în 30de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 396 C.proc.civ., având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 29.12.2023. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.12.2023.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea pârâtei să ia cunoştinţă de concluziile scrise depuse cu întârziere de reclamantă, acordă termen la data de 12.12.2023, ora 10:30. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.11.2023.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În temeiul art. 244 alin. " C.pr.civ., acordă termen pentru dezbaterea fondului la data de 14.11.2023, ora 10:30. Încheierea a fost pronunţată în şedinţă publică azi, 17.10.2023

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni, acordă termen la data de 17.10.2023, ora 10:15. Pronunţată în şedinţă piblică astăzi, 05.09.2023

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        având în vedere lipsa răspunsului la obiectiuni, va amâna judecata

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raspunsului la obiectiuni, va acorda termen la data de 09.05.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.02.2023.

      8. Termen preschimbat

        Potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Bucureşti nr. 42/18.11.2022 a fost avizată favorabil solicitarea de a se aproba desfiinţarea completului 10 fond, motiv pentru care dosarul a fost repartizat ciclic completului 25 fond

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având in vedere lipsa raspunsului la obiectiuni, amana cauza la 08.02.2023, ora 11.00

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având in vedere lipsa raspunsului la obiectiuni, amana cauza la 09.11.2022, ora 11.30

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează, în parte, obiecţiunile la raportul de expertiză tehnică judiciară - specialitatea construcţii hidrotehnice, formulate de pârâta Hidroelectrica, respectiv cele care privesc răspunsul la obiectivele 2, 3 şi 5 ale expertizei (pct. II, III şi V ale obiecţiunilor formulate în scris). În răspunsul la obiecţiuni se va face trimitere la actele analizate (situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, minute ale întâlnirilor dintre părţi, etc.), precizându-se în mod clar care lucrări au fost executate de reclamanta Hidroconstrucţia dintre cele facturate, perioada în care au fost executate (data de începere şi data de finalizare) şi care dintre aceste lucrări au fost acceptate/recepţionate de către pârâta Hidroelectrica. Dispune emiterea de adresă către expert pentru a răspunde obiecţiunilor încuviinţate. Pronunţată astăzi, 13.04.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea confirmarii mandatului de reprezentare a reclamantei intrate in procedura insolventei, amana cauza la 13.04.2022, interval orar 10.30-11.00

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cuno?tin?ă de continutul raportului de expertiză, amana cauza la 16.02.2022, interval orar 10.30-11.00

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea depunerii raportului de expertiza, amana cauza la 08.12.2021, interval orar 9.30-10.00

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţa de lipsa raportului de expertiza, amana cauza la 13.10.2021, interval orar 9.00-9.30

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea depunerii raportului de expertiză, amână cauza la 09.06.2021, interval orar 09.30-10.00

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Stabileşte următoarele obiective ale expertizei tehnice în specialitatea construcţii hidrotehnice: 1.Să se identifice lucrările ce fac obiectul facturilor nr. 009736/24.02.2016 şi nr. 009737/24.02.2016, executate de reclamantă în baza Contractului nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetică Bistra Poiana Mărului Ruieni. Poiana Ruscă”, modificat şi completat prin actele adiţionale; 2.Să se determine cu exactitate data executării lucrărilor identificate la obiectivul 1, cu evidenţierea datei la care au fost începute şi a datei la care au fost finalizate şi recepţionate, cu referire la situaţiile de lucrări şi procesele-verbale de recepţie. Lucrările identificate la obiectivul 1 se vor grupa în două subcategorii: a) lucrări realizate înainte şi după data de 20.06.2012 (data deschiderii procedurii insolvenţei Hidroelectrica): b) lucrări realizate înainte şi după data de 29.11.2016 (data formulării cererii de chemare în judecată ). 3. Să se stabilească dacă lucrările identificate la obiectivul nr. 1 sunt cuprinse în Actul adiţional nr. 3.3.2/2013 – Anexa nr. 4 bis şi în Actul adiţional nr. 3.3.1/2014 – Anexa 4 bis sau în alte acte adiţionale la Contractului nr. 504/1979; 4. Să se stabilească dacă pârâta Hidroelectrica a achitat reclamantei Hidroconstrucţia lucrările identificate la obiectivul 1, cu referire la documentele care atestă plata, precum şi contravaloarea lucrărilor executate şi neachitate. Răspunsul va fi formulat în raport de cele două subcategorii de lucrări menţionate la obiectivul 2; 5. Să se stabilească, în raport de data alocării de către Hidroelectrica a fondurilor pentru plata lucrărilor identificate la obiectivul 1, dacă au fost convenite de către părţi grafice de execuţie şi de plată actualizate, conform clauzelor actelor adiţionale; dacă aceste convenţii au influenţat contravaloarea lucrărilor pretinsă prin cererea de chemare în judecată şi în ce modalitate (se va descrie mecanismul „restului de executat” şi a „restului de plată” ). Răspunsul va fi formulat în raport de cele două subcategorii de lucrări menţionate la obiectivul 2; 6. Să se determine valoarea penalităţilor de întârziere calculate în raport de data scadenţei fiecărei facturi (nr. 009736/24.02.2016 şi nr. 09737/24.02.2016). Răspunsul va fi formulat în raport de cele două subcategorii de lucrări menţionate la obiectivul 2. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei la data de 15. 12 .2020.

      18. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea asupra obiectivelor expertizei tehnice în specialitatea construc?ii hidrotehnice la data de 15.12.2020. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instan?ei la data de 14.12.2020.

      19. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea asupra obiectivelor expertizei tehnice în specialitatea construc?ii hidrotehnice la data de 14.12.2020. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instan?ei la data de 09.12.2020.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea administrării probelor, amână cauza la data de 09.12.2020,ora 10.00

    Cai de atac (7)
    • Recurs — declarata de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA (31.10.2024)
    • Recurs — declarata de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA, (31.10.2024)
    • Apel — declarata de HIDROELECTRICA SA, (15.02.2024)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA (15.02.2024)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA, (15.02.2024)
    • Apel — declarata de HIDROCONSTRUCTIA SA, (05.02.2024)
    • Apel — declarata de HIDROCONSTRUCTIA S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CONSORŢIUL DE PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ FORMAT DIN MUŞAT&ASOCIAŢII RESTRUCTURING INSOLVENCY SPRL ŞI INFINEXA RESTRUCTURING SPRL (05.02.2024)
  5. 858/198/2018Pârâtpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    pretenţii
    Curtea de Apel PitestiFond → Apel → RecursCivilAdmitere apel (01.04.2026)
    Parti (10)
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CAINENIReclamant
    • SC HIDROELECTRICA SAPârât
    • SUCURSALA HIDROCENTRALE RAMNICU VALCEAPârât
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEChemat în garanţie
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CAINENIIntimat Reclamant
    • SC HIDROELECTRICA SAApelant Pârât
    • SUCURSALA HIDROCENTRALE RAMNICU VALCEAIntimat Pârât
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEIntimat Chemat în garanţie
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CAINENIRecurent Reclamant
    • SC HIDROELECTRICA SAIntimat Pârât
    Parcursul dosarului (3 etape · 48 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Pitesti1 termen ▸
      1. termen
    2. ApelTribunalul ValceaAdmitere apel (01.04.2026)5 termene ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată in sensul că: Respinge cererea de chemare in judecată formulată de reclamanta U.A.T. Comuna Câineni in contradictoriu cu pârâta SC Hidroelectrica S.A. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 2825 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs care se depune la Tribunalul Vâlcea in 30 de zile de la comunicare. Pronunţată azi, 01.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă

    3. FondJudecatoria BrezoiAdmite in parte cererea (02.07.2025)42 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite în parte cererea de chemare în judecată având ca obiect „pretenţii”, astfel cum a fost ulterior modificată şi precizată. Obligă pârâta la plata sumei totale de 325.330,00 lei, cu titlu de despăgubiri, reprezentând contravaloare lipsă de folosinţă a terenului în suprafaţă de 20.174 mp, aferentă perioadei iunie 2015 – iunie 2018, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata sumei totale de 741,023 lei, cu titlu de despăgubiri, reprezentând contravaloare lipsă de folosinţă a terenului în suprafaţă de 20.174 mp, aferentă perioadei iulie 2018 – mai 2025, precum şi în continuare la plata sumei de 9.037 lei/lună, cu titlu de despăgubiri, reprezentând contravaloare lipsă de folosinţă a terenului în suprafaţă de 20.174 mp până la încetarea cauzei care determină lipsa de folosinţă, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 33.973,90 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată: Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Brezoi, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 02.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 02.07.2025. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de cuprinsul raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.06.2025, ora 11:00. Pune în vedere părţilor, ca eventuale obiecţiuni ce urmează a fi ridicate împotriva raportului de expertiză, să fie depuse la dosarul cauzei cu cel puţin 48 h înainte de termenul stabilit.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 21.05.2025, ora 10:00

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 09.04.2025, ora 10:00

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 26.02.2025, ora 10:00

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.01.2025, ora 10:00

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 06.11.2024, ora 10:00

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 25.09.2024, ora 10:00

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 05.06.2024, ora 11:00

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 08.05.2024, ora 11:00

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 10.04.2024, ora 11:00

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 31.01.2024, ora 12:00

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 22.11.2023, ora 11:00.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 18.10.2023, ora 09:00.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 06.09.2023, ora 10:00.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 07.06.2023, ora 12:00.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 03.05.2023, ora 10:00.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 22.03.2023

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitate păr?ilor să ia la cuno?tin?ă de raportul de expertiză, acordă termen la data de 25.01.2023

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 07.12.2022.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Lipsă raport de expertiză

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa raport de expertiză

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare proba cu expertiza

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        comunicare acte

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        în vederea comunicării raportului de expertiza

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsa raportului de expertiză

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        fata de lipsa raportului de expertiză

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordăî termen de judecată la 23.06.2021, ora 11.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea probelor propuse, acordă termen de judecată la 07.04.2021, ora 10:10.

      31. Amână cauzaincheierefinaladezinvestire

        Respingere excepţia lipsei calităţii procesuale active a U.A.T. Comuna Câineni, invocată prin întâmpinarea de pârâta Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, ca neîntemeiată. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea. Se stabileşte termen de fond la data de 09.12.2020, pentru când vor fi citate părţile, respectiv reclamanta şi pârâta Hidroelectrica S.A. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 06.10.2020.

      32. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra cauzei la 06.10.2020.

      33. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra cauzei la 22.09.2020.

      34. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        AVÂND NEVOIE DE TIMP PENTRU A DELIBERA, AMÂNĂ PRONUNŢAREA PE EXCEPŢIE LA 17.09.2020.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 02.09.2020, pentru când prorgă discutarea probatoriului,

      36. Amână cauza

        " Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul nr. 195/16.03.2020, Potrivit art. 42 alin 8 din Decretul nr. 195/16.03.2020 judecarea prezentului dosar se va relua din oficiu urmând ca în termenul de 10 zile de la încetarea stării de urgentă intanta de judecată să ia masuri pentru fixarea termenelor de judecată si citarea partilor

      37. Termen preschimbat
      38. Încheiereincheieredesedinta

        Preschimbă din oficiu termenul de judecată din data de 13 decembrie 2019 la data de 27 martie 2020. Părţile vor fi citate pentru noul termen fixat. Menţine dispoziţiile instanţei stabilite prin încheierea de şedinţă de la termenul anterior. Dată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 27 noiembrie 2019, la sediul Judecătoriei Brezoi, judeţul Vâlcea.

      39. Termen preschimbat
      40. Încheiereincheieredesedinta

        Preschimbă din oficiu termenul de judecată din data de 04 Octombrie 2019 la data de 13.12.2019. Părţile vor fi citate pentru noul termen fixat. Menţine dispoziţiile instanţei stabilite prin încheierea de şedinţă de la termenul anterior. Dată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 13 septembrie 2019, la sediul Judecătoriei Brezoi, judeţul Vâlcea.

      41. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza penttru a se cita chematul în garanţie ş.a.

      42. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru a se achita diferenţa de taxă judiciară de timbru aferentă cererii de chemare în garanţie.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CAINENI, (25.05.2026)
    • Apel — declarata de SC HIDROELECTRICA SA, (02.09.2025)
  6. 2335/90/2020Creditorpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul ValceaFondFalimentSoluţionare (13.05.2026)
    Parti (56)
    Termene si solutii (38)
    1. termen
    2. Soluţionare_Hotarare

      În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.5 raportat la art. 139 alin.1 din Legea 85/2014; Confirmă modificarea şi prelungirea planului de reorganizare a activităţii debitoarei DACOS SRL, aprobate în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.03.2026. Stabileşte termen de fond la data de 30.09.2026 în vederea depunerii raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.144 din Legea nr.85/2014. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.05.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza pentru a se coita părţile cu menţiunea că se va pune în discuţie aprobarea suplimentului planului de reorganizare astfel cum a fost modificat

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea continuării procedurii

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii în sensul întrunirii Adunării Creditorilor şi exprimarea voturilor creditorilor asupra Planului de Reorganizare modificat, amână judecarea cauzei la data de 18.03.2026.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării procedurii în sensul convocării Adunării Creditorilor în vederea votării Planului de Reorganizare modificat, amână judecarea cauzei la data de 04.02.2026.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr.3 din 26 august 2025 adoptată de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Vâlcea, amână judecarea cauzei la data de 19.11.2025.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza pentru continuarea planului de reorganizare astfel cum a fost confirmat

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea continuării procedurii planului de reorganizare

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea continuării planului de reorganizare astfel cum a fost confirmat

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea Planului de reorganizare aşa cum a fost confirmat.

    18. SoluţionareHotarare

      Respinge obiecţiunile formulate de creditoarea CEC BANK SA. În temeiul dispoziţiilor art. 139 din Legea 85/2014; Confirmă planul de reorganizare a activităţii debitoarei DACOS SRL, aprobat în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.02.2023. Stabileşte termen de fond la data de 14.06.2023 în vederea depunerii raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.144 din Legea nr.85/2014. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.04.2023.

    19. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea atât asupra confirmării Planului de reorganizare cât şi asupra obiecţiunile formulate de creditoarea CEC BANK SA, la data de 19 aprilie 2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05 aprilie 2023

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      În temeiul art. 139 alin.1 din legea nr. 85/2014, dispune citarea părţilor prin BPI cu menţiunea că se va pune în discuţie atât confirmarea Planului de reorganizare cât şi obiecţiunile formulate de creditoarea CEC BANK SA

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii pentru a avea loc adunarea creditorilor din data de 15 februarie 2023, având pe ordinea de zi aprobarea planului de reorganizare.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare formulată de către administratorul judiciar prin raportul de activitate depus la dosar în sensul acordării unui nou termen de judecată pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite de art. 137 din Legea nr. 85/2014, vizând publicarea anunţului referitor la depunerea planului de reorganizare a activităţii debitoarei şi a convocării creditorilor în vederea aprobării acestuia..

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea depunerii la dosar a planului de reorganizare.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie şi în vederea soluţionării dosarului asociat.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către administratorul special al debitoarei prin apărătorul ales pentru a-i da posibilitatea să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate împotriva raportului de evaluare proprietate imobiliară întocmit.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie a societăţii debitoarei şi pentru când se va reveni cu adresă către PF Gheorghe Vasile, cu menţiunea de a răspunde la obiecţiunile formulate de către administratorul special la raportul de evaluare întocmit, încuviinţate de instanţă.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează obiecţiunile formulate de către administratorul special la raportul de evaluare şi se va emite adresă către PF Gheorghe Vasile, cu menţiunea de a răspunde la acestea.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru când se vor cita administratorul special, administratorul judiciar şi membrii comitetului creditorilor cu copie de pe obiecţiunile formulate la raportul de evaluare a bunurilor imobile.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii .

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea finalizării raportului de evaluare a bunurilor mobile imobile din patrimoniul debitoarei.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea finalizării raportului de evaluare a bunurilor mobile imobile din patrimoniul debitoarei.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie şi soluţionarea dosarelor asociate având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie şi soluţionarea dosarelor asociate având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie, soluţionarea dosarelor asociate având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar şi analizarea cererilor de plată depuse la dosar

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie şi soluţionarea dosarelor asociate având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea perioadei de observaţie şi soluţionarea dosarelor asociate având ca obiect contestaţii la tabelul preliminar.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea întocmirii raportului cauzal, convocarea adunării creditorilor, pentru desemnarea administrator, stabilire obnorariu.

    38. ÎncheiereIncheierefinalacameraconsiliu

      Admite cererea formulată de debitorul DACOS SRL. În temeiul art.71 alin 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitorului DACOS SRL. În temeiul art.73 din lege. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe EURO INSOL SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 5000 lei. În temeiul art.99 din lege. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.100 din lege. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30.10.2020. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 19.11.2020. Fixează termenul de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, pentru depunerea eventualelor contestaţii. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 14.12.2020. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 24.11.2020 şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. In temeiul art.39 din lege. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr.85/2014 califică drept declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de Annabella SRL, Banca Transilvania S.A., Trustul 3 Construcţii S.A. şi Petrescu Dan. Termen fond: 11.11.2020. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.09.2020.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC CEC BANK SA, (22.05.2023)
  7. 1187/198/2026Reclamantpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    fond funciar
    Judecatoria BrezoiFondCivil
    Parti (9)
    • HIDROELECTRICA S.A.Reclamant
    • COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR A JUDEŢULUI VÂLCEAPârât
    • COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR VOINEASAPârât
    • RĂDESCU VICTORIAPârât
    • PETRULIAN MIHAI-DANPârât
    • TĂNASE ALINA-MARIAPârât
    • MARINESCU RADU-CRISTIANPârât
    • PÂRVULESCU CĂTĂLIN GHEORGHEPârât
    • BASARABĂ MIRCEAPârât
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  8. 3804/2/2023Intervenientpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    revendicare imobiliară
    Judecatoria BrezoiFond → FondCivilAmână cauza (22.05.2026)
    Parti (8)
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL BREZOI, PRIN PRIMAR SCHELL ROBERTReclamant
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEPârât
    • MINISTERUL TRANSPORTURILORPârât
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SAPârât
    • OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILARĂ VÂLCEAPârât
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, CU SEDIUL ALES LA AJFP VÂLCEAPârât
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CRAIOVAPârât
    • Hidroelectrica SAIntervenient
    Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)
    1. FondJudecatoria BrezoiAmână cauza (22.05.2026)14 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        administrare probatoriu suplimentar

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 27.03.2026.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 30.01.2026, ora 10:00.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brezoi, nr. 3 din 26 august 2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brezoi, acordă termen 07.11.2025, ora 10:00.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 12.09.2025, ora 10:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 20.06.2025, ora 10:00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 09.05.2025, ora 10:00

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 14.03.2025, ora 11:00.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 07.02.2025, ora 10 11:00.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probatorului , amână cauza la 6.12.2024, ora 12:00.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        comunicare cerere de intervenţie

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se indica temeiul de drept al cererii de interven?ie.

    2. FondCurtea de Apel BucurestiDeclină soluţionarea cauzei (08.11.2023)1 termen ▸
      1. Declină soluţionarea cauzeiHotarare

        Admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Brezoi. Constată ivit conflictul negativ de competenţă. Suspendă din oficiu judecata cauzei şi dispune înaintarea dosarului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 08.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  9. 26868/94/2026Reclamantpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    cerere de valoare redusă
    Judecatoria BufteaFondCivil
    Parti (2)
    • HIDROELECTRICA S.A.Reclamant
    • POLITE DANIELAPârât
  10. 2449/103/2014/a43Creditorpe numele vechi: Hidroelectrica - S.A.detalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar
    Curtea de Apel BacauFond → ApelFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (14.05.2026)
    Parti (162)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Bacau1 termen ▸
      1. termen
    2. FondTribunalul NeamtLegea 85/2006 privind insolventa (14.05.2026)3 termene ▸
      1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

        Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată împotriva măsurii lichidatorului judiciar dispuse prin adresa nr. 575/22.12.2025, de către reclamanta RINO FOREX SRL, cu sediul în loc. Zimnicea, str. Primăverii nr. 20, birou nr. 1, jud. Teleorman, în contradictoriu cu debitoarea GA PRO CO Chemicals, cu sediul în sat Săvineşti, comuna Săvineşti, str. Gheorghe Caranfil nr. 11, judeţul Neamţ, J27/1478/2005, CUI 17728697, prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL, cu sediul în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 34, judeţul Brăila, RFO II 0392, CUI RO 25841122. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Neamţ. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.05.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 14.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 4.05.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea cauzei la data de 4.05.2026. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.04.2026.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de RINO FOREX SRL, (19.06.2026)

61–70 din 200

Potriviri probabile (703)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

  1. 16766/3/2017/a13.1potrivire probabilaIntimat Creditordetalii ▸
    contestaţie
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentNefondat (10.12.2024)
    Parti (23)
    Parcursul dosarului (2 etape · 1 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (10.12.2024)1 termen ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronun?ată azi, 10.12.2024, prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

    2. FondTribunalul Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  2. 3526/263/2019**potrivire probabilaIntimat Pârâtdetalii ▸
    revendicare imobiliară
    Curtea de Apel CraiovaApel → RecursCivilNefondat (19.11.2024)
    Parti (13)
    • BORDINC VICTOR - DECEDATIntimat
    • S.P.E.E.H HIDROELECTRICA SAApelant Pârât
    • COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PADEŞIntimat Pârât
    • COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR GORJIntimat Pârât
    • BORDÎNC ELISAVETAIntimat Reclamant
    • BUNCEANU VASILICA TEODORAIntimat Reclamant
    • BORDÎNC VICTOR REMUSIntimat Reclamant
    • TOROPU CLAUDIAIntimat Reclamant
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE "HIDROELECTRICA" SAIntimat Pârâtposibil 13267213
    • BORDÎNC ELISAVETARecurent Reclamant
    • BUNCEANU VASILICA TEODORARecurent Reclamant
    • BORDÎNC VICTOR REMUSRecurent Reclamant
    • TOROPU CLAUDIARecurent Reclamant
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. RecursCurtea de Apel CraiovaNefondat (19.11.2024)2 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge recursul, ca nefondat. Respinge ca neîntemeiată cererea intimatei Hidroelectrica SA de obligare a recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată azi, 19.11.2024, conform art. 402 CPC.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19 noiembrie 2024.

    2. ApelTribunalul GorjSchimbat în parte (28.06.2024)3 termene ▸
      1. Schimbat în parteHotarare

        Admite apelul. Schimbă sentin?a în parte în sensul că respinge cererea principală având ca obiect ac?iune în revendicare. Men?ine solu?ia de respingere a cererii reconven?ionale. Obligă intima?ii, în solidar, la plata către apelantă a sumei de 706 lei cheltuieli de judecată în toate ciclurile procesuale. Cu recurs. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei, azi, 28.06.2024

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 28.06.2024. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 20.06.2024.

      3. Încheiereincheiereabtinere

        Admite cererea de abţinere a completului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi 20.05.2024.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de BORDÎNC ELISAVETA, BORDÎNC VICTOR REMUS, BUNCEANU VASILICA TEODORA, (13.08.2024)
    • Recurs — declarata de BORDÎNC ELISAVETA, BORDÎNC VICTOR REMUS, BUNCEANU VASILICA TEODORA, (08.08.2024)
  3. 36870/3/2024potrivire probabilaReclamantdetalii ▸
    acţiune în răspundere patrimonială
    Tribunalul BucurestiFondLitigii de muncăRespinge cererea (17.12.2024)
    Parti (2)
    • SCOICA IONPârât
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.Reclamantposibil 13267213
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge cererea, ca rămasă fără obiect. Cu apel în 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată astăzi, 17.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 17.12.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.12.2024.

  4. 5760/3/2020*potrivire probabilaApelant Pârâtdetalii ▸
    nulitate act juridic
    Curtea de Apel BucurestiApelLitigii cu profesioniştiiAdmitere apel (31.10.2024)
    Parti (3)
    • CHIRIAC PETRONELIntimat Reclamant
    • MINISTERUL ENERGIEIIntimat Intervenient
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SAApelant Pârâtposibil 13267213
    Termene si solutii (4)
    1. Admitere apelHotarare

      Respinge apelul formulat împotriva încheierilor din datele de 21.07.2020 şi de 27.10.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă în dosarul nr. 5760/ 3/ 2020, ca nefondat. Admite apelul formulat împotriva încheierilor din datele de 14.09.2021 ?i de 26.10.2021 ?i a sentin?ei civile nr. 732/ 12.04.2022 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti – Secţia a VI-a civilă în dosarul nr. 5760/ 3/ 2020. Schimbă în tot încheierile din datele de 14.09.2021 ?i de 26.10.2021 şi sentinţa civilă apelate în sensul că: Admite excepţia lipsei de interes în formularea cererii de chemare în judecată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca lipsită de interes. Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie în interesul pârâtei, formulată de intervenientul voluntar accesoriu. Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în primă instan?ă, ca neîntemeiată. Obligă intimatul-reclamant la plata către apelanta-pârâtă a sumei de 30.270 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în căile de atac. Respinge cererea intimatului-reclamant de obligare a apelantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată în căile de atac, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 31 octombrie 2024.

    2. Încheiereincheiererecuzare

      Respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a membrilor completului 20A. Cu drept de recurs odată cu hotărârea prin care se va solu?iona apelul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 28.10.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În vederea soluţionării cererii de recuzare, amână pronunţarea la data de 31.10.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.10.2024.

    4. Încheiereincheiereabtinere

      Admite declaraţia de abţinere formulată de doamnele judecător Neacşu Simona Gabriela şi Bosie Laura Nicoleta. Constată incompatibilitatea doamnelor judecător Neacşu Simona Gabriela şi Bosie Laura Nicoleta în soluţionarea cauzei. Dispune înaintarea dosarului către compartimentul registratură în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 05.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

  5. 552/787/2019potrivire probabilaApelant Pârâtdetalii ▸
    revendicare imobiliară
    Curtea de Apel AlbaiuliaFond → Apel → RecursCivilcu casare (12.09.2024)
    Parti (8)
    • BOAR NISTOR COSTELReclamant
    • SOCIETATEA HIDROELECTRICA SA BUCURESTI SAPârât
    • SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBEŞPârât
    • BOAR NISTOR COSTELIntimat Reclamant
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.Apelant Pârâtposibil 13267213
    • SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBEŞIntimat Pârât
    • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEIntimat Intervenient în numele altei persoane
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.Recurent Pârâtposibil 13267213
    Parcursul dosarului (3 etape · 29 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Albaiuliacu casare (12.09.2024)4 termene ▸
      1. cu casareHotarare

        Admite recursul declarat de pârâta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA împotriva Deciziei civile nr. 581/2023 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 552/787/2019 şi, în consecinţă: Casează decizia nr. 581/2023 a Tribunalului Sibiu. Admite apelul declarat de pârâta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA împotriva sentinţei civile nr. 611/29.12.2022 pronunţată de Judecătoria Avrig în dosar nr. 552/787/2019. Schimbă în parte sentin?a apelată, în sensul că: Respinge cererea reclamantului Boar Nistor Costel de revendicare a imobilului teren, înscris în CF 100048 Avrig (CF vechi 2242 N Bradu), nr. top 1994, parcela 822/20, în suprafa?ă de 17.543 m.p. Stabile?te cuantumul cheltuielilor de judecată pe care sunt obligate pârâtele să le plătească reclamantului la 7162,4 lei. Menţine celelalte dispozi?ii ale sentinţei atacate. Obligă reclamantul să plătească pârâtei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA suma de 1634,7 lei cheltuieli de judecată în apel ?i recurs. Definitivă. Pronunţată azi, 12 septembrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Încheiereincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol şi fixează termen de judecată la data de 12.09.2024 ora 09:00, pentru a pune în discuţia părţilor incidenţa în cauză a OUG 175/2022 aprobată prin Legea nr. 303/2023.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 13.06.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 30.05.2024 pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise.

    2. ApelTribunalul SibiuNefondat (28.09.2023)3 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge apelul formulat de Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA împotriva sentinţei civile nr. 611/29.12.2022 pronunţată de Judecătoria Avrig pe care o păstrează. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Sibiu. Pronunţată, azi 28.09.2023, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 28.09.2023.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare

    3. FondJudecatoria AvrigAdmite cererea (29.12.2022)22 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Respinge excep?ia inadmisibilită?ii cererii de chemare în judecată invocată de pârâte prin întâmpinare. Admite excep?ia inadmisibilită?ii cererii de arătare a dreptului. Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finan?elor Publice ca rămasă fără obiect. Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamantul B. N. C., CNP ..., domiciliat în comuna ?elimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 31, jud. Sibiu ?i cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Vrînceanu Florin din Sibiu, str. Justi?iei nr. 2, jude?ul Sibiu, în contradictoriu cu pârâtele Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. cu sediul în Bucure?ti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213 ?i SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBE? cu sediul în Sebe? str. Alunului nr. 9, jud. Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J01/314/2000, CUI RO 13267213 ?i, pe cale de consecin?ă: Obligă pârâtele să lase în deplină proprietate ?i posesie imobilul teren proprietatea reclamantului, înscris în CF 100048 Avrig (CF vechi 2242 N Bradu), nr. top 1994, parcela 822/20, în suprafa?ă de 17.543 m.p., situat în localitatea Bradu. Obligă pârâtele la plata către reclamant a sumei de 81.048,66 lei reprezentând contravaloarea folosin?ei terenului înscris în CF 100048 Avrig/Bradu, nr. top 1994, parcela 822/20, în suprafa?ă de 17.543 m.p., situat în localitatea Bradu, pentru perioada 2016- 2022. Obligă pârâtele la plata către reclamant a sumei de 11.665,97 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, apelul ?i motivele de apel se depun la Judecătoria Avrig. Pronun?ată astăzi, 29.12.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 29.12.2022

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 13.12.2022 ora.9:00

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se stabili diferenţa taxei de timbru de achitat, amână cauza la data de 05.11.2022 ora 9

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână cauza la data de 06.09.2022 ora 11.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 10.05.2022, ora 12, faţă de cererea de amânare.

      7. Termen preschimbat

        Termen preschimbat

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 22.02.2022, ora 11, pentru a se lua act de obiec?iunile la raportul de expertiză.

      9. Încheiereincheieredesedinta

        Preschimbă din oficiu termenul de judecată acordat la data de 14.12.2021 şi fixează un nou termen la data de 07.12.2021, C2, ora 11. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 26.10.2021.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere cererea de amânare formulată de avocat V. F., amână cauza la data de 14.12.2021, ora 9.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 05.10.2021, ora 9, pentru emitere adresă la expert.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 15.06.2021, ora 09:00, pentru a se comunica raportul de expertiză.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 06.04.2021, ora 09:00, faţă de lipsa raportului de expertiză.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 09.02.2021, ora 10:30, pentru a se lua la cuno?tin?ă de con?inutul raportului de expertiză.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 15.12.2020, ora 09:00, faţă de cererea de amânare şi faţă de lipsa raportului de expertiză.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 27.10.2020, ora 09:00, în vederea administrării probelor.

      17. SuspendatincheiereSuspendare

        Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. 6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 se suspendă de drept prezenta cauză.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrare de probe, amana cauza la 07.04.2020.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa de aparare, amana cauza.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        respinge excepţia inadmisibilităţii. pentru ca părţile să-şi exprime poziţia cu privire la excepţia invocată, amână cauza şi acordă termen la data de 21.01.2019.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru achitarea taxei de timbru şi pentru a se cita părţile cu men?iunea să-şi exprime poziţia cu privire la excepţia invocată, amână cauza şi acordă termen la data de 03.12.2019.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se comunica cererea de arătare a titularului dreptului, amână cauza şi acordă termen la data de 29.10.2019

    Cai de atac (3)
    • Recurs — declarata de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A., (12.01.2024)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA HIDROELECTRICA SA BUCURESTI SA, (10.02.2023)
    • Apel — declarata de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A., (10.02.2023)
  6. 1086/33/2024potrivire probabilaReclamantdetalii ▸
    strămutare
    Curtea de Apel ClujFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea de suspendare (13.12.2024)
    Parti (4)
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SAReclamantposibil 13267213
    • PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNAPârât
    • JUDEŢUL COVASNA PRIN PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNAPârât
    • ASOCIAŢIA DECLICPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cererea de suspendareHotarare

      Respinge, ca inadmisibilă, cererea de suspendare a judecării procesului. Respinge cererea de strămutare formulată de petenta Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA în contradictoriu cu intimata Asociaţia Declic. Obligă petenta la plata, în favoarea intimatei Asociaţia Declic, a sumei de 1491,51 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Definitivă şi executorie. Pronunţată la data de 13.12.2024, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

  7. 2221/2/2024potrivire probabilaReclamantdetalii ▸
    anulare act administrativ ord.989/28/12/2023
    Curtea de Apel BucurestiFondContencios administrativ şi fiscalRespinge cererea (27.09.2024)
    Parti (2)
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SAReclamantposibil 13267213
    • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILORPârât
    Termene si solutii (3)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs şi motivele recursului se depun, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată astăzi, 27.09.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 27.09.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor de grefa instanţei. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 20.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 20.09.2024. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.09.2024.

  8. 23599/3/2024potrivire probabilaReclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiDeclină soluţionarea cauzei (27.09.2024)
    Parti (2)
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SAReclamantposibil 13267213
    • SOCIETATEA CSID CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SOCIETATEA PRIMAVERA SRLPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Declină soluţionarea cauzeiincheierefinaladezinvestire

      Admite excep?ia necompeten?ei materiale procesuale, invocată din oficiu. Declină competen?a în favoarea sec?iei a II-a Contencios administrativ ?i fiscal din cadrul Tribunalului Bucure?ti. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi, 27 septembrie 2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

  9. 16766/3/2017/a13potrivire probabilaCreditordetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.masurilor lich.judiciar consemnate in Rap.de activit.publ.in BPI 10055/29.5.2024 (Rafinaria Astra Romana SA)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentRespinge cererea (28.11.2024)
    Parti (7)
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Cu drept de a formula cerere de apel în 7 zile de la comunicare prin publicarea în BPI, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.11.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.11.2024. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.11.2024.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca lichidatorul judiciar să depună punct de vedere cu privire la contestaţia formulată

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată. Cu drept de a formulat cerere de apel în 7 zile de la comunicare, prin publicarea în BPI, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.06.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel (14.08.2024)
  10. 15611/299/2021potrivire probabilaContestatordetalii ▸
    contestaţie la executare DOSAR EXECUTARE 190/2020, ÎNTOARCERE EXECUTARE dosar electronic
    Tribunalul BucurestiFond → ApelCivilConstată perimat apelul (19.11.2024)
    Parti (4)
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.Contestatorposibil 13267213
    • RĂDUCA IONIntimat
    • SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.Intimat Contestatorposibil 13267213
    • decedat - RĂDUCA IONApelant Intimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 12 termene)
    1. ApelTribunalul BucurestiConstată perimat apelul (19.11.2024)4 termene ▸
      1. Constată perimat apelulHotarare

        Constată perimată cererea de apel. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată astăzi, 19.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 412 NCPC/243 CPCincheiereSuspendare

        În temeiul art. 412 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., suspendă judecata cauzei. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării. Pronunţată astăzi, 18.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru introducerea în cauză a moştenitorilor

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii. Amână cauza şi acordă termen la data de 25.01.2023, ora 11:00, sala 101.

    2. FondJudecatoria Sectorul 1 BucurestiAdmite cererea (18.04.2022)8 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite contestaţia la executare formulată de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A., în contradictoriu cu intimatul RĂDUCA ION. Anulează executarea silita insasi precum si toate actele de executare emise in dosarul de executare nr.190/2020 al BEJ Radu Marius. Dispune intoarcerea executarii silite si, pe cale de consecinta, obliga intimatul sa restituie contestatoarei suma de 6147 lei executata silit in dosarul de executare nr.190/2020 al BEJ Radu Marius. Obliga intimatul sa achite contestatoarei cheltuieli de judecata in suma de 300 lei reprezentand taxa de timbru pentru capatul de cerere privind intoarcerea executarii silite,1.000 de lei reprezentând onorariu expert si in suma de 379 lei reprezentand suma achitata de catre contestatoare in contul Biroului Executorului Judecatoresc Radu Marius aferenta transmiterii la instanta a dosarului de executare nr.190/2020. Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 412,35 lei la rămânerea definitivă a hotărârii, achitată prin ordinul de plată nr. 184/20.04.2021. In baza art.720 alin.4 din noul cod de procedura civila, prezenta hotarare se va comunica si Biroului Executorului Judecatoresc Radu Marius. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.04.2022.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 18.04.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.04.2022.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 04.04.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.03.2022.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

      5. Amână cauzaincheieredesedinta
      6. Amână cauzaincheieredesedinta
      7. Amână cauzaincheieredesedinta
      8. Amână cauzaincheieredesedinta
    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de RĂDUCA ION, (11.05.2022)
    • Apel — declarata de decedat - RĂDUCA ION, (11.05.2022)

571–580 din 703

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)